当前位置：范文派>合同范本>承包合同>承包合同

承包合同

时间：2024-08-29 03:59:18 承包合同我要投稿

承包合同锦集十篇

　　随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的类型越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编整理的承包合同10篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

承包合同锦集十篇

承包合同篇1

　　甲方：乙方：

　　经甲乙双方友好协商，由乙方承揽甲方运输机保护器（型号127）修理工作，双方本着平等互利、真诚合作原则，结合本工程具体情况，依据《民法典》有关规定，签订本合同，具体条款如下：

　　一、合同内容

　　1.1、乙方承接甲方运输机保护器（型号127）修理工作。并按本合同规定的要求，经验收合格后交付甲方。

　　1.2、项目内容见技术协议书。

　　1.3、项目施工地点：平顶山XX公司

　　1.4、交货期：合同签订后乙方开始准备工作，乙方须在30个工作日内安装、调试完毕，并交付甲方使用。

　　二、合同价格合同总价为人民币（大写）金额为：肆万捌仟壹佰壹拾壹元整，，在双方未签订新的协议之前，任何一方不得修改此费用。

　　三、结算方式设备维修、维护完毕，特殊设备经第三方检测中心检定并验收后，乙方出具全额增值税发票，甲方在收到发票后一个月内支付给乙方合同总价的100％，人民币（大写）肆万捌仟壹佰壹拾壹元整，元。

　　四、技术要求和技术标准

　　4.1、详见双方技术协议书（合同附件）。

　　4.2、要求设备维修、维护完毕后质量稳定可靠，操作方便。性能、精度应完全符合技术协议中的技术质量标准和相关行业标准。

　　五、甲方承担的义务和责任向乙方提供设备改造所必须的技术资料。

　　六、乙方承担的义务和责任维修检调期间如因乙方原因发生设备、人身等事故由乙方承担赔偿责任。乙方应对自已员工的安全负责。

　　七、验收标准及方法

　　7.1、由乙方调试人员组织调试，甲方派出专人配合。

　　7.2、按双方签订的技术协议条款和国家、行业有关标准验收，达到原合同出厂技术指标。

　　7.3、验收时各项技术指标应达到相关验收标准，经甲方最终验收合格，办理验收手续后交付甲方。

　　7.4、设备验收完成后，质保期为三个月，质保期内设备非甲方原因出现故障，乙方应无偿进行维修。

　　八、违约责任

　　8.1、合同生效后，双方不得任意中止合同，否则赔偿对方5%违约金。

　　8.2、因甲方原因造成的.拖期，交货时间顺延，调试、验收中的产品更改费用由甲方承担。因乙方原因造成的拖期，责任由乙方承担，每拖期一天按合同总价的0.5%进行扣罚，并从项目款中直接扣除。

　　九、争议解决本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商，协商不成时，双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

　　十、附则本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。合同未经双方协商同意不得转让、更改。

　　甲方（盖章）

　　代表：乙方（盖章）

　　代表：合同订立时间：________年____月____日

承包合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行施工围墙施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：

　　一、工程范围及内容：

　　1、乙方承建甲方位于地块的施工围墙工程。

　　2、该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。

　　3、由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。

　　4、该围墙的验收标准以做为基准点，墙体为240mm墙。墙身高度为600mm，墙柱高度为2150mm，每6000mm为一跨墙，围墙及柱全采用粘贴面层。

　　二、工程质量：

　　1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。

　　2、乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。

　　3、乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。

　　三、工期：

　　严格按照现场管理人员的安排，随工期需要搞好料具计划，备足料具，组织好技术力量确保业主、监理以及总承包合同条款内容所要求的工期按时、质保、安全完工，该工程从年月日开始进场，年月日前完工。

　　四、工程价款及支付：

　　1、本合同所承包的围墙，单价为每米元，暂定总长为米。具体以实际发生量为准。总工程价款为万元左右，该价格包括人工费、材料费等所有工程相关费用。

　　2、施工完毕经甲方验收合格后三日内付清全款（按照实际施工量结算）。

　　四、成品及半成品保护：

　　1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任；

　　2、乙方对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任，其经济损失概由自己承担。乙方在施工中若损坏其它分项工程产品应照价赔偿。

　　3、若因甲方或其他（非乙方）原因给乙方已完工程成品及半成品造成损坏，应由甲方自行负责处理；若甲方需要乙方处理，则甲方应根据所损坏程度给乙方签字认可所需费用（材料、工时费和其他应采取相应的`措施费），乙方方可进行维修处理。

　　五、甲方责任、权利、义务

　　1、甲方按照合同的约定提供施工条件并及时支付工程款项；

　　2、甲方负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等，并提出整改的权利；

　　3、做好各工序的统筹安排；

　　4、甲方为乙方解决图纸错误与变更等技术问题，并办好签证。

　　5、甲方为乙方提供施工需要的脚手架和安全防护等设施，并对其安全性负责。

　　六、乙方责任、权利、义务

　　1、为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。

　　2、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。

　　3、在甲方未按本合同约定时间付款时，乙方有权拒绝施工。

　　七、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，双方不得违约，如有违约由违约方支付另一方合同总额30%的违约金。

　　八、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同在执行中发生的争议应及时协商解决，协调不成或调解未达成协议，可向绵阳市涪城区人民法院起诉。

　　九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，同时具有法律效力。

　　十、本合同自签字之日起生效，工程完工结算完毕后自行废除。本合同受到法律保护。

　　附件：《安全协议》、《施工现场安全管理制度》、《各班长、各组长及领班管理制度》及乙方经办人员身份证复印件。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：

　　单位地址：单位地址：

　　电话：电话：

　　日期：日期：

承包合同篇3

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　甲方在山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方项目，同意将该土方项目以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：山东万海电力寿光羊口35兆瓦光伏电站土方项目

　　2、工程地点：山东寿光羊口

　　二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。

　　三、工程造价及承包范围：

　　1、场平：在满足施工要求范围内，要求场地平整，无缺陷，价格以整体总包的形式，价格总计6万元（陆万元整）。

　　2、场地回填：根据工程项目，根据总包方提供土方量，场地内需回填土方43000立方，价格为9元/立方，工程款合计387000元（参拾扒万柒仟元整）。

　　3、场地内修路：场地内需修路约7000m，要求路基础宽4m，石子铺设厚度20cm，路面压实，符合总包方的要求，价格88元/每断面（即22元/平方米），由于场地原因，具体结算方式根据甲方要求来据实结算。

　　四、工程款支付方式：

　　1、根据上海电力建设有限责任公司（总包方）的付款方式，甲方（菏泽市

　　华健岩土工程有限公司）来支付乙方的工程进度款。

　　五、施工工期：

　　1、根据上海电力建设有限责任公司（总包方）的工期进度要求来合理施工。

　　2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。

　　六、甲方的工作及责任：

　　1、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及位置。

　　2、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。

　　3、甲方要根据上海电力建设有限责任公司（总包方）的进度款要求来支付工程进度款。

　　七、乙方的工作及责任：

　　1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。乙方施工要平整场地清除地上、地下障碍物等，处理邻近建筑物保护工作，并承担以上工作的费用和安全责任。

　　2、乙方处理地下管线及临近建筑的保护工作。

　　3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的.质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。

　　4、在施工过程中，乙方必须服从甲方代表（或监理人员）的监督，加强各班组人员的管理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失，概由乙方负责。

承包合同篇4

　　甲方：

　　乙方：

　　双方经友好协商达成一致共识，签订此电脑维护合同，具体事项如下。

　　一、维护范围及内容：

　　1 电脑硬件故障维护（电脑主机、显示器）。

　　2 电脑软件故障维护（包括系统安装，系统还原，常用软件安装）

　　3 局域网络故障维护（对现有公司内部局域网络维护、测试，保证内部网络通讯正常）。以上如有属于更换或维修损坏部件费用另收取。

　　二、维护方式：

　　⑴ 故障上门维护：在接到乙方的电话或其它方式通知后，甲方必须在3小时内到达合同约定的地点进行维护，特殊情况甲乙双方应尊重当时事实的情况电话商定。

　　⑵ 1次/月定期探访维护系统，对用户的系统进行优化配置、调试好应用软件及相关硬件设备，使系统达到更高使用效率。

　　三、收费方式：

　　甲方向乙方提供电脑硬件、电脑软件、电脑外设和局域网络等维护，甲方按/台/年计费，共台，服务期限个月，合计维护费用为人民币：。

　　四、双方权利和义务：

　　1 甲方的工作时间为每天的工作时间从上午8：45至下午19：00。甲方在维护期限的工作时间内必须尽职尽责为乙方提供电脑维护项目里的服务内容，乙方要求服务的联系方式为电话联系，乙方发出维护请求后，甲方一般在3个小时内到达合同约定的地点进行维护。如有特殊意外，双方调解处理。

　　2 甲方在为乙方硬件维护的过程当中，如碰到硬件寿命终止或无法维修时，征得乙方同意更换或维修损坏部件，由乙方自付更换配件成本费或维修费（当次结算）。如乙方被维修的配件为甲方所提供的，则根据产品正规保修细则履行。

　　3 甲方在为乙方更新系统、常用软件、局域网服务的过程当中如碰到必须购买必要特殊的'工具或软件，其费用由乙方支付（当次结算）。

　　4 甲方为确认故障或安装新设备而不得不拆机时，需先征得客户同意，如有清理灰尘而引起的不可预知的硬件问题甲方不承担责任，出于特殊维修的需要，甲方将电脑带回店面维修或更换，特以甲方名义的确认单为凭担保该部件不被遗失或调包。如因甲方不慎，损坏或遗失客户维修件，由甲方按损坏物品时价赔偿（不包括由此带来的其他联带责任）。

　　五、上门服务电话：

　　乙方约定具体服务位置：

　　六、其他约定事项：本合同书一式两份，双方各持一份本合同双方负责人签字或盖章后生效，未尽事宜双方经协商后友好解决。

　　甲方代表人：乙方联系人

　　联系电话：联系电话：

　　年月日：

承包合同篇5

　　工程名称：道路及排水工程

　　发包方：

　　承包方：

　　签订时间： XX年月日

　　签订地点：

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　根据(中华人民共和国合同法)和(建筑安装工程承包合同条例)有关规定，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条：工程项目

　　一、工程名称：道路及排水工程

　　二、工程地点：。

　　三、承包范围：道路施工及排水管道安装。

　　四、承包方式：

　　包工包料。

　　五、工程预算造价：

　　第二条：双方一般责任

　　一、甲方责任：

　　1、XX年1月8日前，甲方应做好施工场地的“三通”。接通施工现场的水源、电源，以满足施工用水、用电的需要。

　　2、组织甲、乙方参加施工图纸会审，并做好交底纪录。

　　3、协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。

　　二、乙方责任：

　　1、负责施工区域的临时道路、水电管线等施工设施的铺设安装。

　　2、负责办理工程的临时建设和施工手续并承担费用。

　　3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，办理有关手续并承担费用。

　　4、按合同要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

　　5、保证施工现场清洁符合有关规定。如需在水泥道路上搅拌砂浆时，必须及时清洗，不得有损路面，否则，乙方须承担修复和赔偿责任。

　　第三条：工程期限

　　一、工程进场施工工期为50天，自接到甲方进场通知之日起计。

　　二、初定进场时间为XX年1月8日，签订合同后，乙方应做好前期准备工作，

　　三、如遇下列情况，经甲方现场代表确认后，工期相应顺延。

　　1、工程量变化和设计变更；

　　2、因甲方原因造成不能按期开工或影响进场施工；

　　3、一周内，非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时；

　　4、未按合同规定拨付款而影响施工；

　　5、不可抗力；

　　6、合同约定或甲方同意给予顺延的其它情况。

　　第四条：质量与保修

　　一、本工程质量要求达到合格。

　　二、乙方必须严格按照设计图纸、说明文件和国家颁发的建筑规范、规程的标准进行施工，并接受甲方代表的检查、监督。

　　三、乙方在施工过程中必须遵守以下规定：

　　1、主要工序(隐蔽工程、结构)必须经甲方代表检查、验收签字并加盖公章后，方可进行下一道工序。

　　2、乙方应按质量验收标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方，单位工程完工时，应会同甲方和有关部门进行中间验收。

　　3、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方代表，一般质量事故处理的结果送甲方备案；重大质量事故的处理方案，应经甲方及有关单位共同研究，并经甲方代表签证加盖公章后才能实施。

　　四、工程竣工后，乙方按有关规定对工程实行保修并支付保修金，保修时间为壹年。保修期从通过竣工验收之日计起。

　　五、保修期间，乙方应在接到修理通知之日起7天内派人修理，否则，甲方可委托其他单位和人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方支付。

　　第五条：材料设备供应

　　一、工程所需材料设备由乙方采购，按玉林市XX年1-2月份建材信息价结算；未公布信息价的材料，乙方在采购前必须先将材料产地、规格、等级、价格报甲方签证后才能采购。

　　二、乙方按设计和规范的要求采购工程需要的材料设备，并提供产品合格证，到货24小时内通知甲方验收。甲方认为必要时需送检验，如检验合格检验费用由甲方承担，不合格则由乙方承担。

　　第六条：竣工验收

　　一、工程具备竣工验收条件，乙方按规定向甲方提供完整竣工资料、竣工图(全部资料一式二份)和竣工验收报告；

　　二、甲方收到报告5天内组织验收，验收以国家颁发的(关于基本建设项目竣工验收暂行规定)、(工程施工验收规范)和(建筑安装工程质量检验评定标准)以及政府有关部门制定的竣工验收规定为标

　　准；以设计图纸、说明书及相关的施工技术文件为依据。

　　三、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证记录。工程竣工质量经甲方及相关部门检查验收合格后，双方须及时办理验收移交手续。

　　第七条：工程款的支付和结算

　　一、工程款支付：

　　1、当乙方进场开工后三天内，按合同价款的30%支付备料款；

　　2、工程竣工验收合格，甲方按合同价款支付30%进度款给乙方；

　　3、工程结算后，甲方按结算总款留5%作为保修金后，7天内将余款支付给乙方。

　　预留的保修金不计利息，甲方应在保修期满后20天内结算，将剩余保修金退还乙方。

　　二、结算方式：工程竣工验收合格后进行结算，定额执行1998年(全国统一建筑工程基础定额广西壮族自治区单位估价表)，取费按一般土建工程(包工包料)中的五类工程执行，但综合费率改为3%，其他不变。

　　第八条：施工安全责任

　　乙方必须注重施工安全，对施工人员进行安全教育，采取严格的安全防护措施，承担由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的`费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任及有关费用。

　　第九条：违约责任

　　一、工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理返工，工期不予顺延。

　　二、因乙方原因使得工程不能按合同规定的工期交付使用，每拖欠一天按结算造价的万分之五支付违约金。

　　三、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。

　　四、乙方验收报告送达7个工作日，甲方不组织验收的，视为工程合格。

　　第十条：纠纷解决办法

　　解决合同纠纷方式：双方协商解决，如双方协商不成，任何一方都可向工程发包方住所地人民法院提出诉讼。

　　第十一条：其它

　　一、因不可抗力原因造成损失由双方分别承担，互不承担责任。

　　二、本合同签订后，甲、乙双方如需修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　三、本合同自双方代表签字，并加盖公章即生效，结清工程款后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止；保修期满后，有关保修条款终止。

　　四、本合同一式四份，甲、乙方各执二份。

　　发包方(章)：承包方 (章)：

　　代表人：代表人：

　　经办人：联系人：

　　日期：联系电话：

承包合同篇6

　　发包人（以下简称甲方）：

　　法定代表人：

　　承包人（以下简称乙方）：

　　代表人：

　　为了全面履行施工合同，加强对工程项目的管理，提高企业经济效益，增加项目经理及项目相关人员的收入，经甲方研究决定，对该工程项目的管理实行责任承包制。通过对乙方的执业资质、施工业绩、管理能力、风险抵押等方面的综合考评，确定乙方即某项目部为工程项目的承包人。双方本着公开、公平、平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议：

　　一、承包的方式：风险抵押、个人承包

　　乙方同意向甲方交纳风险抵押金万元，对工程项目的管理负责，以风险抵押的方式承包。

　　二、承包的期限：自年月日至该工程竣工交验（工程竣工结算价款及分包结算价款清算完毕）。

　　三、承包工程项目概况：

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、建设单位：

　　4、设计单位：

　　5、承包范围：招标文件中规定的内容（含业主在工程施工过程中因设计变更要求增加或调整的工程内容。）

　　6、建筑面积：平方米

　　7、施工工期：总日历工期：天，以开、竣工报告为准，业主工期若延期，工期顺延；工期与业主合同有关规定不一致的，按业主合同和有关通知执行；超出规定工期、没按业主和甲方要求时间内进场，则视为违约。

　　8、分段任务：年月日前完成基础

　　年月日前完成主体结构封顶

　　年月日前完成装修

　　年月日前交付使用

　　如因建设方和甲方原因影响工期，则在承包工期基础上顺延。

　　四、承包的指标

　　1、成本指标：本工程承包价款确定为万元。承包范围内总价一次性包死。乙方承包价中含按当地税务部门规定应当缴纳的各种税、费。

　　2、质量指标：一次验收合格率100%。

　　3、安全指标：无重伤、死亡事故发生。

　　4、进度指标：满足总承包合同的要求,

　　5、其他约定：

　　五、甲方的职责和权限

　　1、甲方的职责

　　（1）负责组织施工合同“交底”和施工组织方案的审定以及建设单位、

　　地方社会环境资源的联系衔接；开工前交施工设计图纸套及相应的施工技术资料给乙方。

　　（2）根据项目需求及乙方请求对外签订劳务分包合同、材料设备购置合同、机械材料租赁合同等。

　　（3）协助乙方组织竣工验收、竣工决算和评优申报；

　　（4）负责组织项目管理期间和终结时的考核审计；兑现项目承包人经济收益（包括薪金）或实施经济赔偿处罚；

　　（5）协助乙方选聘项目管理人员，组建项目经理部，配置其他生产要素；

　　2、甲方的权限

　　（1）有权对乙方的施工管理工作进行指导、检查、监督、协调；不定期对工程进度、质量、工程检（试）验资料、工程资金的使用等.进行监督、检查。

　　（2）除建设单位指定外，有权将项目的工程分包给专业公司；

　　（3）乙方违法、不执行国家标准不按规范进行管理施工、违反甲方有关规定的情况下，甲方有权进行纠正，责令停工整改、予以经济处罚、终止承包合同、调整承包人。

　　（4）审核乙方编制的施工组织设计、工程进度计划及完成工程量报表。

　　六、乙方的职责和权限

　　1、乙方的职责

　　（1）代表企业实施项目管理，遵守国家法律法规，执行强制性标

　　准，执行企业相关管理制度，积极维护企业合法权益；对所施工的项目自开工准备至竣工验收，实施全过程、全面管理；

　　（2）根据国家规范组织编制项目管理实施计划；

　　（3）组织实施施工现场的生产要素的配置和管理；

　　（4）组织制定和实施项目经理部各项管理制度；

　　（5）在企业授权范围内负责与建设单位、监理单位、地方政府相关部门、企业管理层的工作联系和协调，负责劳务分包、协作单位的管理；

　　（6）解决施工现场和项目经理部出现的问题，发现和处理突发事件；

　　（7）负责竣工验收和竣工结算，提供和准备相关技术经济资料；

　　（8）协助企业进行项目的检查、鉴定和评优、评奖申报；

　　（9）负责员工的各项管理和教育、企业文化和精神文明建设；

　　（10）接受上级和地方建设行政主管部门的检查监督，认真落实整改意见，提高管理水平；接受本企业的`检查监督和考核审计；

　　（11）处理项目经理部善后工作和工程质量保修服务，完成清收工程款等债权债务的清理和移交；

　　（12）按照甲方的要求报送完成各种指标的情况；

　　（13）按公司规定及时足额交纳职工的各种保险等费用；职工发生工伤事故，保险费赔付不足部分，按照甲乙方3：7比例分担；如果乙方没有交纳保险费的，职工发生工伤事故，由乙方全额承担。

　　（14）负责项目运转所需资金的筹措及其他风险控制；

　　（15）因质量、工期、安全、文明施工及各种违章造成的费用、罚款、违约金和经济损失等均由乙方承担。如发生仲裁或诉讼，甲方对外承担费用后，甲方有权向乙方追偿包括诉讼费、律师费在内的一切费用。

　　2、乙方的权限

　　（1）代表甲方实施项目管理，全面履约施工合同，遵守国家法律法规，执行强制性标准、规范和甲方相关管理制度；

　　（2）根据甲方的授权，组建项目经理部，项目经理部全面工作；.甲方项目部印章只能用于与本工程有关的材料采购合同的签订、工程文件收发、函件制作活动中，不得用于本工程材料、工程款、民工工资等资金的结算、借支和与本工程无关的活动，不得用于变更业主合同规定，乙方也不得以项目的任何名义擅自对他人作出承诺；否则；视为乙方违约，并承担由此造成的一切责任和经济损失。

　　（3）确定项目经理部组织架构，班子成员报甲方审查批准后，报送业主、监理单位及有关管理部门备案。未经甲方同意，班子人员不得随意更换，否则视为乙方违约；

　　（4）有权选择聘用管理人员和生产工人，乙方聘请的施工人员应当具备相应的资质或资格，并复印其身份证件、证书存档备查；否则，视为乙方违约。少数关键岗位的管理人员按规定程序可外聘；确定管理人员职责、权限，并组织考核奖惩；

　　（5）有权在甲方确定的合格分承包方名单中选择劳务队伍，但必须报发包方备案；乙方无权转包或分包本合同工程，否则甲方有权终止本合同，甲方有权要求乙方承担承包总价5%的违约金。

承包合同篇7

　　甲方：身份证号： (以下简称甲方)

　　乙方：身份证号： (以下简称乙方)

　　经双方友好协商，甲方同意将铺面住房建筑施工承包给乙方，现将有关事项签订如下协议。

　　第一条：本工程从地圈梁以上建筑层高六层，实行包工不包料，按建筑面积计算，每平方米工资元整

　　第二条：乙方工资内容：

　　墙体砌筑钢筋帮扎(所有砼、梁、柱、板) 混凝浇捣(含地面) 内外墙粉刷(含六层抹面) 建筑框架搭设与拆除。洗石灰屋顶栏边砌与粉刷

　　第三条：甲方提供水电、材料到铺面门口的水泥路边上，工程的水、电费由甲方负责。

　　第四条：质量的安全要求

　　1、乙方必须严格按甲方的建筑设计图规范要求施工，如未按质量规范要求施工而影响工程质量，甲方有权要求乙方无条件返工，并赔偿因返工给甲方造成的损失。

　　2、乙方必须增强安全意识，强化安全管理。加强安全防患，严格按安全施工规范操作。在施工中还必须设身处地为他人着想，确保施工万无一失。乙方必须为每位工作人员购买人身意外保险。如在施工中工作人员出现的工伤事故，乙方负全部责任，甲方一概不负责。

　　第五条：付款方式

　　甲方根据乙方施工进度分期付款。第一层甲方在乙方完成工程后按进度付工资的百分之八十，其余楼面每层完工都依进度付工资的.百分之六十。建筑工程符合建筑设计图的要求全部完工，工资全部付清。

　　第六条：工期要求：

　　本工程乙方必须在20xx年月前全部完工。不能拖延，停滞甲方进度，否则，甲方收取乙方的停滞金伍千元。

　　第七条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后具有法律效力，双方共同遵守，自觉履行。如有违约，违约方应负责赔偿因违约给对方造成的损失

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　20xx年xx月 xx日

承包合同篇8

　　总价承包合同执行不规范

　　（一）正负量差处理原则损害了承包人的利益

　　铁路总价承包合同在执行过程中，存在当实际完成超过合同总价时按总价执行，实际完成少于合同总价时又按实际完成结算的实际问题，不符合总价承包合同执行的初衷和原则。如施工过

　　程中发生的量差，存在两种情况，一是实际施工数量大于初步设计招标数量形成正量差，按照合同规定，正量差增加的投资在总承包风险费中包干，而实际情况是，目前铁路项目普遍存在金额较大的正量差，但增加不了投资；二是实际施工数量小于初步设计招标数量形成负量差，执行合同时，发包人又以施工图数量为准，负量差不予计价。这种处理方式极大损害了承包人的利益。

　　（二）工期调整增加的投资不能得到妥善解决

　　在近几年的高铁建设过程中，很多项目存在不合理压缩工期的现象。按照专用合同条款１５．４．１项［３］：发包人对建设工期的重大调整可以调整合同价格。但在具体执行过程中，增加的投资要想得到发包人全额认可，非常困难。如沪杭客运专线，本应４年完成的工程，发包人压缩到１年半，工程已经完工一年多，由于工期提前增加的施工措施费用却不能得到发包人的全额认可，承包人承担了部分本应由发包人承担的赶工费用。

　　（三）部分变更设计从铁道部源头上得不到认可

　　现在所有的铁路建设项目Ⅰ类变更设计都要经过铁道部审查，铁道部的一些政策规定影响了变更设计的正常批复。如由于现场施工环境发生变化造成土石方和材料运距增加或运输方案发生变化的Ⅰ类变更设计，要得到铁道部和发包人的.认可，是非常困难的。

　　原因分析

　　（一）长期计划经济体制思想造成合同主体地位不平等

　　由于受我国长期计划经济体制残余思想的影响，合同双方对合同管理意识淡薄；长期的买方市场，又造成了承包人在合同签订和履约阶段处于不利地位，不敢在谈判桌上与发包人讨价还价；铁道部对建设项目实行长期的政府管理模式等综合因素是形成目前局面的根本原因。

　　（二）合同管理的组织网络和制度网络执行不到位

　　要想真正把合同执行到位，体现合同双方的平等法律地位，除了要提高法律意识外，加强合同管理的组织网络和制度网络必不可少。大部分承包商往往在合同签订后，将之束之高阁，完全靠自己的主观认识和个人经验履行合同，没有进行合同交底，没有把合同管理分配到相关责任人，没有反馈合同执行情况，不能及时对合同执行偏差进行纠偏处理，使合同当事人产生合法的错觉。

　　对策

　　首先，应积极向发包人及铁道部反映铁路总价合同存在的主要不合理条款及合同执行过程中存在的问题，并提供项目在此合同条件或管理模式下造成的亏损额或贷款额，促成发包人和铁道部对这些问题的重视。

　　第二，重视合同谈判环节。在合同谈判阶段要细研条款，参照《合同法》和国家相关规定，有理有据地提出合同修改请求，在此阶段，最好要有法律人士的参与。双方对谈判过程及结果应以谈判纪要或补充合同的形式明确下来，并作为合同的构成部分。

　　第三，履行向建设主管部门办理合同备案手续，通过备案审查，防止合同违规、违法及明显有失公平的现象发生。但目前这一环节往往因种种原因备而不查，有少部分合同中存在明显违法条款也能顺利备案，使双方当事人对此产生了合法的错觉，并在合同实施中依照这样的合同履行，从而导致了事实上的单方合同或霸王合同。

　　第四，完善和健全合同管理的组织网络和制度网络。合同管理的组织网络和制度网络，构成承包人合同管理体系。体系的动作，必须通过完善的组织架构、合同管理制度和定期的检查来保证。承包人要随时检查合同管理组织和制度是否适应合同管理的需要和市场需要，对不适应部分进行必要的调整。

承包合同篇9

　　订立合同双方：

　　______县________乡______村______组，以下简称甲方

　　______县______乡______村______村民，以下简称乙方

　　为了发展水果生产，增强农民经营果园的责任心，满足城乡人民生活和对外出口的需要，增加集体和个人的经济收入，根据中央（83）、（84）一号文件精神，经村民大会认真讨论，甲、乙双方充分协商，特签订本合同，供双方共同遵守。

　　第一条承包果园的地点和数量

　　甲方将坐落在________的果园_______亩承包给乙方，其中:_________树____株，____树____株。土地及果树所有权归甲方，乙方只有经营管理权和承包受益权，在合同期内乙方家庭成员有承包继承权，但不得买卖和出租。

　　第二条承包期限

　　承包期为＿年，从_______年___月___日起至________年___月___日止(阴历)止。

　　第三条承包费、交费时间及办法

　　乙方在承包期内，自__年起，第一年上交承包费人民币______元，第二年上交承包费人民币_______元，……。承包期均以现金上交，甲方收费后开出收据。交费时间均为每年的_____月___日（阴历）以前。

　　（本条也可采用列表形式，见后表）。

　　第四条甲方的权利义务

　　1．甲方共为乙方提供贷款______元，于_______年____月____日以前交清；甲方每年拨给乙方上级分配的化肥指标______公斤，农药指标______公斤，……。

　　2．甲方提供果园内守护房___间（如果有此条件）供给乙方使用以下工具：______________________。

　　3．甲方有权监督乙方执行合同规定的义务，但不得千涉乙方的自主经营权。

　　第五条乙方的权利义务

　　1．乙方必须加强对果园的管理，及时中耕除草培土、施肥、防治病虫害，所需费用由乙方自负。

　　2．加强果树生长期内的.修枝抚育，整形修剪，冬季涂白，保持良好的树势树形，以延长果树的结果期。果树修枝材归乙方。

　　3．乙方有果园的自主经营权，有水果销售权。如果承包期间国家有派购水果任务，乙方必须优先满足国家的需要。

　　4．在承包期间，乙方应加强守护，日夜有专人看守，防止人畜糟踏。如乙方捉住损坏、糟踏果树的人或畜，由甲方协助处理，损坏或糟踏一株果树，罚款一元，甲乙双方按＿：＿的比例分成。

　　5．乙方抓住偷摘水果者，偷摘一个水果，罚款______元，由甲方协助处理，几罚款收人归乙方。

　　6．在承包期内，果园范围内的空隙地，乙方新种植的果树，结果收益甲乙双方按___：___的比例分成；承包期满后，由甲方一次付给乙方新种果树年产价值的______倍（或付给______元）。

　　7．乙方对果树喷洒药物，应提前通知周围群众，以防发生事故。

　　8．合同履行期届满，乙方应全部还清贷款并将果园、房屋、工具等物资如数交还甲方。

　　第六条违约责任

　　1．甲方无故终止合同，应向乙方偿付违约金___元。

　　2．甲方不按合同规定提供贷款和化肥、农药……指标，不提供看护果园的房屋（如果有此条款）和工具；应向乙方偿付违约金＿元。

　　3．由于乙方管理看护不善，果树被偷砍或损害一株，应向甲方偿付违金______元。

　　4．乙方通期不交承包费，每逾期___天，应向甲方偿付欠交款___％的违约金，并限期____月内交清，如仍然不交，甲方有权收回果园另包。

　　5．乙方喷洒药物不按农药使用规定操作，造成人畜中毒死亡，由乙方负责。

　　6．合同期届满，乙方如丢失、损坏甲方提供的房屋、工具等，应据实赔偿。甲方提供房、工具的自然损耗，乙方不负责任。

　　第七条不可抗力

　　在承包期间，果园如遇不可抗力的自然灾害，致使当年水果减产和绝收，可减少或免交当年承包费；如造成绝收，可减少或免交当年承包费；如造成减产，由双方协商，据实递减乙方的承包费。不可抗力造成的果树损害，乙方不负责任。

　　第八条其他

　　_______________________________________________。

　　本合同自双方签字之日起生效，甲乙双方均不得擅自修改和终止合同。如甲方代表人发生变更，不得变更本合同。本合同中如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，补充规定。补充规定条款与本合同具有同等效力。合同期满犷甲乙双方如愿意继续承包，应重新签订承包合同。合同期满后甲方如重新发包，在同等承包条件下，乙方有优先承包的权利。

　　本合同正本一式二份，甲方双方各执一份，合同副本一式___＿份，交村委会（如经公证或鉴证，应交公证或鉴证机关）……，各留存一份。

　　甲方：（公章）_________________

　　代表人：_______________________乙方：（盖章或签字）____________________年_______月_______日订附件果园经营承包费数量及上交时间表上交时间上交承包费（大写甲方收费人年月日年月日年月日年月日共交承包费：（大写）