- 相关推荐
建设工程设计协议书
在日新月异的现代社会中,越来越多地方需要用到协议,签订协议可以保护当事人的合法权益。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编整理的建设工程设计协议书,希望对大家有所帮助。
建设工程设计协议书1
甲方(发包人):_____________
乙方(承包人):_______________
鉴于发包人拟委托承包人承担电力建设工程设计(以下简称“工程”)的施工任务,且承包人同意接受该委托。为此,根据《中华人民共和国民法典·》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定,双方经协商一致,签订本协议。
第一条 本协议中所用术语的含义与下文提到的通用合同条款中相应术语的含义相同。
第二条 下列文件应为合同的组成部分:
1、合同协议书;
2、通用合同条款;
3、安全生产施工条款
4、合同附件(包括技术标准和要求、图纸、工程量清单等);
5、工程结算清单
6、形成合同的其他文件。
第三条 上述文件应互为补充和解释,如有不清或互相矛盾之处,以上面所列顺序在前的为准。
第四条 工程概况
1、工程名称:____________
2、工程地点:____________
3、工程内容:______________
4、工程分包方式:_____________
5、分包范围:_______________
6、分包工程期限:________________开工;竣工______________
7、质量等级:优质工程
第五条 合同价格与合同单价:
1、合同价款以线路亘长计价:线路长度:______________单价__________________,合 计____________。
2、合同价款以分部工程计价:
基础分部工程款按照__________元/m3支付:
2、铁塔组立按照_________元/T支付;
3、导地线架设按照_________万元/km支付:
4、光缆架设按照________万元/km支付;
5、接地带安装按照WW.___________元/m支付:
6、保护帽浇注按照__________元/基支付;
7、合同价格通过以下第____________种方式确定
8、签约合同价为人民币___________元整(大写)(¥___________元)(含税),最终合同价格以实际发生的工程量审定的价格为准。
第六条 承包人承诺
1、按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
2、工程建设必须满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标,施工质量满足国家施工验收规范。
3、工程进度确保按照发包人规定的工期进行,并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。
4、工程建设中文明施工,并采取积极的.安全措施,满足工程安全目标。
5、遵守《国家电网公司电力建设工程分包、劳务分包及临时用工管理规定(试行)》中对工程分包、劳务分包、临时用工的各项管理要求,并确保相应的资源配置。
6、严格按照环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工,确保不因施工责任影响项目通过环评、水保验收。
7、严格按照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T28—20xx)的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序,坚持归档与工程同步进行。确保实现:档案归档率100%,资料准确率100%,案卷合格率100%,保证档案资料的齐全、准确、系统;同时保证在合同规定的时间移交竣工档案。
8、积极配合施工图设计优化工作,及时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜,并承担因此造成的投资浪费的相应责任。
第七条 发包人承诺
保证按合同约定的期限和方式向承包人支付合同价款及其它应当支付的款项。
第八条 合同生效
合同生效条件见专用合同条款。
第九条 合同____份数
合同正、副本两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方单位名称(公章):_____________
乙方单位名称(公章):____________
法人代表:____________
法人代表:______________
合同签订人(手签):______________
合同签订人(手签):_______________
电话:__________________
电话:____________
税务登记号:___________
税务登记号:__________
开户银行:_______________
开户银行:_____________
帐号:_________________
帐号: ____________
单位地址:___________
单位地址:____________
签订日期:___________
签订日期:__________
建设工程设计协议书2
建设单位(甲方):____________________________
地址:____________邮码____________电话____________
法定代表人:____________职务____________
设计单位(乙方):____________________________
地址:____________邮码____________电话____________
法定代表人:____________职务____________
为了明确责任,分工协作,共同完成建设项目的设计任务,根据________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条
甲方委托乙方承担____________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为________万元,建设地点在________。
第二条甲方的义务
1、甲方应在________年____月____日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在____年____月____日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。
2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3、在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。
4、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。
第三条乙方的义务
1、乙方必须在________年____月____日以前,向甲方交付初步设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付技术设计文件;在________年____月____日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式____份,技术设计文一式__份,施工图设计文件一式____分,甲方如另需增添文件份数和需要模型,另行收费。________年____月____日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。
2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。
3、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。
4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。
第四条设计的修改和停止
1、甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按________元增付设计费(或按设计阶段中返工的'工作量百分比计算)。
2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。
3、甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。
第五条设计费的数量和交付办法
本设计合同生效后____天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后____天内,甲方应向乙方支付____%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后____天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。
第六条奖励与违约责任
1、在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,应从节约投资额中提取____%奖励乙方。
2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日________元计算增付设计费。
3、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。
4、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
第七条其他约定
_____________________________________________________________
本合同自________年____月____日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜,需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。
在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,可选择:(1)向仲裁机构申请仲裁,(2)直接向人民法院起诉。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,送____、____、____……等单位各留存一份。
建设单位(甲方):______________________
代表人:________________________________
____年____月____日
设计单位(乙方):________________________
代表人:________________________________
____年____月____日