【精华】订购合同锦集五篇
在人们愈发重视契约的社会中，越来越多事情需要用到合同，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编整理的订购合同5篇，欢迎大家分享。
订购合同 篇1
需方：西安秦领装饰工程有限公司 签订地点：
供方： 签订时间：
现需方需要 一批，双方经过友好协商达成以下协议
一、 产品名称： 材材质以封样为准。(供方需要提供产品合格证和质检报告)
二、 计量单位：
三、 数量、单价、金额：见合同附件清单
四、 交货时间：供方收到定金后 日内
五、 交货地点：
六、 质量标准：质量应符合国家对此产品相关验收标准，符合提供的样品，表面无明显瑕疵，无起鼓，翘皮，弯曲等质量问题，如果出现以上情况供方无条件更换合格产品给需方(因材料质量不合格导致的损失等全部由供方无条件承担)
七、 货款支付：合同总价为 元， 签订合同后需方支付总合同款的` %，即人民币 元，需方提货时，初步验收合格后需支付人民币 元
八、 其它约定事项：如双方发生纠纷在供方所在地法院解决。
九、 备注事项：
十、 本合同一式二份，供需双方各执一份。附件(清单1清单2)
供方 需方
单位名称(章) 单位名称(章)
代理人签字： 代理人签字：
电话 电话
开户银行：
账 号：
日期 日期
订购合同 篇2
甲方：
法定代表人：
乙方：
法定代表人：
丙方：
法定代表人：
甲方分别向乙方和丙方进行采购，甲方按照实际成品订单数量结付，毛坯问题和加工问题的衔接由乙方和丙方自行衔接处理。
一、产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间
签订日期：
序号：
产品名称：
规格/型号：
数量：
单价（元）：
金额（元）：
交货时间：
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：
铸件应无裂纹、冷隔、夹砂、通道堵塞等铸造缺陷，气密性测试0。3Mpa气压无渗漏现象。机加严格按照甲方图纸生产，表面应无气孔、明显碰伤、锐边毛刺。对于不合格品产生的相关费用，甲方一律不予支付。
三、交（提）货地点、方式：
—————————————————————————。
四、运输方式、到达地和费用负担：由乙方和丙方负责。
五、包装标准：木箱+隔板（可回收）
六、验收标准、方法及提出异议期限：货到____个工作日完成验收。
七、结算方式及期限：首次订单，合同生效后，甲方预付乙方毛坯____%，余款货到合格____天内付清。
八、违约责任、商业保密：丙方未能按合同要求交付货物时及在没有正当理由逾期交付物品时，由每逾一日按合同总金额的_____% 向甲方偿付违约金。
乙方和丙方承约不得向其他单位泄露有关产品制造生产中的.机密，或将样件、产品提供卖给其他单位。
一经发现，甲方有权要求解除合同或继续履行，乙方和丙方应承担违约责任，违约金为所涉金额的____％。
九、解决合同纠纷的方式：
本合同发生争议，由三方协商或调解解决，协商或调解不成时由合同签订所在地仲裁机构仲裁。
十、其他约定事项：_____________________________________。
甲方：
法定代表人：
签约时间：_______年______月____日
乙方：
法定代表人：
签约时间：_______年______月____日
丙方：
法定代表人：
签约时间：_______年______月____日
订购合同 篇3
签订购房合同并不是一件简单的事，要讲究一些技巧，否则可能留下各方各面的风险，为以后解决纠纷带来了困难。在签订此类合同时，一般会有以下流程及内容，应当注意逐条认真研究审查：
1、仔细审查开发商的销售（预售）许可证，看其内容是否有所购房屋的栋号，预防开发商资质不全买到烂尾楼。
2、查看所签合同是否由房屋管理部门统—制定、印制的。以防欺诈受骗。
3、针对付款方式、核算方式与开发商达成协议，并把双方允诺的内容写人正式合同。要注意公平合理，慎防开发商设置过重义务，日后无法履行。
4、所购房屋的确切地理位置、所购房屋的土地使用权限及土地宗地号等。避免货不对板。
5、商品房的建筑面积、使用面积（其中建筑面积、分摊面积应分别标出），房屋的层高等。避免房屋面积缩水等。
6、商品房的产权性质，产权登记约定的期限和有关方的责任。要注意写明办理产权证时间，免得买到无证房。
7、关于商品房屋装修、设备标准、房屋质量的承诺和责任。此类约定应当尽量明确、详尽，免得给对方有机可乘。
8、房屋的用途或使用性质。
9、房屋交付使用的.时间。要明确一个合理的时间。
10、违约责任：
①面积差异。应对实际面积与合同标明的面积的误差作出详细的规定，以免交付使用时，对于误差面积的核算方式与开发商产生纠纷。千万不可仅以“多退少补、按实际面积为准”一笔代之。
②付款延期。付款延期的违约责任，应与开发商延期交付房屋的违约责任对等，由双方协商决定。
③延期交房。开发商往往规定由于不可抗力造成的延期，不承担相应的违约责任，但是却没有规定所谓不可抗力包括哪些内容，这些内容必须在合同中详细列出，以免双方就是否由于不可抗力造成延期交房发生纠纷。
订购合同 篇4
甲方(卖方)：合同编号：
乙方(买方)：签订地点：
维护双方合法权益，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》，《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙在平等,自愿的基础上双方协商一致同意，签定本合同。
第一条红木家具基本情况(请逐项填写，勿写“同样品”;“验收说明”等内容请在验收后填写)签订时间：20xx年xx月xx日
第二条质量标准：每件红木家具应符合QBT2385-20xx年xx月xx日之前付清。
第四条自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。
第五条甲方送货，运费由甲方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等外观特征及有无《产品质量承诺书》进行验收，买方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。
第六条违约责任：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的0.5%向乙方支付违约金。
第七条购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在7天内修理或更换，修理不好或不能更换的'，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。
第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列两种方式解决：
(一)提交
(二)依法向人民法院起诉。
第九条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方(签章)：乙方(签章)：住所：住所：
电话：
传真：
电话：传真：
订购合同 篇5
购货方（甲方）：
项目地址：
供货方（乙方）：
地址：
按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合有关规定以及本项目具体情况，为了增加供需双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各种的经济项目，经供需双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、产品名称、规格、单位、数量、金额：
二、送货日期
自签订合同起 ，以定金到账为准，20天到货。
三、付款方式
甲方应于合同签订后支付订单的30%作为预付款，汇到乙方指定账户，款到后合同生效，乙方开始安排生产事宜；货到现场再付总货款的30%，剩余35%货款于20xx年3月31日前付清，质保金5%质保期一年。
四、合同相关事宜：
1.此门为免漆吸塑复合门；
2.乙方免费送货上门；如需乙方安装；安装费另付（50元/ 平方）。
3.甲方选定的'色板颜色与实物颜色有轻微色差属于正常范围。
4.因木门属于定制产品，合同签订后甲方需交纳木门定金。合同确认的门型、颜色不得更改。
5.乙方将产品运至施工现场后，甲方需及时验收确认，验收标准按照行业规范标准。
6.乙方产品质量保证为以下几点：木门不变形、不开裂、不起泡。如有其它质量问题，乙方概不负责。
7.以上木门价格包含运输。
8.货款到账后下单定制。
9.本合同一式两份，甲方一份、乙方一份。经甲乙双方签字确认后，立即生效。
甲方：（盖章）
法人签字：日期 ：
乙方：（盖章）法人签字： 日期 ：
【订购合同】相关文章：
工程订购合同02-13
工程订购合同04-20
汽车订购合同05-25
门窗订购合同05-21
电脑订购合同集锦05-23
【精选】订购合同3篇05-22
订购合同合集7篇04-30
关于订购合同3篇04-28
【推荐】订购合同3篇05-13
有关订购合同4篇05-05