有关分包合同汇编10篇
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的类型越来越多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编帮大家整理的分包合同10篇，仅供参考，大家一起来看看吧。
分包合同 篇1
发包方：（以下简称甲方）
分包方：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》，甲方将承建的工程劳务分包给乙方。为明确甲、乙双方权利、义务，结合工程的实际情况，经双方协商一致，达成如下协议：
一、工程名称：
二、建筑面积：平方米
三、工程总金额：元
四、工程期限：年月日至年月日
五、质量等级：
六、工程款支付：开工一月后付万元，其余待工程完工后付清。
七、乙方在施工过程中必须达到特殊工种持证率100%，技工持证率85%，平工持证率60%。
八、分包工程质量必须全部合格，质量要求须由甲方现场项目部质监负责人按国家所规定的`有关施工验收规范和标准验收和签发。
九、分包工期：乙方进场后按项目下达的生产工期施工，每延长一天，罚款元，以此类推。
十、乙方的个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳，并向乙方出具纳税证明。
十一、临时设施水、电费由方承担。
十二、乙方必须与农民工签定劳动用工合同。
十三、乙方必须严格按照《劳动合同法》和建设部关于《建设领域农民工工资支付暂行办法》等法律、法规的规定支付农民工工资，不得拖欠或克扣工资，工资发放应编制工资表，并将签字发放后的工资表报甲方项目部备案。
十四、本合同未尽事宜，双方均应本着诚实信用的原则按有关规定协商解决，若在此前提下仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。
十五、本合同一式份，甲方持份，乙方持份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效分包工程完工交验后自然失效。
甲方：
法定代表人：
委托代理人：
现场代表：
年月日
乙方：
法定代表人：
委托代理人：
分包商：
年月日
分包合同 篇2
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程施工范围：
4.建筑面积：
二、合同价款与支付
1.本工程合同价款为：元（人民币整）
2.支付方式：
三、工期
开工日期：本工程定于年月日开工。
竣工日期：本工程定于年月日竣工。
四、甲方工作
1.按本合同约定，供应施工图及有关设计文件，对乙方进行施工图技术交底。
2.甲方派驻工地代表对工程质量、进度进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，工程中间验收及隐蔽工程验收，负责协助和配合乙方解决工程中出现的问题。
3.乙方未按图纸施工或不认真落实施工组织设计，不遵守甲方有关管理规定，甲方有权让其停工、返工（工期不顺延），造成的经济损失由乙方承担。
五、乙方工作
1.合同签订3日内，乙方严格按照施工组织设计及施工进度计划组织施工。
2.乙方负责甲方供应的主要材料、设备的保管和使用，保证材料设备的完好。
3.严格按照设计文件要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。
4.对已完的工程及已完工程的安装设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。
5.乙方在进场及施工过程中，不得损坏进场道路、施工现场附近的铁路、房屋及现场附近的既有设施。
6.在任何情况下，乙方不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包工程的部分或全部分包给他人。
六、材料设备供应
1.甲方负责本工程施工所需主要材料：商品混凝土、钢材、木材、水泥、砖、门窗、防静电地板、涂料、防水材料、暖气片、电灯电线等材料的`采购供应工作。
2.乙方负责采购的材料应符合设计和有关标准要求，并提供产品合格证明，对材料质量负责，乙方在材料到货后24小时之内通知甲方检验和清点。
3.乙方采购的材料与设计标准要求不符时，乙方应按照甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
七、工程质量检验
1.工程质量必须达到国家及有关规范、标准的要求。
2.工程质量验收合格率达到100%。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。工程质量达不到约定的质量标准，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，返工仍达不到质量标准的，由乙方承担违约责任。
3.在通知甲方对每个分项、隐蔽工程检查前，乙方应严格进行自检，乙方自检合格后，通知甲方到现场进行检查，甲方及监理验收合格后，方可继续施工。
八、合同的争议
1.甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解，当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，可向工程项目所在地的人民法院起诉。
2.发生争议后，除非出现下列情况，否则双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。
（2）调解要求停止施工，为双方接受。
（3）仲裁机构或法院要求停止施工。
九、违约
甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。
除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十、本合同经双方代表签字，加盖双方公章后生效，工程竣工验收合格并结清工程款后终止。本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。
十一、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
发包方：（公章）承包方：（公章）
代表人：代表人：
签字：签字：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
电话：电话：
日期：日期：
分包合同 篇3
甲方：
乙方：
地址：
地址：
邮编：
邮编：
电话：
电话：
法定代表人（委托代理人）：
法定代表人（委托代理人）：
开户行：
开户行：
帐户：
帐户：
甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据中华人民共和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：
第一条 工程名称 （指分包部分之间工程名称）
第二条 工程地点 。
第三条 工程范围 。
第四条 质量标准 可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）。
第五条 承包人 （如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。
第六条 工程总价 本工程包价计人民币 元整。
第七条 工程包价 本工程包价计人民币 元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值）。
第八条 付款办法
第九条 工程期限 按本合同第三条的工程范围自 年 月 日开工至 年 月 日止全部完工。
第十条 中间开工 本工程范围内的 工程，自 年 月 日开工于 年 月 日完成交工。 第十一条 双方联系制度及协作办法 。
第十二条 关于工程保密办法 。
第十三条 违约责任 。
第十四条 特殊条款 。
第十五条 合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。
第十六条 合同份数 本合同正式两份，双方各执一份，副本 份，总承包人收执 份（其中送拨款银行及发包人各一份）分包方收执 份。
第十七条 合同附件
总承包人：
负责人：
地址：
电话：
分 包 方：
负责人：
地址：
电话：
年 月 日
分包合同 篇4
甲方：上海舜恒建设（集团）有限公司（以下简称甲方） 乙方：浙江屹立装潢工程有限公司 （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、 法规和招标文件的.要求，并结合《建设工程施工分包合同》和本工程的具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就嘉兴科技京城2#-25#楼、地下车库、幕墙、铝合金门窗、雨蓬、栏杆、构架等制作及安装工程（2#楼钢网架除外）协商一致，同意订立本合同，达成协议如下：
一、项目概况：
1、项目名称：嘉兴科技京城2#-25#楼、地下车库幕墙、铝合金门窗、雨蓬、栏杆、构架等制作及安装工程
2、项目地址：嘉兴市东升西路1700号/秀洲大道交叉口西北角地块
3、项目规模：建筑面积约75000平米
二、本合同施工范围：
嘉兴科技京城2#-25#楼、地下车库、幕墙、铝合金门窗、雨蓬、栏杆、构架等制作及安装工程。
三、合同工期：
合同工期总日历天数 180 天
四、质量标准：
一次性验收合格
五、合同价款
金额：（大写）人民币肆仟柒佰肆拾玖万柒仟零肆拾肆元贰角柒分整
（￥：47,497,044.27元）
甲方（公章）：
法人代表
委托代理人：联系人：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
乙方（公章）：
法人代表委托代理人：联系人：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
分包合同 篇5
发包单位： （以下简称甲方）
承包单位： （以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程实际情况，签订此合同，双方共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、临时设施：现场不提供工人生活、居住用房及所需场地 。
第二条 工程承包内容分包单价及计量方法
基础机械成孔桩部分工程,工程总价暂定价定 元。
1、分包内容：单包人工、机械、包工期、包质量、包安全等综合单价。
2、综合单价包含内容：机械成孔、协助下钢筋笼、混凝土灌柱、机械进出场费、税金。桩直径（m） 单位 综合单价（元）
1. 1.5米以下元/米
2 .2.0米元/米
3 . 人工已挖孔桩含未挖砂卵石和2米以内密实花岗岩部分按元/米，人工已挖桩中2米以上不含2米密实花岗岩部分 元/米。
3、工程量计算方法：根据设计及现场实际机械成孔长度计量。如出现二次冲孔时或地质情况异常时，按现场办理签证计算，综专业施工分包合同
第三条 工期
1、本工程工期按结束时间不得次于日。
2、因不可抗拒原因（指中雨、持续五天以上大雪、洪灾对建筑物造成损害的地震）、地质情况异常或甲方、业主原因造成的工期顺延以及供电部门一天累计停电8小时以上，引起工期延误书面报告办理工期顺延确认手续，但不作任何经济补偿。
3、乙方应保证进场设备满足连续施工的需要，如因乙方原因造成的质量不合格，进行处理所需工期不予顺延，费用由乙方承担，并承担由此给甲方造成的经济损失。
第四条责任
1、开工前甲方向乙方提供桩基施工图纸
2、向乙方提供施工现场“三通一平”，用水用电接入点位置50M以内（费用由甲方承担）；
3、向乙方提供大型号挖掘机就位，挖泥浆池，并协助施工中一切作业（费用由甲方承担）；
4、负责现场泥浆及渣土外运处理及清理（费用由甲方承担）；
5、提供成孔需的毛石及红粘土（费用由甲方承担）；
6、按本合同规定及时向乙方支付工程款；
7、及时对乙方报送的施工记录、隐蔽验收记录等资料进行确认、签证。
乙方责任
1、按有关施工规范进行施工和验收、并对操作工人进行技术交专业施工分包合同底；
2、终孔后按施工规范要求进行报验、协助安装钢筋笼、安装导管进行水下砼灌注、灌注时严格按照操作规程进行施工，严防断桩事故发生；
3、严格做好安全文明施工管理；
4、接收甲方和工程监理部门的'检查和监督，对甲方和监理单位提出的问题应及时纠正；
5、进场费、退场费及自身的材料机具保管、材料丢失等费用及因施工产生的其他费用均由乙方负责（包含在综合单价中）；
6、严格按照合同工期施工，若拖延工期，每日承担元/天的违约金，工期提前不奖励；
7、乙方全部工程完工后，应当无条件及时退场，从施工现场清除并运出乙方的设备、材料、垃圾和各种临建设施，保持工程现场的清洁，不得影响甲方进行下一步施工；否则，甲方有权委托第三人清理，发生的费用由乙方承担。
8、施工机具、施工用电设施设施必须满足国家相关规定及甲方主管部门的要求，如未达到要求甲方有权购买配置完善与乙方使用，相关费用由乙方全部承担；
9、工程质量必须达到国家施工验收规范。
第五条 付款方法
甲方按乙方每个月的工程量付 %，剩余 %按桩全部完工且验收合格后三个月已内一次性付清，款项支付时乙专业施工分包合同方提供等额有效发票。
第六条 安全与文明
1、乙方应按甲方的要求对自有进场人员进行“三级教育”、“安全技术交底”，真正落实到每个人，建立、健全各种管理制度；
2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工；
3、乙方特殊工种必须持有效证件上岗；
4、杜绝重大伤亡事故发生。若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方立即通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方全部承担发生的费用，单次事故赔偿费用在 元之内，由乙方自行负责承担；单次事故赔偿费用超过 元以上费用由甲方负责承担 %，乙方负责承担 %；
5、在施工过程中，乙方应严格遵照甲方制订的安全管理体系和本项目各阶段安全生产、文明施工设施方案，建立安全生产保证体系及应急预案等措施，按所在市级相关部门的规定，配置专职安全管理人员 名，报甲方审批，以确保完善该安全体系。若由乙方安全意识不到位、安全措施不及时等安全隐患造成人员伤亡事故或工程财产损失，该事故不论是乙方自有管理人员和工人，还是甲方的人员或第三方人员，该责任和因此发生的费用均由乙方承担；
6、在施工过程中，乙方必须遵守所在市级有关安全文明施工、环境管理必须遵守所在地区有关消防、交通安全、社会治安等规
专业施工分包合同
定，凡因违反政府有关规定造成的所有责任，均由乙方承担；
7、双方若对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理；
8、乙方必须服从甲方的安全检查，对提出的安全隐患要认真整改，待甲方复查合格后方可施工，如不整改擅自施工，发生安全生产事故由乙方负主要责任。
第七条 其它
1、工期延迟超过甲方有权单方终止合同，乙方无条件退场。若此种情况发生，乙方必须在 天内完成清场工作，逾期清场，乙方必须承担 元/天违约金，同时承担因此给甲方造成的各种直接损失和间接损失；若乙方拒不退场，甲方有权委托第三人清场，发生的费用由乙方承担。甲方有权自任何应支付给乙方的费用中扣除或依法向乙方追偿；
2、工程质量达不到规范要求，桩芯检测声测等未通过质监站评定验收，由乙方全部承担补救处理的全部费用；
3、乙方因工程质量不合格、工期延误给甲方造成损失，乙方承担全部损失；
4、乙方应在合同约定的工期内完成工程，因不可抗力或甲方原因造成的工期顺延，乙方必须按程序办理顺延确认手续。工期顺延时间发生后 14 天内，乙方应就延误的工期以书面形式向甲方提出报告 ，逾期不提出，视为放弃权利。甲方在收到报告后 3 天内予以确认，预期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
分包合同 篇6
工程承包人：________________________（简称甲方）
劳务分包人：_________________________（简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚信信用的原则，甲乙双方就工程施工劳务分包事一、项协商达成一致，订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称：
工程地点：
分包范围：线管预埋、水管预埋、上下水、排水、管井走道架桥、电箱电柜、防雷、公共部分按施工图纸装灯和应急照明、水箱设备、冷凝水、主楼5层至9层线全穿到位，其他只到配电箱、通风设备安装、消防系统等所有工程的水电安装。
以上部分按建筑面计算，每平方米单价为。
二、工程结算
工人进场第一个月生活费由班组负责，第二个月以后每月1日、15日两次￥元/人作为生活费；工程完工付至工程造价；工程竣工，经甲乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务酬劳；中途退出不结算尾款，并承担因中途退场所造成的一切经济损失。
三、质量标准
1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定合格等级；
2、标准规范
除本工程总合同另有约定外，本合同使用标准规范如下：
（1）施工期间每天的现场清理工作及阶段性场容整理；
（2）合理使用材料，杜绝浪费；
（3）各种机械应由熟悉机械构造、性能和操作方法的人员按规程操作且定机定人，操作前须检查机械有无异常；
（4）在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失；
（5）甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的5%；
四、施工验收及工程的确认
1、乙方应确保所完成施工的质量，符合本合同的质量标准；
2、在施工完毕后，乙方应通知甲方验收，双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计算；
五、双方责任和义务
（一）、甲方责任和义务
1、、除非范本合同另有约定，甲方在________年________月_______日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地；
2、实工对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收；
3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审；
4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要；
5、负责与分包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
六、乙方责任和义务
1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，自觉遵守法律法规及有关规章制度；
2、严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量到达约定的标准；
3、乙方自备预制工具并投入足够的人力、物力、保证工期；加强现场管理，做到文明施工，并严格配合水电气班组进行各项施工工序，如因人力资源不到位影响其他班组生产的，一次罚款贰仟元。承担出于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款；
4、在向甲方提报所需材料时，须按施工图纸及甲方要求计量；
5、加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，按安全标准进行施工，确保施工安全；
6、严格遵守甲方要求的作息时间（施工中可根据需要调整工作时间，乙方必须配合甲方现场理人员的安排，如有不配合的，一次场地罚款管贰仟元）；
7、工作期间必须佩戴安全帽，如有不佩戴发现一次发款出现任何事故由乙方及当事人自行负责，并处罚款贰仟元至伍仟元；
8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设备；如发生丢失、损坏，乙方应按价赔偿，并承担因此造成的工期延误等所发生的`一切经济损失；
9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工部分的成品保护工作因劳务分包人负责发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
10、公司施工结束后，乙方应妥善做好剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工现场。
七、施工变更
1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应出具工程变更通知单，并提供变更的相应说明，乙方按照变更通知及有关文件要求施工，期间所涉及的工程增量或减量，工程完工决算时，以乙方递交的结算资料为依据；最终以甲审核的数据为准。
2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，有乙方承担，延误的工期不予顺延。
3、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。
八、其他
1、乙方必须具有相应的劳务资质，并提供相应资质复印件，费用由乙方自己负责。
2、乙方作业人员必须是18—50岁的男性公民，不得使用童工。
3、乙方特许作业人员必须持证上岗；
4、乙方应对本班组作业人员进行经营性的安全及操作规程教育，由乙方原因造成的安全事故费用及场发生任何事故均由乙方承担；
5、乙方进场后，应向甲方提供花名册一份备案，甲方统一代办暂住证，费用由乙方承担；
6、违约责任：由过错方承担违约责任；
7、争议：在本合同履行期间，双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的，可向当地所属人民法院起诉。
九、合同有效期及分数
1、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止；
2、合同一式两份，由甲、乙双方各执一份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
分包合同 篇7
承包人（全称）：
分包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况
分包工程名称：
分包工程地点：
分包工程承包范围：
二、分包合同价款
金额：大写：人民币元，
小写：元。
三、工期
开工日期：本分包工程定于年月日开工；
竣工日期：本分包工程定于年月日竣工；
合同工期总日历天数为：天。
四、工程质量标准
本分包工程质量标准双方约定为：
五、组成分包合同的文件包括：
1、本合同协议书；
2、中标通知书（如有时）；
3、分包人的报价书；
4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
5、本合同专用条款；
6、本合同通用条款；
7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；
8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的`含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效
合同订立时间：年月日；
合同订立地点：
本合同双方约定后生效。
承包人：（公章）
分包人：（公章）
住所：
住所：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：
帐号：
帐号：
邮政编码：
邮政编码：
分包合同 篇8
劳务发包人：（以下简称甲方）
劳务分包人：(以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法及其它有关法规》平等、遵循平等，自愿，公平和诚信的原则，双方就劳务分包事项协商一致订立本合同。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容。
工程名称：××商贸城####商住楼。工程地点：××××××
分包范围：砌砖、打砼。
以项目部图纸面积为准65元/m2，(包括小型工具)甲方提供搅拌机，吊栏，其余自备(包括水池、支搅拌机、吊栏机、散水进户门踏步)
2、付款方式
每栋主体封顶，预付已完成工程量的`80%，余款粉刷完毕付97%注：验收合格后付清。
3、工伤一万元一下自负，一万元以上协商
4、工程质量：以项目部要求为准，如果达不到项目部的要求，返工材料费，罚款全由乙方承担。
甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________
代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
分包合同 篇9
总承包方（甲方）：______________________
分包方（乙方）：________________________
双方根据分工负责、配合协作的.精神，共同完成____________工程之建筑安装任务，经充分协商，特订立本合同。
第一条 工程名称
_____________________________________________________________。（指分包部分之工程名称）
第二条 工程地点
_____________________________________________________________。
第三条 工程范围
_____________________________________________________________。（可用列附表办法）
第四条 质量标准
_____________________________________________________________。
（可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）
第五条 承包方式
_____________________________________________________________。
（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包方负责供应之材料，分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）
第六条 工程总价
本工程包价计人民币____________元整。
第七条 工程包价
本工程包价计人民币____________元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值）。
第八条 付款办法
_______________________________________________________________。
第九条 工程期限
按本合同第三条规定的工程范围自________年_________月_________日开工至________年_________月_________日止全部完工。
第十条 中间交工
本工程项目范围内的_________工程，自_________年_______月______日开工于_________年______月__________日开工于________年______月_________日完成交工。
第十一条 双方联系制度及协作办法
_______________________________________________________________。
第十二条 关于工程保密办法
_______________________________________________________________。
第十三条 违约责任
_______________________________________________________________。
第十四条 特殊条款
_______________________________________________________________。
第十五条 合同有效期限，本合同自双方签字盖章后立即生效，在全部工程竣工，办理交工验收款项结清后失效。
第十六条 合同份数
本合同正式本二份，双方各执一份，副本_____________份，总承包方收执_________份（其中送拨款银行及发包人各一份）；分包方收执_________份。
总承包方（盖章）：________________
分包方（盖章）：__________________
负责人（签字）：__________________
地址：____________________________
电话：____________________________
_________年_________月__________日
附件
附表1 工程项目一览表（略）
附表2 总承包方（发包方）负责供应材料表（略）
分包合同 篇10
总包单位：(简称甲方)
分包单位： (简称乙方)
由温州中强建设工程有限公司总承包的双屿客运中心立体停车库工程，因工程建设需要，现将其主体泥工分项部分委托乙方施工，为了明确双方责、权、利、保质、保量、按期完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》有关设计图纸技术资料等内容，经协商一致，特签定本合同。
一、工程名称：双屿客运中心立体停车库工程
二、承包方式：包清工
三、项目内容：
1、按照施工图纸、施工规范、施工技术交底、会审纪要、设计变更文件、甲方要求。
2、基础及主体结构砼浇捣(含垫层、垫层找平、桩灌芯、砼养护、钢筋保护层、一次性找平、电渣压力焊冲洗)
3、二次浇捣(含所有圈梁、过梁、构造柱、素砼反梁、拦板、窗台压顶、消防预留洞、门顶过梁、模板穿墙螺杆修补等)所有零星砼
4、一层地面(坡道等建筑物四周1米内零星项目)
5、砌体含所有砌体、管道井砌体、配电箱处砌体、砌体养护、砌体电管边浇砼。
6、屋面(含所有砼浇捣、保护层)
7、楼地面(含所有清理卫生、清理地面、楼梯踏步清理卫生、养护)
8、墙柱模板底由泥水班组负责采用水泥砂浆补缝，墙柱角漏浆、蜂窝等缺陷由泥水工班组负责修补、清理。
9、其它内容：柱剪力墙根部打毛冲洗、楼层浇捣前模板钢筋冲洗、建筑垃圾清理，水、电、消、智能等修补。楼层的打扫清理、后浇带浇捣前的清理，浇捣场内硬地坪及标化工地所需硬地坪道路，基坑及电梯井抽水，砼薄膜覆盖。
10、机具内容：搅拌机、平板振动器、插入式振动器、砂浆机、斗车、太阳灯、灯管、灯泡、冲水皮管，三级配电以下的所有电线电缆、电器、开关插座头。
四、工程造价：
1、工程单价： 29 元/㎡，建筑面积为： 39990 ㎡。
2、建筑面积以中标通知书中的建筑面积一次性包死，以后不再调整。
五、付款方式：
1、每月按完成月工程量的'80%支付，中间验收合格后付总款10%，余款待工程竣工验收合格办理决算后一次性付清。
六、工期要求：
按甲方工程总进度计划及与施工进度计划完成，若有工期延误，则延误的工期按本工程建设工程施工合同(温市合备字房建20xx314号)中的延期处罚执行。
七、工程质量要求：
1、乙方必须按有关验收规范、设计图纸要求进行施工，工程质量必须达到合格，如达不到要求由其发生的相关费用及责任全部由乙方负责。
2、乙方必须严格控制施工工艺工序，抓好施工质量，不得出现较大质量事故。
3、出现蜂窝麻面，如乙方未经甲方同意擅自修补，每处罚200元，并重新进行修补，其费用有乙方负责。
4、乙方原因或任务，甲方要求乙方派人完成，乙方不派人完成的，由甲方派人完成的以一工罚十工进行向乙方计算人工费。
八、安全、文明施工要求：
1、乙方施工人员进场必须具备三证，即：身份证、暂住证、计生证。
2、乙方在施工过程中应做好文明施工，严格按照安全操作规程进行，采取有力的安全防护措施，确保施工安全，同时乙方在施工过程中必须听从甲方有关管理人员的指挥。
3、乙方在施工期间进行违章操作所造成的人身、机械及其他安全事故，医疗费用在2000元以内的由乙方自负，2000元以上至20xx0元以内甲乙双方各付50%，20xx0元以上甲方付70%，乙方付30%
5、在安全生产检查中发现由于乙方人员及乙方责任而受公司或安全监督站罚款的，甲方则以2倍罚款加以处罚。
6、乙方人员进入施工现场必须戴好安全帽和出入证。
九、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，本合同经双方签字盖章后生效，完成工作内容竣工验收质量符合要求工程款结清后失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【分包合同】相关文章：
工程分包合同09-01
工程分包合同08-31
劳务分包施工合同08-19
劳务分包施工合同11-20
专业分包施工合同03-09
工程分包协议02-20
装饰工程分包合同09-08
桩基工程分包合同08-26
路面工程分包合同02-08
施工分包合同02-11