当前位置：范文派>合同范本>合同范本>工程合同

工程合同

时间：2023-08-18 10:16:23 合同范本我要投稿

工程合同必备[5篇]

　　随着人们法律意识的建立，合同的地位越来越不容忽视，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编整理的工程合同5篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

工程合同必备[5篇]

工程合同篇1

　　甲方：（发包方）

　　乙方：（承包方）

　　根据《中华人民共和国合同法》法律法规，经双方协商，本着平等、互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

　　一、项目名称

　　项目名称：

　　二、项目需要的亮化材料

　　见亮化材料清单及报价

　　三、合同金额

　　1、合同总额人民币小写：100000.00元大写：（壹拾万元整）

　　2、合同总额包括楼顶招牌制作金额9万元，门头招牌制作金额1万元；

　　3、不含税费及增项；

　　四、验收标准与要求

　　交付验收标准

　　在设备安装调试完毕、验收合格后由双方验收并出具验收报告，验收交付前的保管安全责任由乙方负责。

　　五、安装地点及工期

　　安装地点：

　　工期：合同生效后20天内安装调试完毕、验收合格并交付使用。

　　六、付款方式

　　1、合同签订生效后3个工作日内支付合同总额的70%；

　　2、货到甲方项目所在地，验收施工前，支付合同总额的25%；

　　3、无违反合同约定的，设备安装调试完毕、验收合格并交付使用后3个工作日内付合同总额的5%。

　　七、安装与调试

　　以符合合同文件要求和响应承诺的前提下，将设备（系统）安装并调试至最佳状态且双方均认为满意。

　　八、质保期及售后服务要求

　　1、质量保证期（简称“质保期”）从验收交付之日起为一年，保修期终身（质保期满后开始计算）。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可提供终身（有偿）维修保养服务。

　　2、质保期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。

　　3、乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。

　　4、乙方须提供常设24小时热线服务和长期的免费技术支持。在甲方所在地设有长期稳定售后服务机构（办事处），对甲方的服务通知，办事处机构在接报后8小时内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。若主要设备的故障在48小时内仍未处理完毕，乙方必须免费提供相同档次的.设备予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响甲方的正常工作业务。

　　九、违约责任

　　1、乙方未按要求履行合同义务时，甲方有权拒绝接收或验收，并有权顺延付款；

　　2、甲方未按要求履行合同义务时，且无正当理由拖延付款时，乙方有权追究甲方责任。

　　十、争议的解决

　　1、合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决所产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。对货物质量的检查鉴定，统一由当地质量技术监督局辖属的相关检测机构进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由委托方承担；否则鉴定费由乙方承担。

　　2、法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

　　十一、不可抗力

　　任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后3天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

　　十二、合同生效

　　本合同在甲乙双方法人代表或其授权代理人签字盖章后生效。

　　十三、乙方应提供的资料内容

　　1、中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。

　　2、关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

　　十四、其它

　　1、本项目材料清单、增项文件，均作为本合同的附件，合同的附件为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务。

　　2、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

　　3、未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。

　　4、本合同一式四份，甲方、乙方双方各执二份，均具同等法律效力。

　　5、本合同共计四页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

　　6、双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

工程合同篇2

　　甲方(采购方)： (以下简称甲方) 乙方(供应方)： (以下简称乙方)

　　甲方由于中捷四分场二期2#4#5# 工程项目建设的需要，现需从乙方处采购墙面砖及厨卫地砖等瓷砖材料。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

　　第一条产品及价款

　　具体可参照双方认可的样品.

　　注：表中约定数量为暂定数，以甲方实际用量为准结算。

　　墙砖品牌: _____________质量标准:_____________等级:_____________

　　地砖品牌: _____________质量标准:_____________等级: _____________

　　第二条供货时间

　　从年月日起开始供货，以甲方通知为准，甲方的需货计划，应提前48小时通知乙方，乙方在收到甲方的供货通知后48小时内，保证供货到现场。

　　第三条质量要求

　　乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材料，证明材料提供给甲方存档使用。乙方必须保证原材料为合格产品，与甲方认定的样品一致，产品加工过程中的原材料、加工工艺等各项指标与乙方相关承诺一致，产品检测的指标必须符合国家现行标准及规范要求。

　　乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的'包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。

　　第四条运输、交货及收货

　　1、交货方式：所有货物由乙方送往甲方四分场二期工地现场,具体地点以甲方现场通知为准，并由乙方负责卸车，所产生的费用由乙方承担。

　　2、货物交与甲方之前，由乙方妥善保管。货到现场，由甲方现场管理人员在供货单上签字确认产品数量和质量。甲方收货前的损耗由乙方负责。

　　第五条付款方式

　　1、无预付款

　　2、工程竣工验收完毕5日内，支付合同总价的90%，即￥_74132.60元

　　3、从竣工验收合格之日起一年质保期满后5日内，余款10%结清，即￥_8237.00元。

　　第六条违约责任

　　乙方应负的责任

　　1、在本合同约定的供货完成前，乙方单方解除合同或中止供货，视为乙方违约，应赔偿本合同总金额 10 %给甲方作为违约金。

　　2、乙方应按本合同约定的时间及时将货物运送到现场，如不能按时交货或者交货数量不足，则视为乙方违约，乙方应承担因此产生的直接损失。

　　3、如发现产品品种、规格、质量等不符合本合同规定时，由乙方负责包退、包换，并承担该批不合格产品的退货费用。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的___10%___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

　　第七条合同的调整

　　1、产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。

　　2、如甲方须变更产品品种、规格、质量、颜色、包装等时，应提前 10 天与乙方协商解决。

　　3、本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝履行，由此造成的一切损失由单独变更、修改合同的一方承担。

　　第八条不可抗力

　　任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

　　第九条争议解决方式

　　本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　本合同签订地点：中捷农场

　　第十条合同生效与终止

　　本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。

　　第十一条其他约定事项余货处理：工程完工后的剩余瓷砖，在包装完好且没有损坏、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下，乙方按本合同价退货。乙方负责余货的运送，并承担退货工作产生的费用。

　　第十二条本合同一式肆份，由甲、乙双方各执贰份。本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇3

　　发包方：

　　承包方：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本项目园林景观工程的施工相关事宜达成一致，特签订如下合同条款，供双方共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地址：

　　3、工程内容：

　　4、承包方式：

　　二、工程造价

　　本工程承包总价为人民币(大写)：万元整，(小写)：元。此承包总价包括完成全部工程内容所需发生的一切费用，除下述特别指明的内容可调整工程承包总价外，双方不得以任何理由变更工程承包价。

　　① 工程设计变更：凭甲方和设计单位有效签证的设计变更联系单。

　　② 甲方提出的书面变更通知单。

　　③ 因上述两种情况变更工程内容时，按工程量清单报价中的综合单价进行调整(单价随总价同比例下浮后计取)。

　　④ 若施工时甲方通知更换土建工程材料，则根据投标文件中主要材料价格表中的报价，仅调整综合单价中的材料价(单价随总价同比例下浮后计取)。

　　⑤ 若施工时更换苗木，则仅调整综合单价分析表中的苗木价格。种植费、综合费用按苗木栽植综合单价分析表中的同规格苗木计取(苗木单价由甲、乙双方协商后计取)。

　　三、合同工期

　　本工程合同总工期 90 日历天，自本合同签订之日起开始计算，如因甲方原因致现场不能施工除外。(广场部分必须在60日历天内完成)

　　四、付款方式

　　1、确认中标后乙方须交纳合同履约保证金：叁拾万元整至甲方指定账户后方可签订合同，此保证金根据工程进度予以返还。(此保证金不计息)

　　2、完成工程总量的50%时，付已完工程量50%的工程款。

　　3、工程完工经监理单位、甲方验收合格，交接完相关资料并办理完结算后七个工作日内，付至工程总价款的80%。

　　4、剩余20%工程款作为质量保证金，工程完工满一年无质量问题一次性付清。

　　5、乙方每次结算工程款时须提供经甲方认可的有效合格的建安发票。

　　五、工程质量及工程进度

　　1、乙方必须严格按照经甲方书面确认后的施工图纸和双方确认的施工组织设计及国家现行的规范、规程和园林工程质量检验评定统一标准等有关规定，精心组织施工，对施工过程中的全部数据必须如实记录，并及时整理递交监理单位，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到合格。

　　2、苗木种植当季成活率应达到95%以上，未成活部分应及时补栽补种，自通过验收一年后的成活率必须达到100%，并达到《城市绿化工程施工及验收规范(CJJ/T82-99)》的要求。观赏植物的开花率在95%以上，观果植物的结果率在95%以上(因城市空气污染造成开花不结果除外)，树冠形状符合设计要求。

　　3、乙方应严格按照甲方审核确认的施工计划进行施工，严格控制工程进度及完成时间。甲方对乙方的施工进度进行严密监控，如发现乙方施工进度严重滞后，甲方将提出书面警告，如乙方通过整改后仍不能达到进度要求，甲方有权中止与乙方的合同，乙方在接到甲方书面终止合同的通知后二天内无条件退场，一切责任及经济损失均由乙方承担。(因甲方原因造成的进度滞后除外)

　　六、双方责任

　　(一)、甲方责任

　　① 甲方指派为本工程甲方代表，协助乙方与甲方联系办理有关签证、验收手续，甲方代表要求变更的，应及时以书面形式通知乙方。

　　② 负责监督检查乙方施工过程中的安全、质量和进度，对工程安全、质量问题有权要求整改或停工。

　　③ 组织有关专业人员按国家有关标准和规定进行竣工验收，负责对工程协调、设计变更和施工联系单签证、协调组织验收，办理竣工结算。

　　④ 负责施工现场各施工单位之间的协调、配合工作。

　　⑤ 按合同约定支付工程款项。

　　(二)、乙方责任

　　① 乙方指派为本工程项目经理，负责本工程进度、质量，解决工程所遇困难，乙方项目经理必须听从甲方、监理和总包单位的协调指挥。乙方项目经理要求变更的，应及时以书面形式通知甲方。

　　② 按甲方确认后的施工设计图进行施工，保证质量和工期，施工场地做到工完场清，如有违反，甲方保留要求乙方承担相关责任的权利。

　　③ 进出种植土方时，必须满足灌木及乔木生长需要的土层厚度，苗木到场后按设计提供的树木品种、规格、土球大小由甲方进行验收。合格后方能栽植。

　　④ 所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并且符合施工图纸和规范要求。

　　⑤ 乙方应精心组织，做到安全、文明施工，保持场地平整、清洁，强化安全意识，抓好安全生产和杜绝一切事故的发生。如发生各种安全事故，由乙方承担一切责任。

　　⑥ 严格按国家《城市绿化工程施工及验收规范(CJJ/T82-99)》进行施工检验，合格率应达到100%。若施工过程中管理不善，发生严重质量问题，一切责任由乙方承担。

　　⑦ 接受甲方对景观工程的管理，服从甲方现场代表的管理。

　　⑧ 乙方负责提供所有的技术资料以及竣工资料，包括技术方案、竣工图、材料清单、产品合格证及其它相关技术资料，并负责组织绿化专项验收，确保验收合格。

　　⑨ 乙方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规。采取有效措施，保护好施工现场和周边地区的环境。做好成品的.保护工作至竣工验收。

　　⑩ 乙方对施工和生活所产生的各种生产、生活垃圾和废弃物应进行妥善处臵，防止对环境造成污染，并严格控制施工噪音。

　　11 乙方施工运输材料等的机械设备载重量不能超过28T，否则，甲方有权○禁止乙方违规设备进场，由此产生的相关损失由乙方自行承担。

　　七、施工现场临时水电

　　1、乙方用电用水必须单独安装水表、电表，并按时支付水电费。

　　2、现场临时用电：甲方提供变压器或临时用电总箱，其余场内临时用电等配臵均由乙方负责，并负责日常的维护和维修，由此发生的费用由乙方承担。

　　3、现场临时用水：甲方提供总水源，场内一切临时用水管道敷设的工作及所发生的费用均由乙方负责。如供水压力不能满足乙方要求时，则由乙方自行增设加压系统，由此发生的费用由乙方承担。

　　八、设计变更

　　1、施工中甲方有权根据工程需要对原工程设计进行变更，并用书面形式向乙方发出变更通知。

　　2、施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更，如确需变更的，乙方应以书面形式报甲方、监理单位审批通过后由甲方以设计修改通知单的形式通知乙方组织变更施工，其它任何形式的设计变更甲方一律不予认可。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失或间接损失由乙方承担，延误的工期不予顺延。

　　九、工程结算

　　1、本工程完工并经监理单位、甲方、相关职能部门等验收合格(按施工图及验收清单进行验收且出具甲方确认的竣工图)，交接完相关资料并签字确认后，方能进入结算程序。

　　2、工程结算价款含施工图预算对审价、设计变更增减费用及签证费用。

　　3、施工图以外的设计变更及签证增减的计价原则：设计变更及签证内容与施工图预算清单项目内容相同或相近的按预算清单中的分项单价随总价同比例下浮后计取;设计变更及签证内容与施工图预算清单项目内容不同的由甲乙双方询价及定价。

　　十、工程验收

　　1、乙方施工完毕自行初验合格后方可通知甲方、监理单位进行正式竣工验收。竣工验收以国家颁发的现行施工验收规范、质量检验标准、施工图及合同为依据。

　　2、需进行工程竣工验收，乙方应提前3日书面通知甲方，甲方在收到书面通知后按约定时间配合乙方组织工程预验收，甲方应在工程预验收后三天内提出整改意见，由乙方负责整改。

　　3、乙方在预验收合格并提供验收所需的全部资料后方可通知甲方配合组织竣工验收，竣工验收合格之日为竣工日期。

　　4、涉及到隐蔽工程验收的，须经甲方、监理单位验收合格后，方能进入下道工序施工，否则甲方有权要求乙方返工或采取必要手段检测，不论检测复查的结果是否符合设计要求，复查费用均由乙方承担，因此而造成工程工期延误和造价损失，由乙方自行负责，且甲方有权要求乙方就此类违规操作承担工程总造价30%的违约金。

　　十一、工程保修

　　1、质保范围为乙方所承包的工程范围。

　　2、本工程的质保期及绿化养护期为一年，质保期及养护期自工程竣工验收合格、交付使用之日起计算。

　　3、质保期及养护期内乙方应设专人对本工程进行保修及养护，定期或不定期对所有苗木进行修剪、更换(包括未成活苗木)、施肥、病虫害防治、浇水、除杂草等养护工作。

　　十二、违约责任

　　1、因乙方原因，导致工程未能按合同工期如期完成，每延期一天按合同价的 3 %向甲方支付违约金;如超过 10 天，视乙方不具备履行合同职责的能力，甲方有权单方面终止合同，并要求乙方承担合同总金额30%的违约金，因甲方原因或不可抗力导致工程工期延误的，经双方书面确认后工期顺延。因甲方原因不能按时支付工程款的每延期一天按合同价的 3 %向乙方支付违约金;如超过 10 天，乙方有权单方面终止合同，并要求甲方承担合同总金额30%的违约金。

　　2、承包人项目经理、技术负责人及施工机具未能按投标承诺到位，每人每次缺岗一天，承担违约金 5000 元。

　　3、施工队伍应是乙方的基本队伍，不得安排挂靠的施工队伍，乙方的项目经理及主要岗位工作人员应为投标文件中确定的人员，如自行调换(或作假)视作违约;在合同实施中，如乙方的施工队伍素质、力量、机械配备等不符合招标文件、投标文件的要求、承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度达不到要求时，甲方有权立即终止合同，并要求乙方承担合同总金额30%的违约金。

　　4、因甲方基建工程质量问题给乙方造成的相关损失由甲方承担。

　　十三、合同附件

　　1、合同附件是本合同重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。本工程的合同文件包括下列附件：招标文件(包括招标补充文件);投标文件(包括投标补充文件);中标通知书;询标及合同履行中双方就有关问题协商达成的纪要或补充协议;工程和技术文件(包括施工图纸、会议纪要、变更联系单、签证单等其他技术资料、工程结算资料)。

　　十四、其他约定

　　1、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执二份。

　　2、本合同自双方签字盖章生效，至养护期满结清全部工程款后终止。

　　3、若发生合同争议，双方应协商解决，协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼。

　　4、本合同经双方协商一致后，可签订补充协议作为本合同的补充。

　　甲方：乙方：

　　签约代表：签约代表：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　签约地点：

　　签约时间：20xx年2月日

工程合同篇4

　　车间项目部（以下简称甲方）_______________________________________（以下简称乙方）经甲乙双方友好协商，甲方现将天峡鲟业深加工车间工程中的各楼梯扶手及观光阳台（附有钢化玻璃）的不锈钢制作以包工包料的形式承包给乙方，具体协议如下：

　　一、单价及材料要求

　　1、不锈钢楼梯扶手：单价为90元米；采用63径口圆形面管、50径口圆形竖管、28径口圆形拉杆、20径口圆形水平管；

　　2、不锈钢观光阳台：单价为220元米；采用63径口圆形面管、50径口圆形竖管、38型方管，并镶嵌12毫米厚钢化玻璃（佩304品质不锈钢夹）；以上各不锈钢材料均为超越201材质并达到202材质等级的`高铜高镍不锈钢优质材料，且壁厚均在1毫米以上。

　　二、质量乙方必须保证满足材质要求及合同、设计、施工规范要求。乙方确保各位置施工用不锈钢管材和钢化玻璃的厚度和规格，乙方在施工中确保各不锈钢连接点焊接牢固与美观，严格依照甲方提供的施工图纸或既定方案按照国家有关不锈钢制作《规范》进行施工，乙方必须保证该单项工程顺利通过竣工验收，否则返工费用由乙方自行负则；乙方制作的各不锈钢单项工程在质保期内若发生脱焊、变形、生锈等一切质量问题，其费用均由乙方自己承担。

　　三、工期乙方自________年____月____日进场施工，到________年____月____日施工结束，期间，乙方不得以不可抗力以外的任何理由拖延工期。否则，甲方将对乙方采取相应的经济制裁。

　　四、安全本单项工程属远地面帯电作业工程，乙方务必有自己专业的电焊工，负责接线或断线或焊接，乙方自行消除场地内电老虎隐患。乙方各工种技术人员在施工中不得违规操作，乙方应在各施工危险段（部位）作红色警示标记，以免发生意外。乙方在施工期间，凡因自身引起的各种安全事故均由乙方自己承担经济责任。

　　五、其他乙方按要求采购本工程所需材料，所有材料必须达到送检要求。乙方自行完成各种材料的搬运，并自行携带各类施工用电线、机具，自行承担施工中各项措施费用，甲方主动向乙方提供水源、电源，并主动为乙方做好施工协调工作，乙方至始至终保持文明施工，做到工完场清。

　　六、付款______________________________________________________________________________________

　　七、质保金与税金乙方工程竣工后交由甲方和监理方检查，直到本建筑工程竣工验收合格后留下质保金元，质保期为____月，然后乙方凭_______票据按合同约定结清工程余款。

　　本合同一式三份，甲方持两份，乙双持一份，双方签字有效。

　　甲方签字：乙方签字：

　　年月日

工程合同篇5

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　根据贵州电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：

　　一、工程内容及承包方式

　　1、工程内容：

　　2、工程安装费万元（具体明细见附表）：

　　具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量

　　3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。

　　4、工程工期：从年月日至年月日。

　　二、工程价款的支付方式

　　5、工程价款的支付方式：

　　5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%

　　5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的`主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。

　　5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。

　　5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。

　　三、工程管理

　　6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的（1999）191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。

　　7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。

　　8、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。

　　9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。

　　10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。

　　11、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。

　　12、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。

　　四、设备、材料供应与清理

　　13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。

　　14、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。

　　15、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。

　　五、违约责任

　　16、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。