分包合同

[集合]分包合同

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编收集整理的分包合同5篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

分包合同 篇1

　　总包单位：(简称甲方)

　　分包单位： (简称乙方)

　　由温州中强建设工程有限公司总承包的双屿客运中心立体停车库工程，因工程建设需要，现将其主体泥工分项部分委托乙方施工，为了明确双方责、权、利、保质、保量、按期完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》有关设计图纸技术资料等内容，经协商一致，特签定本合同。

　　一、工程名称：双屿客运中心立体停车库工程

　　二、承包方式：包清工

　　三、项目内容：

　　1、按照施工图纸、施工规范、施工技术交底、会审纪要、设计变更文件、甲方要求。

　　2、基础及主体结构砼浇捣(含垫层、垫层找平、桩灌芯、砼养护、钢筋保护层、一次性找平、电渣压力焊冲洗)

　　3、二次浇捣(含所有圈梁、过梁、构造柱、素砼反梁、拦板、窗台压顶、消防预留洞、门顶过梁、模板穿墙螺杆修补等)所有零星砼

　　4、一层地面(坡道等建筑物四周1米内零星项目)

　　5、砌体含所有砌体、管道井砌体、配电箱处砌体、砌体养护、砌体电管边浇砼。

　　6、屋面(含所有砼浇捣、保护层)

　　7、楼地面(含所有清理卫生、清理地面、楼梯踏步清理卫生、养护)

　　8、墙柱模板底由泥水班组负责采用水泥砂浆补缝，墙柱角漏浆、蜂窝等缺陷由泥水工班组负责修补、清理。

　　9、其它内容：柱剪力墙根部打毛冲洗、楼层浇捣前模板钢筋冲洗、建筑垃圾清理，水、电、消、智能等修补。楼层的打扫清理、后浇带浇捣前的清理，浇捣场内硬地坪及标化工地所需硬地坪道路，基坑及电梯井抽水，砼薄膜覆盖。

　　10、机具内容：搅拌机、平板振动器、插入式振动器、砂浆机、斗车、太阳灯、灯管、灯泡、冲水皮管，三级配电以下的.所有电线电缆、电器、开关插座头。

　　四、工程造价：

　　1、工程单价： 29 元/㎡，建筑面积为： 39990 ㎡。

　　2、建筑面积以中标通知书中的建筑面积一次性包死，以后不再调整。

　　五、付款方式：

　　1、每月按完成月工程量的80%支付，中间验收合格后付总款10%，余款待工程竣工验收合格办理决算后一次性付清。

　　六、工期要求：

　　按甲方工程总进度计划及与施工进度计划完成，若有工期延误，则延误的工期按本工程建设工程施工合同(温市合备字房建20xx314号)中的延期处罚执行。

　　七、工程质量要求：

　　1、乙方必须按有关验收规范、设计图纸要求进行施工，工程质量必须达到合格，如达不到要求由其发生的相关费用及责任全部由乙方负责。

　　2、乙方必须严格控制施工工艺工序，抓好施工质量，不得出现较大质量事故。

　　3、出现蜂窝麻面，如乙方未经甲方同意擅自修补，每处罚200元，并重新进行修补，其费用有乙方负责。

　　4、乙方原因或任务，甲方要求乙方派人完成，乙方不派人完成的，由甲方派人完成的以一工罚十工进行向乙方计算人工费。

　　八、安全、文明施工要求：

　　1、乙方施工人员进场必须具备三证，即：身份证、暂住证、计生证。

　　2、乙方在施工过程中应做好文明施工，严格按照安全操作规程进行，采取有力的安全防护措施，确保施工安全，同时乙方在施工过程中必须听从甲方有关管理人员的指挥。

　　3、乙方在施工期间进行违章操作所造成的人身、机械及其他安全事故，医疗费用在2000元以内的由乙方自负，2000元以上至20xx0元以内甲乙双方各付50%，20xx0元以上甲方付70%，乙方付30%

　　5、在安全生产检查中发现由于乙方人员及乙方责任而受公司或安全监督站罚款的，甲方则以2倍罚款加以处罚。

　　6、乙方人员进入施工现场必须戴好安全帽和出入证。

　　九、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，本合同经双方签字盖章后生效，完成工作内容竣工验收质量符合要求工程款结清后失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

分包合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲、乙双方共同协商，甲方将宜宾豆坝电厂主厂区内的废旧设备全部交乙方拆除，达成协议如下：

　　一、工程名称：宜宾豆坝电厂所有废旧设备拆除;

　　二、工程地点：宜宾市、宜宾县安边镇豆坝村;

　　三、工程承包范围：全厂所有物资(除电缆线外);

　　四、工程工期：进场后140天;

　　五、费用结算：

　　1、乙方拆除的人工工资及管理费用，按计件制计价，废铁拆除并转运至甲方指定位置或车辆能装运的位置，每吨废铁包干价180元。

　　2、房屋拆除至±0钢筋按1200元/吨计算;

　　3、上车费按30元/吨计算;

　　4、按出货的每伍佰吨结算一次帐。

　　六、技术要求：

　　1、乙方拆除应按照电厂及甲方的要求文明施工;

　　2、其余为了便于装车的废铁重量不能超过500kg/块，特殊废铁除外。

　　七、甲、乙双方的权利和义务

　　甲方的权利和义务：

　　1、甲方向乙方提供住宿和水电费;

　　2、甲方应协调电厂及周边的关系所产生费用，由甲方承担。由于甲方原因造成乙方不能顺利施工及阻挡停工等，由甲方付一切责任;

　　3、乙方进场前必须向甲方交纳保证金20万元;

　　4、工程完工后3天内如没有发生任何事故，甲方无条件退还乙方保证金;

　　5、乙方进场后，由甲方作技术指导。

　　乙方的权利和义务：

　　1、乙方进场前上班人员必须购买20万安全人身保险金;

　　2、乙方拆除过程中所需的工具、物资等由乙方自行负责;

　　3、乙方在拆除过程中必须要求按甲方拆除要求进行作业，如有特殊原因临时处理;

　　4、甲方如发现乙方有偷盗行为，按照货物的价值200倍的处罚;

　　5、进场人员必须有国家发放的`操作证;

　　6、乙方按约定工期完成，如甲方造成乙方的工期时间一切责任由甲方负责;

　　7、拆除垃圾，由乙方推至甲方指定地点(厂区内)。

　　八、安全责任

　　1、乙方在施工过程中所发生的一切安全事故、人身伤亡事故都由乙方负责，甲方概不负责。

　　2、发生安全事故、人身伤亡事故后，如有相关部门罚款，由乙方自行承担。

　　九、违约责任按合同法执行和违约方付守约方的经济损失壹拾万元整。

　　十、未尽事宜，甲、乙双方友好协商解决。

　　十一、此协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力，签字盖章生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　联系电话：

　　联系电话：

　　年月日

分包合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协议根据《中华人民共和国劳动法》及《合同法》和有关条文的规定，现将该工程有关砖砌体分项清工承包给乙方施工，为明确双方的责任和权利，特订如下条约：

　　一、 承包方式：

　　按砌砖方量承包。

　　二、 建筑面积：

　　按墙体实砌的墙面方量结算。

　　三、 砌体工作内容：

　　包括项目：按图纸设计要求及会审纪要设计变更通知书，按国家规范及图集等要求施工，泥桶、泥铲、砌砖线及其它小型工具，图线上包括的所有砌体总包干价为 元/每方，一次性包死，中途不做任何调整。如果乙方未将工程施工完毕，中途无故退场，甲方有权向乙方拒付余下的'工程款。将余下工程款补给下个班组。

　　四、 工程质量：

　　严格执行现行的有关施工验收规范和设计图纸的要求施工，确保合格，并在保证质量的要求下节约材料，如发现有浪费材料的现象，按实际材料价格翻一倍进行罚款。如因质量原因造成的返工，其材料费及人工费均归乙方自负。

　　砌体之前地面应按要求湿水，冲洗干净，如发现一次扣贰佰元。

　　五、 文明施工：

　　1）、乙方进场人员必须严格执行甲方有关规定。

　　2）、每层的砌体完工后应做到工完料清。

　　3）、工地现场严格进行打架斗殴。

　　4）、小孩及不工作的妇女，严禁进入施工现场。

　　六、付款方式：

　　每月结算一次，按已完成实际实砌的工程量墙面方量承包干价的60%付款，余款待砌体分项全部完工后付10%，余下30%待中间验收合格后付清。

　　七、 本工程质量要求为合格工程。

　　八、 工期：

　　自合同签字生效之日起，至砌体全部完工后，工期以甲方要求为主。

　　九、 安全生产：

　　乙方施工人员必须严格按照《安全生产条例》施工，如因乙方原因发生安全事，则一切责任由乙方自己承担。

　　十、 甲方权利与义务：

　　1）、提供乙方工人的生活用水用电。

　　2）、对不服从管理和领导的班级，管理人员有关权更换。

　　3）、对不遵守公司、项目部及有关部门的安全规章制度的有权进行罚款并开除当事人。

　　4）、对故意浪费材料的班组，经劝阻后还不改正的有权进行加倍罚款。

　　5）、对有关部门要求整改的部位，乙方必须整改合格。

　　十一、乙方权利与义务

　　1）、听从甲方和监理单位的指挥，服从甲方领导，遵守公司项目部及有关部门的各项规章制度。

　　2）、自备安全帽、安全带、雨衣及劳保用品。

　　十二、未尽事项经甲、乙双方另行商议，如发生纠纷先由劳动仲裁及有关主管部门裁决，还不能解决的，由法院裁决。

　　十三、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日生效，工程款付清后自动失效。

　　甲方：代表人签字：日期： 年月 日

　　乙方： 代表人签字：日期： 年 日 月

分包合同 篇4

　　甲方（公司或者个人）：（以下简称甲方）

　　乙方（公司或者个人）：（以下简称乙方）

　　兹有甲方承建的工程，为切实加强项目管理，确保工程质量及安全生产，顺利完成该工程施工任务，经甲方考察决定将该工程的水电劳务分包工程委托乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《四川省劳务用工管理条例》等规定，经双方商议达成一致协议如下：

　　一、承包内容

　　本工程施工图纸范围内所有插座设备安装、照明部分管道预埋、总配电箱至各分配电箱电线电缆的敷设、电缆桥架的安装、网线安装、VGA线安装、，（所有线材穿PVC管道）承包性质。

　　包工不包料，本工种施工所需工具（三脚架、车丝机等）均由乙方自理。

　　二、质量等级本工程确保工程质量达省级优良标准。

　　三、结算方式及工程款的支付

　　本工程结算按图纸内建筑大约面积20xxM2（以实际施工量为准），综合造价为（20）元/M，本工程总造价计大约人民币（元），本工程造价为一次性包干价，施工过程中不得因市场价格波动等原因进行调整。工程款的支付采用按月进度支付的方法，每月按实际完成工程量的70%进行支付，全部工程量完成验收合格后按实际完成工程量的100%支付。

　　非乙方原因造成的返工，甲方一切责任由甲方负责。

　　四、工期

　　本工程计划开工时间为20xx年12月1日，计划竣工时间为20xx年1月30日，考虑本工程实际施工工期较紧，施工时将采用非间断流水施工，乙方应严格按照进度计划要求合理组织劳务人员，合理安排工作时间，确保下一工序能准时开工。当工期遇春插、农忙或时节，乙方应无条件按甲方要求组织好工人，非甲方同意休假，乙方不得擅自宣布放假，且节假日、春插期间施工不得要求增加补助费用。

　　五、双方责任

　　甲方：

　　1、提供现场施工条件（施工用场地、用水、用电，住宿工棚，垂直运输设备）。

　　2、协助乙方做好施工现场的准备工作，并提供施工用图纸一套。

　　3、甲方管理人员、技术人员向乙方的施工操作人员进行技术、安全交底，并进行监督检查。

　　4、负责测量定位，放样，对工程设计变更应及时转达并下发书面变更到班组。

　　5、提供乙方水平运输翻斗车一部，负责提供材料的垂直运输设备。

　　6、确保施工用材料及时到位。

　　7、合理组织流水作业，协调乙方和其他班组之间的'关系。

　　8、确保严格按合同相应条款支付工程进度款。

　　乙方：

　　1、乙方应根据工程实际情况按照甲方进度计划合理安排相应的施工人员及劳动力。

　　2、乙方应该严格按照施工图纸设计变更及施工规范进行施工，认真熟悉图纸，做好施工管理工作，及时将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人，严格按照工程技术人员的技术要求进行操作，不得以任何理由拒绝实行施工管理人员的正确指挥。

　　3、加强班组内部质量自检实行预检工作，班组长应积极配合工程技术管理人员进行质量检查，对检查不合格的工程，应坚决返工，并承担全部费用。

　　4、乙方应积极配合其他班组进行交叉作业，服从施工员的调度，加强做好对已完成工序的成品保护工作。

　　5、对甲方提供的机械设备进行维护保养，合理计划材料的使用，加强对本班组使用的材料进行管理，严格控制材料的损耗，对本班组施工现场进行管理，配合项目顺利完成工程。

　　6、乙方应确保及时发放工人工资，不得无故扣留、拒付工人工资。

　　7、乙方应加强班组安全教育及管理，提高工人的安全生产意识，必须为操作工人购买意外伤害保险，该保险由甲方统一购买，费用从乙方进度款中扣除。在施工过程中对一切因违规操作所产生的安全事故负责。

　　七、质量控制措施

　　1、线管预埋必须畅通，不得出现堵塞现象，砼浇捣时必须安排专业人员进行跟班作业。

　　2、所有有关本工程的施工组织设计中的质量控制措施及技术交底均为本协议的附属条款，乙方应无条件接受。

　　3、乙方必须加强工程质量质检，对质量隐患应安排第一时间组织整改，对施工技术人员提出的整改要求未及时整改的或因乙方操作原因造成监理部门发出指令的，甲方将根据实际情况给予警告。

　　4、乙方施工原因造成工程返工所造成的甲方所有损失均由乙方承担，并无条件对需返工部分工程量进行返工直至质量达标为止。

　　八、安全生产、文明施工

　　1、乙方进行工地人员必须是身体健康，传染病者、癫痫、精神病史、痴呆者严禁进入施工现场，否则由此造成的伤亡事故均由乙方承担其全部责任。

　　2、乙方必须接受甲方安全管理人员的安全教育，并严格按照安全生产规程及甲方的安全交底进行施工，若因为违规操作，发生的伤亡事故均由乙方负责。

　　3、甲方安全保护设施不完善，安全器具提供不到位的情况，乙方有权拒绝施工，由此造成的工期顺延，由甲方承担相应的误工费用。

　　4、乙方应大力配合甲方作好现场文明施工，组织工人搞好生活区，食堂，厕所的卫生，保护好甲方提供的一切劳保及生活设施，对施工现场应做到随做随清，工完料尽，现场整洁。

　　5、所有进场人员必须带好有关证件，包括身份证及外出工作证等。

　　6、不准在施工现场内打架闹事，赌博，不得擅自进入项目部现有工作区域，若出现违纪现象，其后果自有乙方负责。

　　九、奖励与罚款

　　1、工期：

　　乙方应按合同提供合格的劳动力，以确保工程按计划工期进行，在施工过程中乙方工作人数达不到本工程施工要求人数，甲方将按80元/人给予处罚，并有权调派人员进行施工，调派人员工资按市场工资的3倍计算。乙方必须严格按分段工期组织施工，若因甲方原因造成工程延误，工期相应顺延。若前期分段工期延误但由于乙方在后期的施工过程中的合理组织确保了工程的总工期按期竣工，分段延期罚款可按罚款额的100%返还乙方。

　　2、质量

　　由于乙方原因造成工程质量未达质量标准要求，项目部将按工程总造价的5%给予处罚（含施工过程中的各种有关质量方面的处罚性罚款）。对不合格部分项目属乙方施工内容乙方应无条件进行整改直至合格。

　　3、对安全规章操作，根据项目部安全生产奖罚条例进行奖罚（另附项目部安全生产奖罚条例）。

　　4、现场标准化管理根据项目部现场标准化管理条例进行奖罚（另附项目部现场标准化管理条例）。

　　5、若乙方在施工过程中拒绝甲方管理人员指挥，无法组织能满足需求的施工人员、安全质量管理混乱，甲方有权单方面终止合同。

　　本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，自签订后即刻生效，具有等同法律效率，待工程结束工程款清后自动失效。

　　甲方代表：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　乙方代表：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　签订地点：施工现场

　　签订时间：

分包合同 篇5

　　发包方：___________村民委员会(以下简称甲方)

　　承包方：_____________________(以下简称乙方)

　　为了农业科学技术的推广，改变传统陈旧的农业耕作形式，甲方将集体所有的农用耕地承包给乙方，用于农业科技的开发应用。根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策规定，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，签订本合同，共同信守。

　　一、土地的面积、位置

　　甲方经村民会议同意并报乡人民政府批准，将位于_________乡______村面积_________亩(具体面积、位置以合同附图为准)农用耕地承包给乙方使用。土地方位东起_________，西至_________，北至_________，南至_________。附图已经甲乙双方签字确认。

　　二、土地用途及承包形式

　　1.土地用途为农业科技园艺开发、推广、培训、服务及农业种植和养殖。

　　2.承包形式：个人承包经营。

　　三、土地的承包经营期限

　　该地承包经营期限为____年，自_____年____月____日至_____年____月___日止。

　　四、地上物的处置

　　该地上有一口深水井，在合同有效期内，由乙方无偿使用并加以维护;待合同期满或解除时，按使用的实际状况与所承包的土地一并归还甲方。

　　五、 承包金及交付方式

　　1.该土地的承包金为每亩每年人民币_____元，承包金每年共计人民币_____元。

　　2.每年_____月___日前，乙方向甲方全额交纳本年度的承包金。

　　六、甲乙双方的权利和义务

　　(一)甲方的权利和义务

　　1.对土地开发利用进行监督，保证土地按照合同约定的用途合理利用。

　　2.按照合同约定收取承包金;在合同有效期内，甲方不得提高承包金。

　　3.保障乙方自主经营，不侵犯乙方的合法权益。

　　4.协助乙方进行农业高新技术的开发、宣传、褒奖、应用。

　　5.按照合同约定，保证水、电畅通，并无偿提供通往承包地的道路。

　　6.按本村村民用电价格收取乙方电费。

　　7.为乙方提供自来水，并给予乙方以甲方村民的同等待遇。

　　8.在合同履行期内，甲方不得重复发包该地块。

　　(二)乙方的权利和义务

　　1.按照合同约定的用途和期限，有权依法利用和经营所承包的土地。

　　2.享有承包土地上的收益权和按照合同约定兴建、购置财产的所有权。

　　3.享受国家规定的优惠政策。

　　4.享有对公共设施的使用权。

　　5.乙方可在承包的土地上建设与约定用途有关的生产、生活设施。

　　6.乙方不得用取得承包经营权的土地抵偿债务。

　　7.保护自然资源，搞好水土保持，合理利用土地。

　　七、合同的.转包

　　1.在本合同有效期内，乙方经过甲方同意，遵照自愿、互利的原则，可以将承包的土地全部或部分转包给第三方。

　　2.转包时要签订转包合同，不得擅自改变原来承包合同的内容。

　　3.本合同转包后，甲方与乙方之间仍应按原承包合同的约定行使权利和承担义务;乙方与第三方按转包合同的约定行使权利和承担义务。

　　八、合同的变更和解除

　　1.本合同一经签订，即具有法律约束力，任何单位和个人不得随意变更或者解除。经甲乙双方协商一致签订书面协议方可变更或解除本合同。

　　2.在合同履行期间，任何一方法定代表人或人员的变更，都不得因此而变更或解除本合同。

　　3.本合同履行中，如因不可抗力致使本合同难以履行时，本合同可以变更或解除，双方互不承担责任。

　　4.本合同履行期间，如遇国家建设征用该土地，甲方应支付乙方在承包土地上各种建筑设施的费用，并根据乙方承包经营的年限和开发利用的实际情况给予相应的补偿。

　　5.如甲方重复发包该地块或擅自断电、断水、断路，致使乙方无法经营时，乙方有权解除本合同，其违约责任由甲方承担。

　　6.本合同期满，如继续承包，乙方享有优先权，双方应于本合同期满前半年签订未来承包合同。

　　九、违约责任

　　1.在合同履行期间，任何一方违反本合同的约定，视为违约。违约方应按土地利用的实际总投资额和合同未到期的承包金额的20% 支付对方违约金，并赔偿对方因违约而造成的实际损失。

　　2.乙方应当按照本合同约定的期限足额支付租金。如乙方逾期30日未支付租金，则甲方有权解除本合同。

　　3.本合同转包后，因甲方的原因致使转包合同不能履行，给转包后的承包方造成损失的，甲方应承担相应的责任。

　　十、合同纠纷的解决办法

　　本合同履行中如发生纠纷，由争议双方协商解决;协商不成，双方同意向_______________仲裁委员会申请仲裁。

　　十一、本合同经甲乙双方签章后生效。

　　十二、本合同未尽事宜，可由双方约定后作为补充协议，补充协议(经公证后)与本合同具有同等法律效力。

　　十三、本合同一式_____份，甲乙双方各_____份。

　　附:土地平面图

　　发包方：(盖章)_____________

　　承包方：(签字)_____________

　　法定代表人：(签字)_________

　　签约日期：_______年___月___日

　　签约地点：__________

　　工程专业分包合同范本三

　　发包方(甲方)：________________________________

　　地 址：____________ 邮码____________ 电话____________

　　法定代表人：____________ 职务____________

　　承包方(乙方)：________________________________

　　地 址：____________ 邮码____________ 电话____________

　　法定代表人：____________ 职务____________

【分包合同】相关文章：

分包合同08-18

工程分包合同08-31

专业分包施工合同03-09

劳务分包施工合同11-20

工程分包合同09-01

分包合同(合集)08-18

实用的分包合同08-18

劳务分包合同08-18

工程分包协议02-20