采矿合同
在当今社会，人们对合同愈发重视，人们运用到合同的场合不断增多，合同是对双方的保障又是一种约束。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编为大家整理的采矿合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
采矿合同1
为了加强露天采矿安全管理，防止发生安全生产事故，保护采矿作业人员的安全与健康，和采矿单位的财产免受损失，特签定以下协议：
一、山西集团勉县矿业有限责任公司作为甲方，采矿承包单位作为乙方。甲乙双方必须按协议各项规定履行权利和义务。
二、乙方必须严格遵守和执行《中华人民共和国安全生产法》和公司各项安全管理制度，加强安全生产责任制的落实，加强从业人员安全生产教育培训，增强从业人员安全生产观念和劳动保护意识。不断加大安全生产经济投入，解决安全生产隐患，消除作业危险，积极改善作业条件，加强劳动保护，预防职业危害，对从业人员的安全与健康负责。
三、乙方必须做好以下安全生产管理和作业措施落实
（一）、建立健全安全生产组织，配备专职安全管理人员，明确各岗位安全生产责任制。
（二）、健全内部安全生产管理制度、作业规程、各工种岗位责任制、各工种安全技术操作规程，并经常组织学习，增强从业人员遵章守法守的自觉性，提高安全操作技能和劳动安全防护能力。
（三）、严格执行“三级”安全生产教育培训制度。乙方在从业人员上岗前必须进行“三级”安全教育培训，考试合格后方可安排上岗，新工人上岗必须由老工人进行带培，熟练岗位技术操作后方可安排独立操作。未经“三级”安全教育培训安排上岗作业的，乙方负法律责任。
（四）、乙方必须建立安全生产档案。安全生产例会记录、安全隐患整改记录、安全生产派班指令、安全教育记录、安全培训记录、安全检查记录必须健全，并认真及时填写。建立职工基本情况登记薄、特种作业人员档案和特种设备档案及危险源档案。
（五）、乙方的厂内机动车辆、运矿车辆驾驶员必须持驾驶证经过“三级”安全教育培训考试合格后，方可安排上岗。未有驾驶证和未经“三级”安全教育培训一律不准安排上岗作业，因此发生事故后果，乙方负全部经济和法律责任。
（六）、乙方单位的特种专业人员，如电工、焊工、压风工、起重工、卷扬工、锅炉工、挖掘机工、装载机工、爆破工等必须持操作证经“三级”教育培训合格后方可安排上岗。无操作证和未经“三级”安全教育培训安排上岗作业的，乙方负法律责任。
（七）、乙方必须为职工按国家规定办理工伤保险。
（八）、乙方必须按劳动法规定，禁止从业人员疲劳作业，维护从业人员的合法权益。
（九）、不准招用未成年工从事矿山工作和危险作业。
（十）、从业人员上岗前、在岗期间、离职后，乙方应到职业卫生部门对其进行健康体检。
（十一）、乙方必须按国家规定为从业人员配发劳动防护用品、用具、并监督正确配备和使用。
（十二）、乙方使用的易燃、易爆危险物品库房必须达到国家规定要求，有可靠的防雷、防盗、防爆、防火等安全防护设施和装置，并保证良好。守护员和保管员要设专人，并严格执行储存、领用、发放制度。库区要有明显的“禁止烟火”的警示标志。
（十三）、乙方不准使用国家法律规定禁用的'特种设备和淘汰报废的特种设备，使用特种设备必须经上级安全技术监督部门检测合格后方可使用，未经检测使用的，乙方承担法律责任。
（十四）、乙方要与从业人员签定劳动合同，明确双方权利和义务。
（十五）、新建、扩建、改建的项目，乙方应严格按照相关设计建设施工，落实“三同时”法律规定。
（十六）、乙方必须加强内部环境卫生和文明生产管理，保护环境和防治环境污染。对废气、废水、废物、粉尘等应采取有效地防治措施。
（十七）、乙方必须加强内部防火安全管理，落实防火安全管理责任制，有效使用和控制火源，各部位应配备足够
3 的灭火器材，预防火灾事故的发生。
（十八）、乙方必须结合内部实际，制定出安全生产事故应急救援预案。
（十九）、禁止违章指挥和违章作业，从业人员有权拒绝违章作业的指令，对自身安全和他人安全有重大威胁的，有权停止作业并撤离作业现场，并向有关领导报告。
（二十）、乙方必须按照公司生产技术部门的要求进行施工，未按技术要求和相关设计要求施工的，乙方负法律责任。
（二十一）、露天采区应建避炮室，避炮室必须坚固，安全可靠。
（二十二）、露天采区必须加强采矿边帮管理，采矿要形成阶梯状安全平台，边坡角要符合国家规定标准，机械采挖边坡高度不大于机械挖掘高度的1.5倍，人工凿岩采矿边坡高度不大于6米。安全生产管理人员和作业人员要加强作业过程中的边帮安全检查，边帮上的浮石、伞檐要及时除净，未除净不准作业。当边帮发生裂痕或有塌落征兆时，立即停止作业，撤离到安全地带。
（二十三）、雷雨天禁止露天采矿作业和爆破作业。
（二十四）、处理边帮时必须有专人指挥和监护，操作人员必须系好牢固的安全绳，边帮作业的下方禁止人员停留和车辆通行。对能进入危险区域的路段设明显警示标志。
（二十五）、加强爆破作业的安全管理，爆破作业必须由专职安全生产管理人员现场监督。由专职爆破员爆破，并严格执行《公司爆破作业安全管理制度》，有声响警戒信号的必须使用声响信号。对于能进入爆破现场危险区的路段必须安排专人警戒和设明显警示标志。露天爆破警戒安全距离为300米。
（二十六）、采矿边坡顶部或采空区及废弃的采场以及易发生坠落等危险区域必须设立警示标志或采取防护措施。
（二十七）、采区高压线路与地面的安全距离必须符合国家规定的标准。有危险的部位必须设防止触电的警示标志，所有通电设备的电缆、电线要达到绝缘良好，各配电部位都要有防止触电的安全防护装置。电缆禁止在水中浸泡。
（二十八）、露天采区必须有防洪和排水措施，禁止采区内积水。
（二十九）、乙方采矿与地下采矿或与相邻采矿之间互相采矿作业发生危险影响时，互相必须签定安全协议，明确相互安全责任，落实好安全措施。
四、乙方必须落实好下列安全作业措施：
1、起重作业须有专职起重指挥人员负责指挥，不准多人指挥。起重物下和危险范围内不准有人停留。使用起重工具必须检查合格，挖掘设备作业半径内不准有人停留。
2、两米以上高空作业必须采取防止人员坠落安全保护措施，使用梯子作业必须有人把扶和监护，高空作业的下方禁止人员停留。禁止夜间或雨雪天、大风天进行室外高空作业。
3、设备安装和检修必须遵守公司《设备安装和检修作业规程》的规定。
4、在设备仓内、矿仓内、漏斗内、地沟、槽内、水池内、硐内和井内等危险部位作业时，外面必须有专人监护。
5、电器设备和设施安装、维修必须由专职电工操作，非电工不准操作。一切配电线路和装置不准漏电或裸露，必须有可靠绝缘保护装置，并达到技术规范要求。
6、在金属容器及井下和潮湿部位作业时，工作行灯照明电压必须在36伏以下。
7、使用运转、转动的设备必须指定专人操作，裸露的转动部位必须安装防止绞伤的防护罩或安全防护装置。
8、使用易燃易爆物品不准接近火源，严禁将易燃易爆物等危险品在工棚或有人的室内存放。
9、使用气瓶压力容器时要严格遵守安全操作规程。
10、排毛场、落地矿堆卸料边缘必须采取阻车措施，倒车时应有人指挥。
11、在易发生触电、坠落、摔伤或禁止人员进入的危险区域及部位必须设置危险警示标志。
五、责任与处罚
（一）、乙方作业人员要在指定的作业地点作业，不准到公司各生产岗位和作业现场及其它施工作业现场乱走乱窜，因此发生本人或对他人造成伤害的，由乙方承担经济责任和法律责任，甲方不负任何责任。
（二）、乙方在作业过程中发生的伤害或对他人造成伤害、财产损失事故、设备事故，由乙方承担一切经济责任和法律责任。
（三）、甲方人员在配合乙方作业时，甲方或乙方人员发生的伤害人身事故、设备损坏事故、财产损失事故，均由乙方承担一切经济责任和法律责任。甲方不承担任何责任。
（四）、乙方在生产过程中发生的民事人身伤害和财产损失的，均由乙方承担一切民事经济责任和法律责任。
（五）、乙方在甲方的作业现场作业将甲方人员或其他人员造成伤害的，均由乙方承担全部经济责任和法律责任。
（六）、乙方在运矿、装矿、卸矿、爆破、起重、采矿、剥岩或其它作业中，发生人身事故、设备事故、财产损失事故或其它灾害事故的，均由乙方承担全部经济责任和法律责任。
六、乙方变更协议时，必须提前十日向甲方提出变更申请，未提出变更申请仍执行此协议。
七、甲方可为乙方提供安全生产指导，有关文书和文字
7 材料。
七、甲方有权对乙方安全生产管理进行监督和工作检查，督促乙方抓好安全生产管理，乙方要自觉接受甲方的工作监督、检查和批评指导。
八、甲方可依据有关安全法律法规和公司安全规章制度相关规定，对乙方或乙方人员违反规定的行为可给予当场制止和处罚，罚款为10万元以下。对存有重大隐患的，有权停止其作业并限期整改。
九、乙方如果发生安全生产事故要立即向甲方报告并及时抢救伤员，保护好事故现场。乙方要主动配合事故调查，不得隐瞒不报。
十、乙方发生重伤以上事故，甲方给予乙方处2万元以上罚款。因上岗人员未进行“三级”安全教育培训发生事故的可加倍处罚。
十一、安全罚款，乙方应现金交纳，不及时交纳罚款的，甲方则通过公司财务部强制从施工费或采矿费中扣除。
十
二、此协议双方签字后生效。
甲方单位：乙方单位：
___年___月___日___年___月___日
采矿合同2
出让人：________________(以下简称“甲方”)
受让人：________________(以下简称“乙方”)
第一条根据《中华人民共和国矿产资源法》、国务院《矿产资源勘查区块登记管理办法》、《矿产资源开采登记管理办法》、国土资源部《探矿权采矿权招标拍卖挂牌出让管理办法(试行)》等有关法律、法规及规范性文件规定和《四川省古蔺县岔角滩井田(煤矿)探矿权采矿权拍卖成交确认书》，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，订立本合同。
第二条甲方依法将拍卖标的“省县(煤矿)探矿权采矿权”出让给乙方。
探矿权采矿权出让范围：面积7.55平方公里，海拔标高+1000~+100米，范围由以下9个直角坐标拐点圈闭：
勘查开采矿种：煤。
甲方向乙方提供《省煤炭资源/储量估算报告》。
第三条本合同出让的探矿权有效期年，自颁发勘查许可证之日起计算;本合同出让的采矿权有效期30年，自颁发采矿许可证之日起计算。
第四条本合同出让的标的仅为探矿权、采矿权，不包括土地使用权及其他物权。
本合同出让的探矿权不得延续、转让;出让的采矿权在符合法定条件时，可依法转让和抵押，转让、抵押的有效期不得超过采矿权有效期。
第五条四川省古蔺县岔角滩井田(煤矿)探矿权采矿权拍卖出让价款总额为人民币大写万元(小写￥万元)。此价款不包括探矿权使用费、采矿权使用费、矿产资源补偿费、探矿权登记费、采矿权登记费及其他有关法定税费。
拍卖成交后，乙方同意在签订《省县(煤矿)探矿权采矿权拍卖成交确认书》之日起15日内(含节假日，下同)缴纳成交价款的40%(含履约保证金在内);在签订本合同之日起日内再缴纳成交价款的`30%，余款在签订本合同之日起60日内全部付清。
收款单位：________________
开户银行：________________
银行帐号：________________
第六条乙方在本合同签订之日起3个月内，应当依照有关法律、法规的规定，备齐相关资料并持缴清全部拍卖出让价款凭证到甲方办理探矿权登记手续。
甲方在受理乙方探矿权登记申请之日起40日内，依法为乙方办理探矿权登记手续，颁发矿产资源勘查许可证。
第七条乙方应当在探矿权有效期内，依据有关法律、法规的规定，备齐相关资料，到甲方办理采矿权登记手续。
甲方自受理乙方采矿权登记申请之日起40日内，依法为乙方办理采矿权登记手续，颁发采矿许可证。
第八条乙方在受让的探矿权采矿权范围内所进行的勘查、采矿活动，应当遵循有关法律、法规的规定，并履行各项法定义务，不得损害公共利益。
乙方的合法权益受法律保护。
第九条对矿区范围内的矿产资源，乙方必须委托具有资质的单位编制开发利用方案和矿山地质环境影响评价报告，采用科学的采矿方法开采，依法合理利用矿产资源，最大限度地保护当地生态及地质环境。
第十条乙方在矿产资源勘查、矿山建设和矿产资源开发利用中涉及土地、林木、安全生产、环境保护等事项应按照有关法律、法规的规定办理，其法律责任及发生的费用由乙方承担。
第十一条因国家重大建设项目需要，影响本合同履行的，按照国家届时的法律法规规定和有关政策处理。
第十二条本合同规定的出让期限届满，本合同自行终止。乙方应依照有关法律、法规的规定履行土地复垦等法定义务，并办理采矿权注销登记手续。
乙方如需继续开采本合同约定的矿区范围内剩余煤炭资源，应在采矿许可证有效期届满的30日前，向甲方提出采矿权延续登记申请。符合继续办矿条件的，甲方可依照届时法律、法规的规定将采矿权出让给乙方。但乙方未完全履行法定义务或者存在违反《中华人民共和国矿产资源法》及其他相关法律、法规规定情形的，甲方有权不批准乙方申请。
第十三条任何一方对因发生不可抗力且自身无过错造成延误或者不能履行合同义务的，可不负违约责任，但必须采取一切必要的补救措施以减轻造成的损失。
第十四条乙方逾期未付清本合同约定的探矿权采矿权拍卖出让价款或逾期不办理探矿权、采矿权登记手续，视为自行放弃探矿权、采矿权，所交履约保证金和已交探矿权采矿权拍卖出让价款甲方不予退还，乙方无权要求获得本合同约定的探矿权、采矿权，甲方有权对本合同约定的探矿权采矿权再行出让或以其他方式处理。
第十五条乙方在取得本合同约定的探矿权6个月内必须委托有资质的地勘单位，依据地质勘查设计，开展地质勘查工作。乙方在取得本合同约定的采矿权6个月内必须开工建设，开工建设后3年内必须投入采矿生产。乙方逾期不进行勘查或者逾期不投入采矿生产的，视为自行放弃探矿权、采矿权，甲方有权终止本合同。因不可抗力造成勘查、开工建设延迟或者逾期投入勘查、采矿生产的除外。
第十六条因甲方过失致使乙方未能按期取得本合同项下的探矿权、采矿权，给乙方造成经济损失的，由甲方依法赔偿。
第十七条本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的保护和管辖。因执行合同发生争议，由争议双方协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院起诉。
第十八条本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字和盖章后生效。
第十九条本合同采用中文书写，合同的中文正本一式捌份，双方各执肆份。
甲方(签章)：________________乙方(签章)：________________
法定代表人(委托代理人)(签字)：________________法定代表人(委托代理人) (签字)：________________
________年____月_____日________年____月_____日
采矿合同3
(以下简称甲方)(以下简称乙方)
经甲乙双方共同协商，依据《矿产资源法》、《采矿权探矿权转让管理法》的有关规定，甲方同意将 的采矿权一次性转让给乙方，双方达成如下协议：
一、 转让价格：总计人民币 ，同时转给乙方的房屋及设备，巷道斜井等工程。
二、 ，采矿许可证号： ，
发证机关： 核发;采矿许可证有效期限 年 月至 年 月。开采深度：
三、 履行的期限、地点和方式
期限： 年 月至 年 月。 地点：方式：按照审批管理权限，经 审批依法办理采矿权转让及资源整合手续，审批结束后一次性付给乙方，乙方方可依法采矿。
四、 受让人继续履行采矿权人的义务和承诺
1、 在批准的期限内进行矿山建设或者开采;
2、 高效保护、合理开采、综合利用矿产资源;
3、 依法缴纳资源税和矿产资源补偿费;
4、 遵守国家有关劳动安全，水土保持、土地复垦和环境保护的法律、法规;
5、 接受地质矿产主管部门和有关主管部门的监督管理，按照规定填报矿产储量表和矿产资源开发利用情况统计报告。
五、 受让人对继续审批的矿山开发利用方案进行施工、生产的承诺：
1、 开采矿产资源必须按照登记管理机关批准的矿产资源开发利用方案进行开采，不得随意增设井口或者改变开采方案，不准采富弃贫或者任意丢弃矿体;
2、 开采矿产资源，必须按照规定测绘采矿工程平面图或者井上井下工程对照图。
六、 违约责任
1、 如果甲方不能近期出具税费完结证明及转让应提供的相关手续，因此造成的经济损失由甲方承担;
2、 如果乙方不如期交付转让金，甲方有权不提供转让手续及合同证件。
七、 必要的.说明
1、 转让合同方签订后，甲乙双方到矿产资源管理部门依法办理采矿权转让审批手续，转让手续依法审批后， 的一切所有权、采矿权、经营权全部归乙方所有。
2、 采矿权转让后，该矿原有的债权债务，由甲方承担，再形成的债权债务由乙方承担。
八、本合同未尽事宜，双方协商解决。
九、本合同一式四份，自双方签字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
采矿合同4
甲方(发包方)：________________________
乙方(承包方)：________________________
根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、友好协商、诚实信用的原则，订立本合同。
一、甲方将位于 (矿区范围拐点坐标)的采矿施工劳务承包给乙方。
二、合同承包期限为____年，自________年____月____日至________年____月____日，或掘进________米完工时终止。
三、 承包方式：
乙方负责组织人员进行开采施工，甲方按照掘进量每米________ 元向乙方支付劳务报酬款。支付方式为：
1、前两次在每掘进________米时付清该批进度的劳务报酬款;
2、以后在每________米时付清该批进度的劳务报酬款;
3、掘进总量在________米之后，每________米支付一次该批进度的劳务报酬款。
四、甲方提供矿山开采所需的设备及坑口全部固定资产。
五、开采所需的爆破材料由甲方负责提供，费用由乙方承担。如因爆破材料等供应不及时造成乙方停工，甲方应适当赔偿乙方的损失。
六、施工人员由乙方负责雇请、管理。工资，福利等由乙方与工人自行协商，甲方不予以干涉。
七、乙方向甲方缴纳抵押金________ 元，此款在本合同终止后及时返还给乙方。
八、甲方有义务和责任，负责协调当地相关部门的公共关系，努力给乙方创造良好的开采环境。甲方必须按合同约定，提供可供开采的矿产资源和开采环境。
九、由于甲方原因导致乙方无法施工，或者甲方中途单方解除合同的，甲方应双倍返还已缴纳的抵押金，并赔偿因违约造成的.其他损失。
十、乙方在采矿过程中发现安全生产隐患或造成地质环境破坏的，可以停止生产。
十一、甲方必须按照本合同约定，按时支付劳务报酬价款。如不能按时支付价款的，自滞纳之日起，每日按迟延支付款项的____%向乙方支付滞纳金，延期付款超过1个月，乙方有权解除合同。
十二、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
十三、 本合同一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方：________________________
乙方：________________________
时间：________________________
采矿合同5
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国矿产资源法》及《探矿权采矿权转让管理办法》的有关规定，经甲、乙双方充分协商，甲方同意将x市x镇金矿采矿权转让给乙方，并达成如下协议：
一、转让内容
甲方同意将x市x镇金矿采矿权转让给乙方。该采矿权许可证号有效期为： 年 月 日至 年 月 日，采矿证许可证xx00，发证机关：xx省国土资源厅。矿区面积xx平方公里。采矿权使用费等有关费用已按时缴纳，矿山从首次开采至今生产正常，矿业权属无争议。
二、转让方式、费用
1、甲乙双方属不同法人的两个企业，本次转让是为了调整各自的产业结构，以适应社会生产结构经营，促使企业产生较大的经济效益。
2、本次转让方式未作价出售。转让资产包括采矿权和矿山总资产、采矿权转让费，矿山总资产整体转让费x元(大写)。
3、经甲乙双方协商，对于应缴纳的`采矿权价款，由乙方全部缴纳。
三、付款方式及违约责任
本协议生效后，乙方将转让费用按付款计划逐年交清，否则，甲方有权按年计划每日加收千分之二的滞纳金。
若甲方违约，甲方退还乙方支付采矿权转让费、矿山总资产整体转让费，并赔偿乙方采矿权转让费、矿山总体转让费的10%违约金。
四、其他
1、本协议双方盖章，经登记机关审批核准后，办理完采矿权变更手续后生效。
2、如有未尽事宜，可再协商签订补充协议，其补充协议与本协议具有同等法律效力。
3、转让前的一切法定费用由甲方承担，转让后的一切法定费用由甲方承担。
4、本协议共计 份，甲、乙双方各执二份。转让审批机关一份。同样具有法律效力。
甲方：(盖章)
乙方：(盖章)
代表人(签字)
代表人(签字)
地址：
地址
年 月 日
采矿合同6
甲方（发包方）：
乙方（承包方）：
根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、友好协商、诚实信用的原则，订立本合同。
一、甲方将位于（矿区范围拐点坐标）的采矿施工劳务承包给乙方。
二、合同承包期限为1年，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，或掘进_米完工时终止。
三、承包方式：乙方负责组织人员进行开采施工，甲方按照掘进量每米____元向乙方支付劳务报酬款。支付方式为：____
1、前两次在每掘进300米时付清该批进度的劳务报酬款
2、以后在每200米时付清该批进度的劳务报酬款；
3、掘进总量在1000米之后，每150米支付一次该批进度的'劳务报酬款。
四、甲方提供矿山开采所需的设备及坑口全部固定资产。
五、开采所需的爆破材料由甲方负责提供，费用由乙方承担。
如因爆破材料等供应不及时造成乙方停工，甲方应适当赔偿乙方的损失。
六、施工人员由乙方负责雇请、管理。
工资，福利等由乙方与工人自行协商，甲方不予以干涉。
七、乙方向甲方缴纳抵押金元，此款在本合同终止后及时返还给乙方。
八、甲方有义务和责任，负责协调当地相关部门的公共关系，努力给乙方创造良好的开采环境。
甲方必须按合同约定，提供可供开采的矿产资源和开采环境。
九、由于甲方原因导致乙方无法施工，或者甲方中途单方解除合同的，甲方应双倍返还已缴纳的抵押金，并赔偿因违约造成的其他损失。
十、乙方在采矿过程中发现安全生产隐患或造成地质环境破坏的，可以停止生产。
十一、甲方必须按照本合同约定，按时支付劳务报酬价款。
如不能按时支付价款的，自滞纳之日起，每日按迟延支付款项的3‰向乙方支付滞纳金，延期付款超过1个月，乙方有权解除合同。
十二、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
十三、本合同一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
___年____月___日
_____年____月____日
采矿合同7
审判长、审判员：
依据法律规定，受被告人家属委托，并征得被告人李某同意，由我担任被告人李某的一审辩护人。我们查阅了案卷，会见了被告人，并参加了今天的庭审，现发表如下辩护意见。
一、本案证据不足
本案重要证据为__________省国土资源厅出具的《国土资源违法案件鉴定书》，作为刑事证据应当具有高度的客观性和真实性，但是该证据存在明显的瑕疵。
首先，该鉴定认定的被告人李某无证采煤造成的煤炭资源破坏可采总量，无具体的勘测技术手段说明。所谓的15499.77吨，居然具体到了小数点之后的两位，而如此具体的数量却没有详细的可供参考的辅助说明，我们认为，这一数字依据不足，不排除主观想象而定。
其次，该鉴定认定的矿产资源破坏价值总额也没有相关的计算依据。现在是市场经济，稍有采矿常识的人都知道，煤炭的市场价格是随行情浮动的，而煤矿也随着开采进度，其煤质(包括含灰量、含硫量和可燃卡值)将随之浮动，销售价格自然也随之浮动。该鉴定书的价值总额具体到千位，这个数值从何而来呢?这个数值实不可信，自然也不应当作为定案依据。
最后，该鉴定在形式上存在瑕疵。按照《司法鉴定程序通则》(试行)第三十九条的.规定，鉴定应当由具有鉴定资格的鉴定人签字，并注明鉴定人的职称。而该鉴定不具备以上形式，存在瑕疵，不符合司法鉴定的有关规定。
因此，作为本案重要证据的所谓鉴定书，其客观性和真实性值得怀疑，不能作为定案依据。
二、本案不符合法定程序。
按照刑法第343条之规定，未取得采矿许可证擅自采矿，经责令停止开采后拒不停止开采，造成矿产资源破坏的，才构成非法采矿罪。也就是说，必须具有行政机关责令停止开采的法定程序。而在本案中，__________市国土资源局晋源分局虽两次下达《责令停止违法行为通知书》，但均无被送达人，即本案被告人李某的签字。按照《行政处罚法》第40条之规定，“行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人;当事人不在场的，行政机关应当在7日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。”而__________市国土资源局晋源分局并没有履行上述程序，该《责令停止违法行为通知书》应当视为未送达。因此，本案缺乏这一关键的法定程序。
三、本案情节轻微。
被告人开采的是一个已经废弃的巷道，开采时间也仅有十来个月，而且断断续续，由于开采规模和开采时间有限，开采总量也仅有七、八百吨，销售额只有四万元左右。其情节显属轻微。以上事实，从公安机关讯问到今天的庭审，被告人的交代均一致。根据司法精神，当两种证据冲突时，应当作有利于被告人的认定。因此，被告人非法开采情节显属轻微，没有造成矿产资源的破坏。
综上所述，被告人李某虽有非法采矿的行为，但是情节轻微，且有关机关的办案程序不符合有关规定，建议法院从轻处罚。
此致
__________市_____区人民法院
辩护人：_______________律师事务所
二0_____年_____月_____日
采矿合同8
第一条 合同双方当事人
出让方（以下简称甲方）：_________
受让人（以下简称乙方）：_________
根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿产资源开采登记管理办法》、《_________》、国土资源部《矿业权出让转让管理暂行规定》和国家有关规定以及《_________》，双方根据公平、有偿原则，特签订本合同。
第二条 甲方依据本合同出让的采矿权，其矿区范围内的矿产资源所有权属于中华人民共和国。
乙方根据本合同受让的采矿权在有效期内，依照有关规定可以转让、出租、抵押和进行其它经济活动，但转让、出租、抵押和进行其它经济活动期限不得超过采矿权有效期。
第三条 甲方出让给乙方的采矿权属状况：
地理位置：_________，开采矿种：_________，储量：_________，矿区面积：_________平方公里。
矿区范围拐点坐标： 序号
x坐标y坐标序号x坐标y坐标 开采深度：_________米至_________米。
第四条 乙方取得本合同项下采矿权的方式：_________
（一）申请审批；
（二）协议；
（三）招标；
（四）拍卖；
（五）挂牌。
乙方在按本合同规定缴付采矿权价款后，进行采矿许可登记，领取采矿许可证后，依法取得本合同项下的采矿权。
第五条 本合同项下采矿权价款，按如下方式缴付：
（一）乙方向甲方缴付_________元人民币；
（二）乙方缴付采矿权价款期限为：_________。
第六条 乙方应当按法律法规的规定缴纳矿产资源补偿费和采矿权使用费。
第七条 乙方应当按法律法规和本合同规定的付款期限，将本合同项下应缴纳的有关费用汇入甲方指定单位的银行帐号内。
乙方如不能按时缴纳有关费用，从滞纳之日起，每日按应缴纳费用2％支付滞纳金，逾期60日仍未缴纳，甲方有权解除本合同，收回采矿权，不退还履约保证金（定金），乙方必须按成交价的20％向甲方支付违约金。
第八条 乙方取得本合同项下采矿权的有效期限为_________年（有效期间见采矿许可证副本）。采矿许可证到期后，乙方依法享有采矿许可证延续登记权，并按本合同的约定另行缴纳采矿权价款。但是国家法律法规有新的规定除外。
乙方在采矿许可证期限届满前30日内，未向甲方提出延续采矿许可证登记申请，采矿许可证自行废止，井巷工程由甲方无偿收回，甲方有权重新出让本合同项下的采矿权。
第九条 有下列情形之一，甲方有权取消乙方延续采矿许可登记权，本合同项下的采矿权甲方有权重新出让。
（一）未取得矿山基本安全生产条件合格证的，或者矿山基本安全生产条件合格证和营业执照被吊销的；
（二）未按规定足额缴纳国家税费的；
（三）存在导致吊销采矿许可证的违法行为；
（四）国家法律法规规定的其它不得办理延续采矿登记的情形。
第十条 本合同项下采矿权被甲方收回、注销、吊销或乙方丧失延续采矿许可登记权，乙方必须在事实发生之日起15日内将生产生活设施、设备撤离矿区。逾期仍不撤离矿区的'生产生活设施设备，视为乙方自动放弃所有权，由甲方处置。
乙方不得对矿山井巷工程进行破坏，如有损坏，乙方将承担修复责任。
第十一条 乙方经批准的矿产资源开发利用方案及环境保护、水土保持方案、矿山生产安全方案，是本合同的组成部分。
乙方应当按经批准的矿产资源开发利用方案进行开采，乙方必须采取合理的开采顺序、开采工艺。
乙方开采矿产资源应当遵守国家有关土地、劳动安全、环境保护等法律法规。
第十二条 甲方不对本合同项下采矿权有关地质储量资料的经济性、客观性负责。乙方自行承担本合同项下采矿权有关地质储量资料的一切经济风险。但是，本合同项下采矿权有关地质储量资料是由甲方提供的除外。
第十三条 甲方应当维护乙方合法采矿权益不受侵犯，并会同有关部门保障乙方正常的生产秩序、工作秩序不受侵犯和破坏。因甲方的过失造成乙方合法采矿权益受到侵害的，乙方有权依法获得赔偿。
第十四条 任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误或不能履行合同义务不负责任。但必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。
遇有不可抗力的一方，应在24小时内将事件的情况以信函或其它书面形式通知另一方，并且在事件发生后3日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行以及需要延期履行的理由的报告。
不可抗力的定义依《中华人民共和国合同法》之规定。
第十五条 乙方在采矿权有效期内提前解除本合同，甲方不退还采矿权价款。
第十六条 本合同未尽事宜，可由双方另行约定作为本合同的附件。
第十七条 本合同于_________年_________月_________日在_______签订。
第十八条 本合同经甲乙双方单位盖章后生效。
第十九条 本合同书一式肆份，甲、乙双方各执两份，均具同等效力。
甲方（盖章）：_______________
法定代表人（签字）：_________乙方（盖章）：_______________
法定代表人（签字）：_________
采矿合同9
山主人：_______________以下简称甲方
开采承包人：_____以下简称乙方
甲方自愿将_________________________一块地租赁给乙方开采使用，该矿山座落在____________________，该地东至______________，南至______________交界，西至______________交界，北至______________交界，
时间从_____________年________月_____日起至_______年_______月_____日止。承包期为_______年，费用共计人民币________元整。承包期间，乙方可以随意使用。其它人无权干涉。
一、甲方权利义务
在租赁期间内，甲方不得找任何理由或借口来干涉乙方正常开采经营，如果造成乙方停产或吵架与严重恶果，甲方负责赔偿，必须以租金的二倍赔偿乙方的经济损失。
二、乙方权利与义务
1、付款方式：签订合同后，乙方必须一次性付清全部租赁山价款。
三、本合同一式_____份，签字生效，具有法律效力。
甲方签字：_______________
乙方签字：_______________
______年______月______日
采矿合同10
甲方：____________ (以下简称甲方)
乙方：____________ (以下简称乙方)
为加强矿山安全和生产管理，本着公平、公正、互利、互赢的原则，经甲乙双方协商，由乙方承包甲方在云南盛祥投资有限公司9#(1926主井)井下磷矿石采掘及废巷掘进劳务。为明确双方权利、义务，特签订协议如下：
一、合同主要事项：
1、采掘范围：______________________________。
2、采掘时间：自______年______月______日至_______年月______日。
3、承采价格：承采价格______元/吨，铲帮按50元/立方米，不重复计算采矿工资。废巷3米×2.2米段面为620元/米。
4、承采价格包括：工人工资、保险、通风、排水、道路维修、“三材物资”、井下降底压顶井下作业面管线的照明线路的架设、井下到井口外矿石和废石的运输。甲方提供拖拉机，凿岩机给乙方，乙方负责拖拉机油、配件、凿岩机上的风管、水管及修理费用。
5、质量标准：以自然品位为标准，自然品位盛祥公司、甲、乙三方共同取样为准，终以盛祥公司为准，每下降1个品位，每吨扣5元劳务费。
6、安全责任：乙方对矿井的.全部生产安全负总责，为该矿井安全生产的直接责任人，在生产过程中出现的安全事故及其它意外事故、全部事故责任由乙方负责。事故处理及赔偿按责任划分。
7、结算方式：根据月度产量、品位标准，每月以盛祥公司对工程验收开据完工单为准，甲方按当月产量80%进行结算，年底一次性结清。
8、甲方每月按120xx元付乙方管理工资，乙方确保每月采不低于6000吨合格矿石。
9、乙方负责组织定期召开安全生产会议，对工人进行安全生产法律、法规和安全知识、技能学习，提高工人的安全意识、安全生产知识、安全操作技能和安全管理水平。研究制定科学、严密、有效、可行的方案，及时解决生产中出现的各类安全隐患。
10、乙方负责所带工程队日常管理及每天生产安排，负责每月生产任务的完成，负责安全生产隐患排查及整改落实，现场纠正、制止工人的违规、违章行为，杜绝事故的发生。
11、乙方负责工人进场后，确保安全生产正常，中途不满六个月无故擅自离开的，造成生产无法正常的，甲方每月扣留工人20%工资不予计发。
12、此合同一式两份，自签订之日起生效，甲、乙双方共同遵守，并设定违约金1万元，任何一方违约的，除承担违约金外，并承担全部连带责任。
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
采矿合同11
甲方：(以下简称甲方)
乙方：阳(以下简称乙方)
甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量安全管理条例》及其他有关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方应在工程施工事项协商一致，订立本合同：
一、工程概况：
(1)工程名称：彭山村还建楼工程项目
(2)工程地点：阳新县城东新区彭山村
(3)工程规模：约40000平方米
(4)工程内容：由建筑设计院设计的彭山村还建楼工程，施工图所包含的施工内容。
二、承包范围及方式：
(1)该还建楼设计多层、小高层群体工程项目组成，多层按楼地面平方800元/㎡包干，小高层1160/㎡包干，含各栋楼的四周道路约3米宽左右，主干道，绿化、亮化、硬化及进户防盗门，电梯及小区围墙，物业等不在乙方承包范围内。
(2)该项目乙方承包的范围有：材料人工、铝合金窗、室内普通门。内墙涂料、水泥地坪，简易水电安装，厨房建议灶台，瓷砖，卫生间简易大便器，墙、地简易瓷砖，每间房电一开一插，含消防设施，外墙喷红砂颜料或涂料，楼梯水泥踏步，普通扶手，墙面做仿瓷涂料，感应灯等设施。
三、签订本合同时，乙方交纳400万元工程信誉金，工程基础完工时，甲方返还乙方200万元整，第四层封顶时，甲方付清余下200万元信誉金给乙方，如超出时间未能返还，则按3%的利息支付给乙方。
四、质量要求：该工程确保合格工程，如乙方做到优良工程，则甲方按国家规范奖励给乙方。
五、工期要求：乙方从破土动工至第一批交付3万平方时，工期不得超出380天，如超出或推后，则甲、乙双方按1000元/天增减。
六、安全要求：在正常施工时，乙方必须为施工人员购买意外团体险，确保人身安全零事故发生，如一旦产生人身伤害事故，则全部由乙方承担，甲方概不负责。
七、付款方式：
(1)乙方主体封顶，多层主体封顶时，甲方付乙方300万元工程款。
(2)工程全部完工时，甲方付给乙方总造价70%预付款，工程竣工验收合格后，在三个月内甲方付乙方总价25%的预付款，余下5%一年后无质量事故，全额支付乙方。
八、甲方职责：
(1)甲方负责办理好相关的工程手续，确保乙方顺利施工，如中途若因甲方原因手续不得到位，影响工程停工，造成的损失，全部由甲方承担，并承担停工每人每天200元/天的损失给乙方。
(2)甲方负责协调当地及社会关系，如在施工中，若因四邻关系纠纷引起的停工，则甲方承担乙方每人每天200元/天的损失。
(3)甲方保证在按合同约定支付工程款，如不能按合同支付，则乙方有权拒交部分房屋给甲方，并由甲方承担月息3分的利息补偿给乙方。
(4)乙方在本工程施工的所有钢材及双混，都由甲方按市场价格垫付，直到竣工验收，结算抵扣。
九、乙方职责：
1、乙方保质保量按图施工，如在施工质量出现返工或不合格的原因，则甲方有权责令乙方返工，造成的损失则由乙方自行负责。
2、乙方必须服从甲方专职监管人员的合理安排，严禁进入不合格的建筑材料，一经发现，甲方监管人员有权责令乙方更换合格的材料。
3、在施工期间，乙方文明施工，严禁使用老弱病残及童工，施工现场项目机构必须井然有序，甲方有权监督乙方的行为。
十、附属工程及其他配套工程在同等的价格优先乙方承包，双方另行签订承包协议为准。
十一、未尽事宜，且施工现场双方协商解决。
十二、本合同具有同等的法律效力，如单方违约，则由违约方承担守约方按总价10%的违约金赔偿给守约方。
十三、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，签章生效，希双方共同遵守。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日采矿工程承包的协议书篇6
发包人：(以下简称甲方)
承包人：(以下简称乙方)
依据国家有关法律，法规，经甲乙双方友好协商，现就淅化市新生镇服装工业园标准厂房二期工程建设达成以下协议：
一、工程概况
1、工程名称：
2、建设内容：两层综合楼一栋、园区内原钢结构厂房剩余工程、配电室、泵房、传达室(含土建、水电、安装、消防等工程)。
3、工程造价：两层综合楼按照1100元/平方米结算，园区内原钢结构厂房剩余工程按照490万元造价结算，配电室、泵房、传达室按总计价30万元结算。工程暂定造价718万元(最终以实际工程量结算)。
4、其他说明：给排水工程，甲方负责购买管线，乙方按照甲方要求免费给予施工安装。
5、工程地点：淅化市新生镇服装工业园。
6、工期：110日历天。开工日期：以开工通知书为准。 7、质量标准：合格。
8、协议签订地点：甲方办公室。
二、承包内容
1、承包范围：按甲方提供的图纸建设园区二层综合楼、园区内原钢结构厂房剩余工程、配电室、泵房、传达室(含土建、水电、安装、消防等工程)。
2、承包方式：包工包料。
三、甲方责任与义务
1、甲方组建与工程相适应的项目管理班子，指挥、督促乙方加强工程管理，建立健全各项规章制度，按时报送生产、经营各项报表资料。
2、甲方有权对乙方承包施工的工程进行全面监管。主要有：工程质量、工程进度、安全防护、计量检测、文明施工、工程资料、工人生活等，甲方有权随时检查具体施工过程，对存在的问题提出限期整改意见，督促落实与验收。在乙方不按照合同及图纸约定的条件规范履行的情况下，甲方有权自行从乙方的工程款中扣支相关费用。
3、甲方应组织乙方有关人员参加图纸会审，向乙方提供四套施工图纸用于施工，并审定乙方编制的施工方案及审计乙方每月相关财务报表。
4、甲方有权定期或不定期考核乙方完成承包情况。如发现乙方不能按规定履行有关协议内容或存在不能履行的'趋势，乙方无法提供相应保障措施的，甲方有权与乙方终止本协议，由此给甲方造成的一切损失由乙方负责。
5、甲方负责聘请有相应监理资质的单位对该工程进行监理。
6、甲方负责协调施工场周围的治安维护等工作。
7、因甲方或监理方不能及时给出变更指令，确认、批准或其他应由甲方负责的工作未能及时到位而导致乙方造成损失的，乙方可以书面形式向甲方出具索赔申请，甲方应于收到书面申请后28日内给出明确答复，否则视同同意乙方提出的索赔申请。
8、甲方应按合同约定的时间按时足额支付工程款，否则由此给乙方造成的损失由甲方负责。
四、乙方责任与义务
1、乙方自备与工程有关的标注图集及施工所需的各种测量仪器，及时组织编制施工组织设计和各项施工方案并报送甲方。乙方应及时组织施工队伍，按批准后的施工方案做好各项准备工作，并及时明确各类人员职责，做到持证上岗。
2、乙方应严格按照图纸、会审纪要、设计变更、施工规范、规程及有关技术要求组织施工，并按标准和规范自检工程质量，确保工程符合甲方质量标准且按期竣工。自觉接受甲方的质量检查、监督及管理，如因质量不符合要求造成返工或罚款等损失由乙方承担。乙方应对甲方提供的图纸承担保密义务，未经许可不得供无关人员参阅。未经设计部门或甲方书面同意，乙方不得擅自更改图纸，否则发生的费用及由此导致的一切损失均由乙方承担，且延误工期不得顺延。
3、乙方应按时向甲方提交施工作业进度计划表、规定区域内的施工平面图，隐蔽工程验收通知及工程事故报告等相关文件。工程施工应严格按照国家现行施工及监理规范执行，工程资料必须真实、齐全、有效。竣工后乙方应向甲方及监理单位提供完整资料(含竣工图)3份。
4、乙方应建立规范的财务核算制度，建立健全财务帐簿。乙方在该工程上与外部的经济来往款项未经甲方书面批准，不得以甲方的名义与他方签订协议。
5、乙方应按时足额发放工人工资，及时结清设备租赁款等往来款项。乙方应以正规工资表形式(民工手签或指印签)发放工人工资并及时上报甲方。如乙方不能及时发放工人工资、材料款、设备租赁款，甲方有权自乙方工程款中扣支。乙方有义务确保不因拖欠工人工资、材料款导致其利益关系人到建设单位或政府部门上访、闹事的情况。如出现因拖欠工人工资及其他情况的上访闹事现象，每发现一起罚款壹万元。
6、乙方应严格执行ISO9001质量体系标准、ISO4001A环境体系标准及ISO1800安全管理体系标准，认真学习贯彻执行甲方上级部门指定的各项管理制度、文件，并向甲方提供完整资料。
7、乙方应严格遵守施工方案、安全操作规程及地方相关要求与规定，妥善做好安全防护工作，自觉接受甲方及政府安全监督主管部门
采矿合同12
甲方(兼并重组前原采矿权人):
乙方(兼并重组后采矿权人) :
丙方(兼并重组主体、乙方出资人):
鉴于：
1、根据《山西省人民政府关于加快推进煤矿企业兼并重组的实施意见》(晋政发[20___]23号)等一系列文件规定，基于煤矿企业兼并重组整合的需要，丙方作为古县部分煤矿企业整合主体，收购甲方实物资产，并同意甲方将采矿权转让给兼并重组后设立的子公司乙方。
2、甲、丙双方已于 20___ 年9月30日签订了《兼并重组整合协议》。根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿产资源开采登记管理办法》、《探矿权采矿权转让管理办法》，以及山西省人民政府关于地方煤矿兼并重组有关政策规定和统一安排，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经甲、乙、丙三方充分协商，达成如下转让合同：
一、 转让方式
甲方经出资人同意将其拥有的编号为 的采矿权一次性转让给乙方，丙方同意乙方受让甲方采矿权。
二、转让标的
本合同转让标的为甲方拥有的采矿权即：由山西省国土资源厅颁发的编号为27的《采矿许可证》。
该采矿权许可证载明基本情况如下：
采矿权人：
地 址：
矿山名称：
经济类型：
开采矿种：
开采方式：
生产规模：
矿区面积：
有效期限：
发证机关：山西省国土资源厅
矿区坐标拐点范围：
开采深度：由 米至 米标高，共有 个拐点圈定
根据山西省国土厅《<山西省>资源储量备案证明》，甲方煤矿20___年底保有储量为 万吨。甲方剩余储量以有资质机构实际测量为准。
三、甲、乙、丙三方基本情况
甲方为股东 、 投资设立的有限责任公司，法定代表人： ，住所： 。
乙方为山西西山煤电股份有限公司投资设立的有限责任公司(法
人独资)，法定代表人： 、住所：
丙方是山西焦煤集团有限责任公司控股、与太原西山劳动服务公司等共同发起设立的股份有限公司，法定代表人：车树春，住所：太原市西矿街318号西山大厦。
四、乙方注册资本及股权比例
乙方经山西省工商行政管理局 年 月 日以(晋)名称预核内[20___]第 号《企业名称预先核准通知书》核准：
企业名称：
注册资本(金)： 万元人民币
投资人、投资额、投资比例：
山西西山煤电股份有限公司： 万元(100%)
五、转让价格及支付方式
采矿权转让价款依据《山西省人民政府办公厅转发省国土资源厅关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处臵办法的通知》(晋政办发[20]83号)规定执行。支付方式按照《兼并重组整合协议》约定执行。
六、资产资料移交
(一)甲乙双方应于本协议生效之日起 个工作日内以现续，并由各方参与交接的人员共同签署《现场移交单》作为本协议附件。《现场移交单》一式两份，双方各执一份。
(二)甲方应移交的资料包括但不限于有效的采矿许可证等煤炭生产的相应资质证照、工程技术资料与采矿权有关的.批复文件及合同等法律文件。至移交完成之日起，甲方应协助乙方完成全部证照手续的变更。
七、各方的权利、义务及承诺
(一)甲方的权利、义务及承诺
1、按本协议约定将相关资料证件完整地交付给乙方。
2、甲方应签署一切必要文件并协助乙方完成为使本协议项下的采矿权转让生效所需要的任何行为，包括但不限于签署或促使第三人签署任何文件或申请，或者获取任何有关批准、同意或许可，或者完成任何有关的变更及过户登记和备案。
3、甲方应负责协调矿区所在地与周边四邻的关系，保证乙方正常接收采矿权不受干扰。
4、甲方承诺所拥有的采矿权没有设定抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无涉及该采矿权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
(二)乙、丙方的权利、义务及承诺
1、按本协议约定付款。
2、乙方自本合同生效之日起，即接替甲方享有对受让采矿权完全的排他的所有权和处臵权。
3、乙、丙双方承诺，丙方在乙方公司中控股(51%以上)情况，自采矿许可证颁发后两年内，不发生逆向变化(不得少于51%)。
八、其他约定
(一)此采矿权转让合同只涉及采矿权的转让。煤矿所属的其他资产、负债等按照有关法律、法规三方另行约定。
(二)对于本协议签署之前甲方其他未履行完毕的合同，由甲方负责解除并做好善后工作，因解除合同需向对方支付的费用由甲方承担。
(三)乙方受让采矿权后，应履行采矿权人的义务，并按经审批的矿山开发利用方案进行施工、生产。
三方应做好交接工作，采矿权一经转让，乙方将依法行使此采矿权转让后的权利、义务。转让之前原采矿权人应履行而未履行的义务和应承担而未承担的法律责任由甲方依法承担。
九、违约责任
(一)若因本协议任何一方实质性违约，导致本协议无法继续履行，守约一方有权单方解除协议，违约方除返财产外，还应赔偿因此给守约方造成的全部损失，包括直接损失和间接损失。
(二)如果乙、丙两方未在本协议规定的期限内向甲方支付转让价款，每延迟一日，则应向甲方支付迟付的当期转让金额的每日万分之一的违约金;如甲方拖延资产交接，或甲方拖延履行工商登记等相关手续的，每延迟一日，则应向乙、丙两方支付总价款的每日万分之一的违约金。
十、争议解决方式
因本协议履行过程中引起的或与本协议相关的任何争议，各方应争取以友好协商的方式迅速解决，若经协商仍未能解决，任何一方可以向太原仲裁委员会申请仲裁。
十一、其他
(一)本合同是双方于20___年 月 日签订的《兼并重组整合协议书》的组成部分。
(二)本合同自颁发采矿许可证之日起生效。
(三)本合同经甲、乙、丙三方加盖企业公章，乙方由丙方代章(法定代表人签字、盖章)，并由县煤矿企业兼并重组领导组监章。
(四)本合同一式 十一 份，甲、乙、丙三方各执 三 份，其余报相关部门备案。
甲方： (盖章)：
法定代表人或授权代表(签字)：
乙方： (盖章)
法定代表人或授权代表(签字)：
丙方：山西西山股份有限责任公司(盖章)
法人代表或授权代表(签字)：
古县煤矿企业兼并重组领导组(监章)：
代表人(签字)：
年 月 日
采矿合同13
甲方：
乙方：
20xx年11月6日 甲方通过竞价取得三门县健跳镇健农村高湾山建筑石料采矿权，现甲方将采矿权及部分设备转让给乙方，经双方友好协商，达成协议如下：
一、甲方将三门县健跳镇健农村高湾山建筑石料采矿权转让给乙方。
二、转让价格为叁佰万元，一次性付清。
三、在乙方付清转让后，甲方即应将岩场交付给乙方，交付乙方后岩场产生的`一切风险责任由乙方承担，与甲方无关。
四、因不可归责于双方原因致使采矿权不能办理过户手续，本协议自动终止，双方互不追究对方责任。
五、如乙方未按时付款或甲方不协助乙方办理相关过户手续，均视为违约，违约方应付给对方违约金10万元。
六、在办理采矿许可证过户过程中产生的费用由双方各半承担，办理安全生产条件合格证过户手续所需的费用由乙方承担。
七、本协议未尽事宜，由双方协商处理。
八、本协议一式三份，双方各执一份，交职能部门存一份，本协议经双方签字后生效，不得反悔。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
采矿合同14
合同编号：_________________
出让人：_________________
受让人：_________________
根据《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国招投标法》、《福建省矿产资源条例》和其他法律、法规，双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，订立本合同：
第一条 出让人根据法律法规的授权出让采矿权，矿产资源所有权属国家所有。国家对其拥有法律授予的司法管辖权、行政管理权和因社会公共利益所必需的权益。地表或地下的矿产资源的国家所有权不因其所依附的土地所有权或使用权的不同而改变。
第二条 国家保护受让人的采矿权不受侵犯，保障矿山的生产秩序、工作秩序不受影响和破坏。
第三条 出让人出让给受让人的采矿权矿区位置位于_________市（县、区）_________乡（镇）_________村，矿区面积_______平方公里（小写_________平方公里），出让的矿种为_________，储量_________万吨（万立方米），可采资源量_________万吨（万立方米）。采矿权四至范围及界址点坐标见附件（矿区范围图），开采能力（生产规模）为_________万吨（万立方米）。
第四条 本合同约定的采矿权出让年限为_________年，自出让方向受让方颁发采矿许可证之日起算（________年______月_____日），至采矿许可证有效期到期为止（_________年_________月_________日）。
第五条 本合同采矿权出让价款为人民币（大写）_________万元（小写_________万元）。
第六条 本合同经双方签字后______日内，受让人须向出让缴付土地生态恢复保证金人民币（大写）_______万元（小写_____元）。
第七条 受让人同意按照本合同条五条规定的价款及下列_________项规定的方式向出让人支付采矿权价款。
1．本合同签订之日起_________日内，一次性付清采矿权价款。
2．按以下时间和金额分_________期向出让人支付采矿权价款。
第一期人民币大写_________万元（小写万元），付款时间：_________年_________月_________日之前。
第二期人民币大写_________万元（小写万元），付款时间：_________年_________月_________日之前。
第三期人民币大写_________万元（小写万元），付款时间：_________年_________月_________日之前。
第四期人民币大写_________万元（小写万元），付款时间：_________年_________月_________日之前。
第五期人民币大写_________万元（小写万元），付款时间：_________年_________月_________日之前。
第六期人民币大写_________万元（小写万元），付款时间：_________年_________月_________日之前。
第八条 受让人在本合同规定矿区范围内开采经批准的矿产资源，应符合下列要求：
1．按照采矿权出让公告规定的矿山开采控制性要求编制矿产资源开发利用方案和矿山开采设计；
2．按照经批准的矿产资源开发利用方案和矿山开采设计进行开采，矿山三率符合要求；
3．按照规定缴纳矿产资源补偿费和采矿权使用费；
4．接受县级以上（包括县级）国土资源行政主管部门的监督管理，包括：年检、各类图纸交换、开发利用报表。
5．按照采矿权出让公告规定对矿山开采迹地和生态进行恢复治理。
6．遵守国家环境保护和矿山安全法律法规有关规定，严格执行环保、矿山安全三同时制度。
7．遵守矿产资源法律法规规定履行的其它义务。
第九条 受让人同意在本合同期满前把矿区范围内将破坏的土地生态予以恢复，并经出让人验收后，无偿移交出让人，出让人应将土地生态恢复保证金连本带息退还受让人；受让人未恢复或者经出让人两次验收仍不符合要求的，土地生态恢复保证金及利息不予退还，该保证金由出让人直接用于土地生态恢复治理。
第十条 受让人在受让矿区范围内进行建设时，有关用水、用电、污水处理及其他设施引入工程应按有关规定办理。
第十一条 受让人在按本合同约定支付采矿权出让价款之日起90日内，应按规定办理开发利用方案、环保、水土保持、矿山安全、地质灾害等评价审批手续后，持本合同和采矿权出让价款支付凭证，按规定向出让人申请办理采矿登记，领取《采矿权许可证》，取得采矿权。
未领取《采矿许可证》，受让人不得开采受让人矿区范围内的矿产资源。
出让人应在受理采矿登记申请之日起40日内，依法为受让人办理出让采矿权登记，颁发《采矿许可证》。
第十二条 受让人必须依法合理利用矿产资源，其在受让矿区范围内的一切活动，给他人生产、生活造成损失的，受让人应负责赔偿，并采取必要补救措施。
第十三条 在出让期限内，受让人需要变更矿区范围、开采矿种、开采方式、矿山企业名称的，必须依法办理有关批准手续，签订采矿权出让变更合同或者重新签订采矿权出让合同。且采矿许可证有效期为原采矿许可证的有效期减去已经采矿的年限的剩余期限。
第十四条 出让人保留对本合同采矿权的矿区范围的调整权，因调整矿区范围，造成受让人损失的，必须予以合理补偿。
第十五条 受让人按照本合同约定已经支付全部采矿权价款领取《采矿许可证》，取得采矿权，并投入生产满1年后，可以将采矿权转让。但必须依法办理转让手续。转让合同自批准之日起生效。
第十六条 采矿权经批准转让的，本合同和登记文件中载明的权利、义务随之转移，转让后采矿权的开采年限为本合同约定的.开采年限减去已经开采年限后的剩余年限。
第十七条 本合同约定的开采年限届满，若该采矿权批准的开发利用方案的矿山服务年限未满或者尚有资源可继续开采，受让人要求继续开采的，应当在届满前30天向出让人提交延续申请书，出让人应当批准继续开采，但批准延长期限最长不超过两年。
第十八条 采矿权出让期限届满，受让人没有提出续期申请或者虽申请续期但未获批准的，受让人应当对矿山土地生态破坏进行恢复整治，经发证机关组织验收合格后，由受让人交回《采矿许可证》，出让人代表国家收回采矿权，并依照规定办理采矿权注销手续。
第十九条 受让人必须按照本合同规定，按时支付采矿权价款。超过本合同规定期限30天以上缴纳价款的，自第31天起，对滞纳价款按天加收1‰滞纳金；超过6个月不缴纳价款的，出让人有权解除合同，收回采矿权，受让人应当赔偿出让人由此造成的损失。
第二十条 受让人按合同约定支付采矿权价款并领取采矿许可证的，出让人必须按时提供出让采矿权的矿区范围。否则，每延期一日，出让人应当按受让人已经支付的采矿权价款的2%向受让人给付违约金。出让人延期提供超过6个月的，受让人有权解除合同，出让人退还采矿权价款。
第二十一条 出让人自受理采矿登记申请之日起超过40日未办理出让采矿权登记、颁发《采矿许可证》的，应给受让人支付违约金，违约金自受理采矿登记申请之日起第41日起计算，每日1000元。出让人因不可抗力的原因不能按时办理出让采矿权登记、颁发《采矿许可证》的除外。
第二十二条 因履行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，可申请仲裁或依法向人民法院起诉。
第二十三条 本合同自双方签章之日起生效。
第二十四条 本合同一式_________份，具有同等法律效力，出让人、受让人各执_________份。
第二十五条 本合同未尽事宜，可由双方签订补充协议，作为合同附件，附件与本合同具有同等法律效力。
出让人（章）：_________________
住所：_________________________
法定代表人（签字）：___________
电话：_________________________
传真：_________________________
开户银行：_____________________
账号：_________________________
邮政编码：_____________________
_________年________月________日
签订地点：_____________________
受让人（章）：_________________
住所：_________________________
法定代表人（签字）：___________
电话：_________________________
传真：_________________________
开户银行：_____________________
账号：_________________________
邮政编码：_____________________
_________年________月________日
签订地点：_____________________
采矿合同15
承包方(以下简称甲方)：
法定代表人：电话：传真：
单位注册地:
现单位办公地: 邮编：
受让方(以下简称乙方)：
法定代表人：电话： 传真：
单位注册地:
现单位办公地: 邮编：
承包业务承办机构：
根据《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国合同法》和《国土资源部关于建立健全矿业权有形市场的通知》等有关法律法规，双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，订立本合同。
第一章 承包矿业权的基本情况
第一条 承包采矿权许可证载明：
采矿权人：，许可证号：，矿山名称：，经济类型：，开采矿种:,开采方式:,生产规模:,矿区面积:km2，发证机关：，有效期自年月日至年月日。
第二条 承包采矿权属所有，该矿权无权属争议，其中占股份%，占股份%，占股份%，占股份%。
第三条 承包采矿权位于，矿区坐标为：
第四条 承包采矿权的开发利用情况(由承包双方说明)：
4、其它 。
第二章 承包价格、支付方式及权益实现
第五条 甲方将 采矿权以方式于年月日在承包(整体出售、作价出资、合作、重组改制)给乙方，承包(整体出售、作价出资、合作、重组改制)成交金额为人民币大写万元整(小写:￥元)。(合作：甲方占%，乙方%;重组改制：甲方占%，乙方%;等等)
第六条 乙方同意按照本条第款的'规定向甲方支付上述采矿权承包成交金额。
1.本合同签订日起日内，一次性付清上述采矿权承包成交金额。
2.按以下时间和金额分期向甲人支付上述采矿权承包成交价款：
甲方开户银行：。
甲方账户名称：。
甲方账号： 。
第七条 乙方按合同约定支付采矿权成交金额后，甲方应当按时提供规定的全部资料，并协助乙方办理相关手续。
第八条 乙方(或股份发生变化后的企业)根据以下约定继续履行甲方尚未履行的矿山地质环境保护与治理恢复、土地复垦、采矿权价款缴纳等义务：
1、矿山环境保护综合治理，乙方(或股份发生变化后的企业)继续履行缴纳保证金、治理等义务;
2、地质灾害治理方案，乙方(或股份发生变化后的企业)继续履行地质灾害治理等义务;
3、土地复垦方案，乙方(或股份发生变化后的企业)继续按照已经编制的土地复垦方案履行土地复垦等义务。
4、采矿权价款共计矿权总价款为 万元， 年已缴纳 万元，剩余价款 万元乙方(或股份发生变化后的企业)继续按规定交纳：年缴纳 万元，年缴纳 万元，年缴纳万元。
5、其它法定履行义务承包后乙方(或股份发生变化后的企业)继续按规定履行。
第三章 违约责任
第九条 如果一方未履行本合同规定的义务，应承担违约责任。
第十条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：
1. 方违反本合同第条约定，应当 (支付违约金或损失赔偿的计算方法)。
2. 方违反本合同第条约定，应当(支付违约金或损失赔偿的计算方法)。
第四章 适用法律及争议解决
第十一条 本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
第十二条 因履行本合同发生的争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按本条第项规定的方式解决：
(一)向仲裁委员会申请仲裁;
(二)向 人民法院起诉。
第五章 附则
第十三条 本合同未尽事宜，可由双方另行协商，达成一致意见后以本合同附件的形式或者补充合同的形式确立，与本合同具有同等法律效力。
第十四条 本合同共页，一式份，具有同等法律效力，甲、乙方各执份，矿业权承包交易业务承办机构份。
甲方：(公章)乙方：(公 章)
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
委托代理人(签字):委托代理人(签字):
代理人身份证号：代理人身份证号：
签订时间： 年 月 日
签订地点：
【采矿合同】相关文章：
采矿权转让合同04-08
采矿承包合同04-22
采矿权出让合同3篇05-20
（热门）采矿权转让合同15篇05-26
关于采矿权出让合同3篇05-27
采矿技术员工作总结05-19
采矿技术员个人工作总结04-30
工程合同结算合同03-08
彩票合同转让合同11-03