当前位置：范文派>合同范本>工程合同>工程协议书

工程协议书

时间：2024-08-09 15:31:08 工程合同我要投稿

工程协议书14篇

　　在当下社会，很多场合都离不了协议，协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编精心整理的工程协议书，希望能够帮助到大家。

工程协议书14篇

　　工程协议书篇1

　　发包方(简称甲方)：______

　　承包方(简称乙方)：______

　　住址：__________________

　　经双方协商同意，甲方将部分_________________砌砖单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下：

　　一、工程名称：

　　________________________________

　　二、工程期限：

　　自______年______月______日起，至______年______月______日止，共计______日。本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款______元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。

　　三、质量标准：

　　乙方所承担的各分项工程应达到当地政策规定的技术标准和的.要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。

　　四、工程单价：

　　________________________________

　　五、结算方式：

　　由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。

　　六、质量责任：

　　1、本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责全部经济损失从结算中一次扣除。

　　2、乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。

　　七、安全责任：

　　1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。

　　2、乙方负责本职工的安全教育工作。

　　八、工程验收：

　　1、工程质量验收务必按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

　　2、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，务必经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

　　3、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方务必按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不贴合要求，甲方有权根据状况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。

　　九、违约责任：

　　1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约职责。

　　2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承担违约金，或每一天按1000元向甲方支付违约金。

　　3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体状况，要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。

　　十、争议纠纷解决：

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

　　1、提交_________仲裁委员会仲裁;

　　2、依法向人民法院起诉。

　　十一、其他约定

　　1、本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。

　　2、本协议于_______年____月____日在__________________(地点)签署。

　　3、本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

　　4、本协议未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　代表人：_____________

　　联系电话：___________

　　签约地点：___________

　　_____年_____月_____日

　　工程协议书篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙双方本着诚信互利的原则，现就甲方扩建寺院工程项目达成协议如下：

　　一、工程概况，工程承包范围：

　　1、钟楼、鼓楼规格：室外宽m，室外长m，天，皇殿规格：室外宽m，室外长m，厢房层规格：室外宽，室外长 m，大雄宝殿规格：室外宽 m，室外长 m，基础建设，室内地板规格300㎜×600㎜×25㎜由乙方承担。（不包括室内的佛台和室外的走廊、栏杆、石板、油漆彩绘）

　　2、以上规格尺寸如有更改或增加情况，则以联系单签证为准。

　　二、结算方法：一次性包价

　　1、钟楼：万元，厢房万元，大雄宝殿万元。

　　2、人工材料补差，远距离运输：

　　3、管理人员和工人安全保险：万元

　　合计总造价是：元整

　　4、施工用电、用水由寺院负责支付。

　　三、付款方式：

　　1、本协议签订后，机械人工进场施工，八天内付工程款元，基础浇好付工程款万元，主体结顶付工程款万元，屋顶盖瓦开始付工程款万元，完工付工程款万元，余款一年内付清。

　　2、工程质量达到国家验收标准为合格，安全实行团体保险，希望乙方时刻做好防范工作。

　　3、工期以开工报告为准，工期

　　四、验收标准：

　　1、验收标准以乙方提供的图片为准。

　　五、违约责任：

　　1、若乙方未能按合同规定时间内如期完工，则均属违约，应给予甲方经济赔偿，赔偿金额为工程总造价的 10 %。

　　2、若甲方未能够按期付款，则均属违约，应给予乙方经济赔偿，赔偿金额按工程总造价的。

　　3、本协议委托内容确定以及费用总额，委托变更、中止、解除和提前终止需双方书面确认。如任何一方违约，违约方须赔偿对方所有损失。

　　六、争议解决：

　　如双方有不统一认识的地方，双方应本着友好的`精神协商解决，如双方有不同意见，则根据国家有关合同法标准规定执行。如再若发生不同意见，可申请法院解决。

　　七、本协议一式四份，双方各执两份，均具有同等法律效应。

　　八、协议书未尽事宜由双方另行协商签订补充协议给以确定，补充协议与本协议书有冲突的则以补充协议书为准。

　　九、本协议自签定之日起生效。

　　甲方代表（盖章）：乙方代表（盖章）：

　　法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：

　　或指定授权人：或指定授权人：

　　工程协议书篇3

　　协议目的：

　　为了做好工程项目施工的安全管理工作，保障人身安全与财产安全，杜绝安全事故的发生，经双方一致协商签订本协议。

　　工程项目名称

　　市直二期公共租赁住房项目配套工程

　　甲方（单位）

　　山东金茂建设集团有限公司

　　乙方（单位）

　　甲方安全责任

　　（一）在施工作业前向乙方负责人书面提出安全要求，并签订安全责任协议（以签订此协议为证）。

　　（二）对乙方的施工过程进行监督检查，可提出整改意见和安全要求。

　　（三）要求乙方人员遵守本公司的'规章制度、安全注意事项和本协议。

　　乙方安全责任

　　（一）乙方负责人为安全生产责任人，负责该工程项目的安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。

　　（二）开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施等进行安全教育，不安排未经安全教育人员进行作业。

　　（三）需使用甲方的机械、电器等设备、设施，必须经得甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。

　　（四）教育和监管所属人员不得随意进入非施工区域场所，不得随意动用和触及甲方生产设备和其它配套设施等，否则因此而引起的事故，乙方要负全部责任。

　　（五）对该工程项目的安全施工作业、对参与该工程项目的全部人员的安全负责。

　　（六）乙方的任何人员均不得在施工区、生产区、生活区任意游玩、打架斗殴、酗酒（严禁酒后上班）、或影响甲方正常生产与生活。

　　（七）乙方要落实做好施工项目的安全生产措施，如果在施工过程中发生安全事故，乙方将承担全部事故责任和经济责任。

　　本协议为工程项目合同的附件；本协议双方签字后生效，一式两份，甲、乙方各执一份。

　　甲方签名(盖章)：

　　日期：年月日

　　乙方签名(盖章)：

　　日期：年月日

　　签订地点：

　　工程协议书篇4

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　经甲乙双方协商，甲方愿将远达尚城小区9栋1单元12号房面交给乙方简单修建装修，协议内容如下：

　　一、做砖抹灰。

　　二、室内外墙地砖。

　　三、给排水汽管。

　　四、花池、水池。

　　五、防盗门1个，厨、卫门各1个。

　　六、灶台、厨台。

　　七、花架浇混凝土。

　　八、拆除、转运、梯打。

　　九、浇混凝土楼梯1个。

　　十、钢化涂料。

　　十一、防水、找平、回填。

　　十二、水、电、开槽、封槽。

　　十三、以上工程包工包料、增加工程项目另算。

　　十四、总造价为叁万陆仟捌佰元整（36800.00元）。

　　十五、付款方式：开工时甲方支付乙方材料费为总造价的50%以上，工程完工后一次性结清所有余款。

　　十六、甲乙双方不得违约，如任何一方违约，违约金为贰仟元人民币。

　　十七、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。本协议一式两份，甲、乙双方签字后立即生效，甲乙双方各执一份。

　　甲方（签字）：___________乙方（签字）：_____________

　　联系电话：___________联系电话：____________

　　20__年__月__日

　　工程协议书篇5

　　出租方：签订地点：

　　承租方：签订时间：

　　根据《中华人民共和国民法典》及地方行政法规有关规定为明确出租方与承租方的权利及责任，经双方协商签订本合同。

　　一、租赁物的使用地点：

　　二、租赁物品的数量：

　　钢管约：米，扣件约：只，顶丝约：套;

　　三、租赁期限

　　租赁期自_____年____月____日至_____年____月____日，承租方如需续租必须再另签合同，出租物在归还完毕后租金在一个月内全部结清。

　　四、租赁价格

　　钢管租赁以每天_____元/米，扣件租赁以每天_____元/只，顶丝租赁以每天_____元/套;

　　租赁物质量标准，承租方在提货时应自行检查和验收租赁物的质量与数量，在提货验收后出租方不承担在租赁期间的任何事故责任。

　　五、租赁物的损坏、丢失、赔偿、维修

　　承租方归还时不得任意串换钢管，弯钢管无法调直的出租方可以拒收，扣件在归还时生锈转不动的`按少丝处理，少丝每套_____元，扣件每只清理上油费_____元，顶丝清理上油费_____元，所有丢失物品全部按在回货时市场价格的100%赔偿或钢管每米扣件每只顶丝每套经双方确认后，丢失物品款项应在五天内及时赔偿到位，否则仍继续计算租金。

　　六、租赁费用及付款方式

　　经双方协商承租方应缴纳

　　租金每月结算一次，承租方收到出租方月结算单后由工地负责人签字认可，工地负责人应配合签单手续，如有异议，可在月结算单送达5日内提出，否则视同认可，累计三个月未付租金的，出租方有权解除合同。

　　押金在最末次结算时，冲抵应付款、多退少补。

　　七、租赁物的运输及堆放

　　租赁物往返运输及装卸，堆放费用全部由承租方自理。

　　工程结束后，承租方应及时把所租赁的规格、数量组织退货。

　　租赁物归还出租方仓库时，承租方应堆放整齐，以便验收，否则出租方有权拒收。

　　八、承租方委托下列担保人提货、验收、送货、签单。

　　如需换人由承租方另行办理委托手续。姓名：身份证号码：姓名：身份证号码：

　　九、违约责任

　　承租方应按合同规格及时付款，如不能按合同规定付款，应按每天违约部分3%承担违约责任，如有争议双方共同协商，协商不成可诉之合同签订的人民法院《徐州市鼓楼区人民法院》本合同一式两份，承租方和出租方各执一份，租金及其他款项全部结清后本合同失效。

　　十、不详之处，另签条款。

　　甲方：________乙方：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　工程协议书篇6

　　建设管理局：_________________

　　某某水电站35kV某变电站1主变(编号________________)在原质保期内因损耗问题于__________年____________月____________日对1#主变实施了拆除，并进行返厂大修。_________年____________月____________日1主变重新安装就位;______________________年____________月____________日完成了对1#主变交接和冲击试验并开始空载运行;_____________________年____________月____________日1主变带负荷运行，且运行情况良好。

　　根据某某建设管理局(某[______________________]某号)《关于重新确定某水电站35kV某变电站1号主变质保期的函》，对1#主变质保期进行了重新确定，质保期从______________________年____________月____________日起至____________年____________月____________日截止。在改质保期内1主变运行正常，所以根据相关约定，我公司现申请退还剩余质保金。质保金总额：____________________________元(大写：____________________________整)已退质保金：____________________________元(大写：____________________________整)剩余质保金：_____________________________元(大写：_____________________________整)

　　开户单位：_________________建设工程有限公司

　　账号：_____________

　　开户银行：_________________中国银行______________支行

　　申请人：______________

　　_________年_____月_____日

　　工程协议书篇7

　　建设工程施工合同（小型工程示范文本）

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：

　　第1条工期

　　1.1 本合同工程（具体承包范围详见13.2款）暂定于____年____月____日开工；于____年____月____日竣工。合同工期日历天数为____天。实际开工日期以发包方发出的开工通知载明的日期为准。

　　1.2 承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：发包方明确要求承包方赶工的，应承担承包方因赶工额外发生的费用。

　　1.3 工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：_________________________

　　第2条图纸

　　发包方应于_____年_____月_____日，向承包方提供_____套图纸。

　　第3条发包方、承包方驻工地代表。

　　发包方工程师姓名：。

　　承包方项目经理姓名：_______________。

　　第4条发包人工作

　　开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后___3___天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计（或施工方案）和进度计划后___5____天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担相关的经济支出。

　　第5条承包人工作

　　5.1 每月 5日向发包方报送月度施工计划和己完工程进度统计报表。

　　5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、清洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后5天内向发包方提交施工组织设计（或施工方案）和进度计划。

　　承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。

　　第6条工程质量检查及验收。

　　6.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方己经批准，承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方原因引起的经济支出，由发包方承担。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担，相应顺延工期。

　　6.2 工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。

　　发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

　　第7条设计变更及合同价款的调整

　　7.1 施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更，并于5天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的.经济支出和承包方损失，由发包方承担，发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。

　　7.2 本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整：___发包方要求承包方实施本合同约定承包范围外的工程，应对合同价予以调整。

　　第8条工程价款及结算

　　8.1 双方同意，本工程合同价为人民币元，在合同生效后，发包方按下列约定分_____次向承包方预付或支付工程款：

　　预付款：

　　进度款：

　　预付款的扣回：

　　结算：工程竣工验收合格双方办理结算。

　　质量保证金：结算价的3%，质量保证金的返还期限：工程竣工验收合格之日起24个月。

　　双方办理结算后发包方不按时拨付工程款，从应付之日起按中国人民银行同期贷款利率承担应付款的利息。

　　第9条材料设备的供应。

　　9.1 发包方按双方约定的《发包方供应材料设备一览表》（附后）供应材料设备，如与《一览表》不符时，承担相应违约责任。

　　9.2 发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，提供产品合格证明；如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，各自承担由此发生的费用。

　　9.3 承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。

　　第10条争议

　　发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列第种方式解决：

　　第一种争议解决方式：向_____________仲裁委员会申请仲裁；

　　第二种争议解决方式：向_____________人民法院起诉。

　　第11条违约

　　发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。

　　除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　第12条合同份数。本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方双方分别保存；副本_______份。

　　第13条补充条款如下：

　　13.1 工程名称：

　　13.2 承包范围：

　　13.3 价款方式：固定总价+洽商变更

　　以上文本仅供参考。

　　工程协议书篇8

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。甲乙双方就陕西宏方·庭香文府项目住宅楼工程承包施工有关事宜协商并达成如下协议：

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：住宅楼

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：地上6层，地下1层，全砖混结构。

　　4、工程面积：约㎡（坡屋面不在计算面积之列）

　　二、工程承包范围：除甲方指定的分包工程外、施工图纸的全部工程内容。

　　甲方分包项目如下：

　　1、塑钢窗、防盗门、楼宇对讲。弱电系统的暗埋（含套管），穿钢丝及箱体封口等工作均由乙方施工。

　　2、凡甲方分包项目，乙方应积极配合。甲方认为需由乙方负责施工的，甲乙双方协商，乙方凭甲方的书面通知进行施工。

　　三、工期、质量要求：

　　1、工期：工期总日历天数为280天

　　2、质量：合格

　　四、合同条款：

　　本工程包工包料一次性包死；并扫地出门，交付业主使用。

　　1、承包单价：元/㎡

　　2、乙方在施工过程中为了缩短工期提高质量、加强安全防护等目标而采取的新工艺和新措施经监理单位和甲方认可后方可实施，但不得以此理由提出费用增加。

　　3、双方在签定协议一周内，乙方需交纳保证金30万元/栋，主体封顶后一周内解付15万元/栋，剩余部分工程款竣工验收合格后两周内付清（质保金不计利息）。

　　4、乙方在施工过程中所发生的一切非甲方原因造成的费用损耗，均包含在乙方合同总价中，结算时不再另行增加费用。

　　5、如乙方认为需要超时工作，以便能按竣工期限完成工程，则此等费用及不论任何原因等需额外开支的费用均由乙方承担。

　　6、工程承包方式为包工包料（甲供材料除外），办理本工程质监、安监、环保、保险、劳务等手续并承担相关费用。

　　7、甲方另行发包的项目，乙方计取该分部工程造价的'1、5%作为配合费，乙方必须负责办理相关手续及验收所需资料等其他相关工作，配合好各分包单位做好施工管理工作。若因乙方原因使其延误工期或造成质量不合格，乙方应接受总价1%的罚款。

　　8、本工程劳保统筹费、文明工地费、贷款利息、四项保险费用均不计。

　　五、付款方式：

　　本工程不支付预付款，主体三层封顶15日内付已完项目的70%，主体封顶15日内付工程量的70%、工程内外粉刷即垫层完工后15日内付已完工程造价的70%，剩余部分在工程决算结束除留5%的保修金外三个月内付清（乙方所垫支的工程款不计利息）。

　　六、双方要履行的工作：

　　1、甲方的工作：

　　⑴、乙方进入施工现场，甲方负责办理土地征用、平整场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后协助解决协调施工周围问题。

　　⑵、开工前甲方向乙方须交验规划部门确定的水准点与坐标控制点并向乙方及时准确的发出施工指令。按时组织工程中间验收。

　　⑶、开工前向乙方提供三套施工蓝图。

　　2、乙方的工作：

　　⑴、乙方严格按照甲方提供的施工蓝图及国家现行验收标准、规范组织施工。确定同志为项目经理，未经甲方同意不得更换。

　　⑵、在施工过程中，乙方必须服从甲方的统一管理，严格执行甲方的施工指令。施工现场要严抓员工的劳动纪律及个人素质，不得发生聚众闹事、打架斗殴的行为，否则责任自负，甲方并将给予重罚。

　　⑶、施工过程中，乙方须按照文明工地标准组织施工，因政府相关部门检查不合格而引起的相关处罚由乙方承担；并在交工前将所有建筑垃圾全部清运出场，达成现场无垃圾、建筑物无污染。

　　⑷、乙方应严格遵守工程建设安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，在施工过程中发生的事故，并产生费用由乙方全权承担。

　　⑸、已竣工工程未交付甲方前，乙方无条件负责成品工程的保护费用，在此期间发生工程损坏，乙方自费在规定的期限内予以修复。

　　⑹、乙方应承担劳动、安全、环保等部门的政府性质的费用；及设备、材料相关部门的检测费用。

　　⑺ 乙方在小区施工期间还应支付甲方相应的场地看护费及政府性国家号召的公益事业费用。

　　七、材料采购与供应：

　　自购材料：本工程材料依招标文件按甲方指认品牌由乙方采购，但必须确保采购材料的质量符合标准，所有材料进场必须取得甲方、监理验收合格后方可使用，水泥：按360元/T;钢材：按3800元/T计入。结算指标：钢材：21kg/㎡；水泥：180kg/㎡。

　　八、工程验收及结算：

　　1、工程结算价款；在本协议确定的合同价款基础上，按协议约定的变更及签证结算方式进行调整，作为工程结算价款。（施工过程发生的设计变更，以实际发生的工程量做变更增减结算，费用结算为直接费乘8%的综合管理费。（变更手续齐全）

　　2 工程验收：工程完工具备验收条件后，乙方按国家竣工验收程序，邀请相关部门组织验收，验收合格后，保修时间以工程备案表完成作为起始时间。即可办理工程结算手续，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，甲方在接到竣工结算报告及资料后30天内进行审核并确认。报告经双方确认后，除预留5%的保修金外三个月内付清。保修期满后支付所预留金额。

　　九、双方驻工地代表：

　　甲方：乙方：

　　十、其他事项：

　　1、乙方按甲方确定的工期和质量标准积极组织施工，质量达不到要求，甲方有权拒付剩余工程款。

　　2、乙方应按文明工地标准组织施工，未达到文明工地标准按规定10元/㎡费用的扣除。

　　3 用电及给水各施工单位自行安装用表，由甲方提供水源及箱变，乙方的施工用水、电费以当月水电表实际发生额加损耗由甲方代收代缴。付工程款时一并扣除。

　　4、此协议作为甲乙双方最终结算依据，其他议标文件、往来文件、设计变更、现场签证单均为有效附件。与此协议不相符的附件，均以此协议为准。

　　5、甲乙双方所有的往来工作均以书面文字为准，有甲方现场代表签字盖章有效，否则无效。

　　6、本工程如有分包单位，乙方应提供分包单位的所有资质文件和业绩证明，经甲方考察后共同确定，否则不得进入施工现场。

　　7、沉降观测、招标代理、节能检测和验收的费用由乙方负责。招标交易费按政府相关规定执行。

　　8、地材供应及土方工程应充分考虑当地市场因素，施工中不予调整。

　　9、本合同的所有涉及条款甲乙双方都应该共同遵约，乙方若不能按照规章制度中相应条款履行将由甲方进行处罚。

　　11、本合同执行过程中出现不可预见问题，双方应协商解决，协商不成，双方均同意提交当地仲裁机构进行仲裁。

　　12、本合同一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。合同约定内容完成后，合同自动失效。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　工程协议书篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　根据甲乙双方年月日签定的《合同》,鉴于乙方在甲方施工期间及竣工后有关保守甲方技术秘密和其他商业秘密的有关事项，特签定协议如下：

　　1、甲乙双方均有责任对上述《合同》内容保守秘密，对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失，有责任的一方承担法律责任。

　　２、乙方应将合同的所有细节包括施工过程由甲方提供的所有技术资料作为保密资料对待，在没有得到甲方的事先批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。也不得企图将其中的由甲方所提供的技术资料用作与本工程无关的事宜。

　　3、在本合同项下，由甲方提供给乙方的所有图纸和文件细则均被认为是机密，并由乙方要求其相关人员妥善保管，未经甲方的书面许可乙方不得对外或第三方公开披露；不得以任何形式，向第三方透露所承揽工程的相关情况。

　　4、所有工程照片的版权归甲方所有，没有甲方批推，乙方不得作任何应用。已批准的文章、照片和类似材料的出版应通知甲方。

　　5、乙方在施工安装结束交付甲方使用之前，应向甲方提供详细的技术资料。

　　6、在《合同》项下，由甲方提供的`所有图纸、文件和软件的著作权归甲方，乙方应承诺保证甲方权利不受侵犯。根据国家《建设工程勘察设计管理条例》的规定，乙方只有使用与本合同工程有关的安装、调试操作或维护、备品备件采购所必需的图纸、文件和软件的权利，并且只用于本合同工程。未经甲方的书面许可，乙方不得擅自修改或用于本合同以外的工程。

　　7、由甲方提供的本合同工程的基本设计、详细设计的所有图纸、文字说明、图表以及工程建设期间提供的安装、调试、培训资料均属于甲方或甲方供应商的专有技术和技术诀窍。乙方理解并且同意未经甲方事先书面许可不得提供或采用其它方式将本合同工程以及本合同工程的任何一部分所涉及到的专利技术和技术诀窍透露给第三方。因此发生任何第三方指控侵权时，乙方与第三方交涉并承担由此所发生的一切法律和经济责任。

　　8、乙方在甲方施工期间，未经甲方允许，不得介绍第三方相关人员或冒充乙方施工人员进入工程现场，以窃取甲方的商业机密。

　　9、工程竣工后乙方仍对其在甲方施工期间接触、知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息有保密义务。

　　10、乙方承担保密义务的期限为无限期保密，直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿，将由违反规定的一方向对方承担全部的赔偿责任。

　　11、本协议提及的技术秘密和商业秘密，包括但不限于：工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等等。

　　12、乙方如违反本协议任一条款，应当一次性向乙方支付违约金工程合同额的 %；并视情节严重程度，甲方有权不经预告立即解除与乙方的合同关系。

　　13、乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方的损失。违约金不能代替赔偿损失，赔偿金可从工程合同款中扣除。

　　14、因本协议而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。双方同意，选择甲方所住地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。上述约定不影响甲方请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。

　　15、本协议自双方签字或盖章后生效。

　　16、本协议与所签定《合同》为同一主体，为《合同》不可分割的组成部分。

　　17、双方确认，在签署本协议前已仔细审阅过协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人法定代表人

　　委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：

　　年月日年月日

　　工程协议书篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　为保证工程质量、安全、进度。顺利地将工程搞好，现决定将徐州五洋科技有限公司办公楼、E3 车间工程的水电工程承包给乙方，经双方协商，根据《合同法》等法律法规，凭着公平、公开、自愿、平等的原则，达成如下协议：

　　一、承包方式：车间

　　二、工程地点：铜山县珠江路

　　三、发包内容：按照现有图纸现场技术人员认可后施工，施工中如图纸变更，工作量增加

　　四、承包方式：包清工

　　五、承包价格：一次抱死：办公楼固定合同总价共计：壹万元整。(强弱电预埋线管)E3车间按建筑面积 12 元／㎡（所有线管预埋及电路安装）承包价格内所用小型工具有乙方自理。

　　六、工程质量：符合国家验收规范，行业评定为优良。乙方进入施工场必须严格按技术人员规范要求施工，每一分项施工完毕后，必须经现场技术人员检验达优良后方可进下道工序施工，如未经现场技术人员验收，乙方擅自施工，其后果一律由乙方自负，并处以相应的惩罚，一次不少于1000元，在当月生活费中扣除。如意乙方拒绝签字，罚款加倍。凡在施工及验收过程中发现有不良处，乙方必须在甲方规定期限内返修，并赔偿甲方两倍的材料费，材料费按当时市场价格执行。根据情节轻重给予处罚1000~10000不等，如情节严重的给予10000~50000元不等的罚款。

　　七、安全事故：在整个施工过程中，乙方工作人员进入施工现场，必须提供身份证复印件和签订《三级安全教育》协议书，乙方在施工中如违背操作工艺和违反安全生产管理制度，所发生的一切安全事故皆有乙方自行承担，与甲方无任何关系。如甲方违章指挥乙方有权拒绝施工或停工（乙方施工人员进入现场必须配戴安全帽，高空作业必须配戴安全带），乙方施工人员打架斗殴不管谁对谁错每人一次罚款1000情节严重者交送给公安部门处理。

　　八、工期：按建设单位大合同为准，因乙方误工或消极怠工而拖延工期的享受建设单位处罚施工单位同等的罚款。

　　九、结算方式：办公楼每完成一层付款壹仟元整以此类推，五层全部施工完成付办公楼总价的 80%

　　E3车间施工至60%的工作量时付合同总款的40%，所有工程完成之后在付合同总款的40% ，其余的20%在完工之后2个月内一次性付清。

　　十、甲方责任：提供图纸所需的一切材料，并在计划报后2天内及时进场

　　十一、乙方责任：乙方进入施工现场内，必须遵守工地一切规章制度，服从甲方现场管理人员的管理安排，每周的`工作计划，乙方必须保证不折不扣的完成，否则甲方有权采取措施严肃处罚，其款项用在乙方工资中直接扣除。现场个班组必须做到工完料清，材料、设备应分类堆放整齐，各工种之间要协调配合。

　　十二、材料管理：甲方收料员按照乙方要求合理地指定堆放材料，在施工过程中凡发现故意浪费材料者，甲方将从严从重按材料5~10陪处罚。

　　十三、

　　（1）甲方确保工程款的支付。

　　（2）乙方要确保工程的质量、工期和文明施工

　　十四、以上各条款希甲乙双方共同遵守执行。未经事宜，双方共同协商解决。如有争议到工程所在的职能部门进行解决。十五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，应双方代表签字后生效，工程款结清后自动失效。

　　甲方代表（签字）：乙方代表（签字）：

　　电话：电话：

　　身份证：身份证：

　　20xx年X月XX日

　　工程协议书篇11

　　甲方：**嘉居祥置业有限公司

　　乙方：

　　甲**市经典1#商业楼外墙保温一体板装饰工程由乙方施工，为明确责任，经双方共同协商一致，自愿订立本合同，双方共同遵守执行：

　　一、工作内容：乙方负责除外墙墙体砌筑以外的所有装饰工程以及达到效果图和甲方要求的工作内容，设备、工具、材料、水电等全部由乙方负责。

　　二、工程量：按实结算。

　　三、价格：240元/平方米。

　　四、付款方式：合同签订，甲方支付乙方部分材料款，工程全部施工完毕，经项目部、建设、监理验收合格，工程验收资料提供齐全，并持与项目部资料员签收的资料交接表办理结算。付至工程总价款的`90%,余款一年后三个月内付清。

　　五、工程工期：自合同签订之日起四十日内完成。

　　六、质量标准：1、所有保温材料必须为40mm厚B1级挤塑板；2、饰面层厚度为7mm,颜色和硬度必须与甲方签字认可的样品一致，3、施工必须严格按《》要求施工，4、平整垂直度要求达到国家质量验收标准的优良标准；5、粘结砂浆、密封胶必须采用甲方认可的品牌，固定件、连接件等挂件必须是国标热镀锌，规格必须符合相关图集要求，6、相关材料检验、试验费用全部由乙方承担。

　　七、工程安全：乙方进入施工现场必须严格执行公司和项目部制定的一切安全规章制度和有关安全事项，服从项目部管理，按项目部安全技术要求组织施工，不允许从高处往下扔物料。不准在临时宿舍内乱安电气设施，不满16岁人员有监护人负责看护，严格按照国家施工规范，安全操作规程施工，遵章守法，乙方若因违章操作发生安全事故，甲方协助处理，乙方承担费用。

　　八、机械设备、小型工具：全部由乙方承担。

　　九、结算办法：按实贴面积计算。凭监理、驻工地甲方代表、项目部出具的工程质量合格验收单在公司设计造价部进行结算，凭设计造价部出具的工程量及价款数结算表到财务科办理结算手续。

　　十、奖罚措施：

　　⒈乙方必须严格执行甲乙双方商定的工期计划，出现拖延工期，分清责任，每拖一天罚款500元。

　　2.不允许在施工现场打架斗殴，发现一次，无论理在何方各罚500元。

　　3.出现偷盗事件，按双倍价格罚款。

　　十一、乙方负责提供工程验收需要的所有资料。

　　十二、本合同具有法律效力，双方应共同遵守执行，因合同产生争议应由甲乙双方协商解决。

　　十三、乙方承诺：乙方若中途违约，将放弃前期所施工工程量价款。

　　十四、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，双方签字生效。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　二0xx年月日

　　工程协议书篇12

　　甲方：_______________乙方：_________

　　地址：_______________地址：_________

　　电话：_______________电话：_________

　　传真：_______________传真：_________

　　甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。

　　第一条承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容)

　　第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的')

　　第三条图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等)第四条甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务)第五条甲乙双方的基础工作

　　第六条工程进度计划

　　第七条工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等)

　　第八条人事同价款及其调整

　　第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间

　　第十条工程验收

　　第十一条决算

　　第十二条保修

　　第十三条争议处理

　　第十四条违约责任

　　第十五条双方约定的其他内容

　　第十六条本合同一式__份，当事人各执__份。本合同自__年__月__日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充

　　甲方：_______________

　　乙方：_________

　　日期：_______________

　　工程协议书篇13

　　甲、乙为适应社会主义市场经济发展的需要，现双方本着公平互惠、诚实信用的原则，就甲方向乙方转让_________公司的全部资产事宜，经协商一...

　　甲、乙为适应社会主义市场经济发展的需要，现双方本着公平互惠、诚实信用的原则，就甲方向乙方转让_________公司的全部资产事宜，经协商一致，达成协议如下：

　　一、_________省_________市国有资产管理局(以下简称国资局)现依法授权甲方向乙方出售乳品公司资产，乙方在_________市人民政府(以下简称_________政府)提供优惠政策的前提条件下，同意购买该资产。现双方议定资产整体出售价格为人民币_________万元。该价格包括甲方转让的全部资产价款及乙方应向土地管理部门缴付的国有土地使用权出让金，以及在转让过程中应由乙方承担的一切税费。

　　二、乳品公司资产包括如下：

　　1.位于_________省_________市_________街_________号，地号为_________的_________平方米国有土地使用权，使用年限_________年。

　　2.座落于_________省_________市_________街_________号的乳品公司院内平方米房屋所有权。

　　3.现存于乳品公司上述厂址内所有机器、设备、设施(包括设备资料及所有原公司档案资料、备品备件及办公用品)。设备、房屋清单明细详见_________年_________月_________日_________市审计事务所双审验字_________年_________号验资报告之所附关于_________市_________乳品总公司的资产明细，其中被评估资产确认明细表_________页，被评估资产确认汇总表_________份。

　　4.乳品公司所属“_________”牌、“_________”注册商标。

　　三、原_________乳制品总公司在本合同签定前所发生的一切的债权债务(其中包括欠职工工资、社会统筹保险金及税费)不在本次协议签定的转让资产以内，由甲方自行处理。如发生由此所引起的诉讼和纠纷，由甲方予以处理，如影响乙方正常经营，由甲方承担相应的赔偿责任。

　　四、甲方保证以上转让的资产权属无争议、无抵押、并无查封，并且甲方对该资产拥有完全的所有产权。如发生由此引起的相应有关所购资产产权及协议签字前所有乳品公司一切纠纷，由甲方负责处理，并承担由此所造成的乙方损失。

　　五、在本协议签定后，乙方并将约定第一期款项到位后，甲方承诺在十五日内负责为乙方办理新成立_________乳业有限责任公司相关的工商登记注册、税务登记、卫生许可证、银行开户、用电、用水过户、土地使用权变更登记，及国资局划拔整体资产划拨单、环保等新公司权属无争议及生产经营所需相关证照，并注销原_________市_________乳制品总公司工商、税务、土地等相关产权登记。

　　六、_________市政府提供的优惠政策：

　　1.乙方新设企业自投产之日起享有以下税费优惠政策：

　　水资源费_________年不征收。

　　环保涉及收费项目，除国家明令禁止的项目外，由环保部门负责办理环保手续，涉及环保治理的，从低从宽收取费用。

　　保证满足乙方所需水、电等能源供应，同时保证单位价格为当地最低水平。

　　有关税收的优惠条件以合同协议附件_________为准。

　　(5)享受_________市最新优惠政策。

　　2.奶源保证供应方面，_________市政府承诺：

　　贷款发展地方奶牛饲养业，扶持奶源，建立固定、集中的享有独家收奶权的奶区。首先保证为乙方新办企业日提供生产用原料鲜奶_________吨以上，若达不到上述标准，_________市政府负责补偿由此造成的经济损失。但如市场发生变化，导致乙方新办企业收奶量在日收奶量_________吨上下浮动_________%时，乙方新办企业应提前_________天书面通知依收奶协议约定的_________市政府有关部门予以具体调整。收购价格随行就市。

　　1 2 3

　　负责协调处理乙方新办企业与其他企业间因奶源供应方面发生的问题，如出现其它企业有垄断性倾向、恶意挤压或以不正当的手段争购奶源时，_________市政府应依法干预制止，保证乙方新办企业以合理价格收购奶源，该合理价格应以哈尔滨及周边地区同期平均收奶价为参考价确定。政府应支持乙方依法维护自己的合法权益。

　　_________市政府组织有关部门与乙方签定鲜奶供应协议(协议见附件_________)。

　　3.负责协调商业银行根据企业发展需要提供贷款。

　　4._________市政府允许乙方对所受让的资产进行利用和再开发：

　　由于占地面积受限、建筑物设计布局老旧，乙方在经营过程中需要扩大发展，在_________境内扩(新)建工厂需要征用土地时，_________市政府承诺以最优惠的政策和配套条件为乙方提供。

　　由于现厂址所处地理位置，乙方根据生产经营需要，在适当的时候可以改变土地使用功能，并享有再开发收益权，但需向当地政府有关部门办理相关手续。

　　以上优惠政策_________市政府召集有关主管部门协调落实，并以市长办公会议纪要形式予以确认。

　　七、付款期限及资产转让交接手续。

　　1.本协议签定后，乙方将第一期款项_________万元付至_________市国有资产管理局。

　　2.待新设立_________乳业有限公司成立后企业改造试车正式投产同时日产鲜奶达_________吨时，乙方向甲方付第二期现款_________万元。

　　3.甲、乙双方共同承认的'甲方银行贷款_________万元。双方约定，待_________有限公司正式运行后，甲方按排由银行与新公司另签订新的一年期以上的转贷合同，乙方承担并支付签订新的转贷合同本金及同期银行贷款利息。此转贷冲抵总收购资本，在三年内付清本金及利息。

　　4.收购乳品公司金额款项_________万元的剩余款每_________年付一次，_________年内全部付清(另有还款明细)。

　　5.如甲方能帮助乙方在银行办理一年期以上贷款，其中_________%付给甲方做为冲低收购款，另_________%由乙方使用，全额利息由乙方支付。有关权证转让手续由甲方负责办理，乙方配合(工本费由乙方负责)。资产清点工作双方共同进行，甲方应提供资产明细清单，清点应有书面记载，以上工作在协议签定_________天之内完成。

　　八、其他约定

　　1.为保护和促进_________市经济建设发展和维护经济稳定，乙方承诺在新设立企业时在同等条件下优先安置原企业职工，新设立_________乳业有限公司具有独立用工权。

　　2._________总公司对外签订的三份资产租赁合同自本协议生效之日起即终止，由乙方新办企业与原承租方另行签订租赁合同，合同主要内容按原租赁协议基本不变。如遇乙方新办企业迁址或扩建厂房，租赁合同即行终止，具体办法依新签定协议为准。

　　3.乙方在付给甲方_________万元后，另投入_________万元对设备进行改造、维修。

　　九、违约责任

　　本协议生效后，双方均应诚信履约，如有任何一方违反协议约定，应当承担违约责任。

　　1.如甲方不能依法转让资产，并在约定期内办理完相关合法资产凭证，则甲方应按资产转让总额_________%承担违约责任。

　　2.甲方应保证有关奶源协议的落实，如由于未能落实影响乙方正常经常，则甲方应按乙方正常收奶量价格按天数赔付乙方。（1）（2）（3）

　　3.乙方应保证在约定期内按时支付协议所约定的款项，如仍不能交付，则乙方按同期应付额_________%计赔损失。

　　4._________政府应保证乙方奶源的供应，如有违约，应承担违约责任。

　　十、本协议设附件七份，附件是本协议不可分割的组成部分，也是本协议生效的必备条件，附件包括：

　　1.国资局出具的授权甲方转让国有资产委托书。

　　2.转让资产明细清单。

　　3.土地使用权属证明(权证和土管局证明)。

　　4.房屋产权证明(权证和房管局证明)。

　　5._________市政府市长办公会议纪要。

　　6.有关税收的优惠条件。

　　7.鲜奶供应协议。

　　十一、本协议的履行地约定为乙方所在地和甲方所在地，若因履行本协议发生纠纷不能协商解决，则提出异议的一方可选择其中一个履行地为管辖地向法院起诉。一方起诉后，另一方约定履行地自动取消。

　　十二、本协议未尽事宜及需变更事项，经协商后以补充协议形式确定，补充协议与本协议具有同等效力。

　　十三、本协议正本一式_________份，双方各执_________份，副本_________份，相关部门各执_________份。

　　甲方(盖章)：_________ 乙方(盖章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　鉴证单位(盖章)：_________

　　_________年____月____日

　　工程协议书篇14

　　甲方：_________________

　　乙方姓名：_________________性别：_________________出生时间：_________________年月日身份证号码：_________________文化程度：_________________家庭住址：_________________联系电话：_________________

　　因甲方现有劳动力不能满足现有需要，需招用劳务用工进行补充，根据《中华人民共和国劳动法》的有关规定，甲乙双方本着平等自原、协商一致的原则达成以下劳务用工协议：_________________

　　一、劳务用工期限：_________________

　　本协议期限自20xx年4月13日起至工期完工止。二、工作内容：_________________

　　1、乙方同意根据甲方生产需要，担任装载机驾驶工作。

　　2、乙方必须按照甲方关于本岗位生产任务和责任制的要求，完成规定的数量或工作任务。

　　三、劳动报酬、结算方法：_________________

　　1、乙方在甲方工作期间，主要实行全勤工资，工资标准为每月6000.00元(大写：_________________陆仟元人民币)，加班为每小时50元。甲方同时支付乙方路费1000.00元，工期完后一次性支付工资，在中途可预支生活费。

　　七、劳动纪律：_________________

　　乙方在协议期内要严格遵守国家各项法律、法规，遵守甲方的各种制度和纪律，服从甲方的领导、管理及工作安排。乙方应积极保养机械。乙方在工作中，应坚守工作岗位，严格履行岗位职责，牢固树立安全第一的思想，严格执行作业标准，努力学习，完成生产任务，办事必须请假，不迟到，不早退，爱护机械。如果因乙方自身原因造成的安全事故，甲方不承担任何责任。

　　八、协议的解除和变更：_________________

　　1、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本协议：_________________

　　⑴不符合招用条件的。⑵在工作中玩忽职守、违章作业，不听却劝阻的.。⑶不服从甲方工作分配，无理取闹，打架斗殴或受到刑事处分的。⑷违反国家政策、法令或拒不履行协议的。⑸不能完成生产(工作)任务的。

　　2、甲方因外部条件或任务不足，可自动解除本协议。

　　3、劳务用工协议书订立时所依据的法律、法规修改后致使原协议无法执行的可变更本协议。

　　4、甲、乙双方协商一致可变更或解除本协议。

　　5、有下列情形之一的，乙方可以随时书面通知甲方解除本协议：_________________

　　⑴甲方以暴力、威胁或非法限制人身自由的手段强迫劳动的。⑵甲方未按照本协议约定支付劳动报酬的。⑶在试用期内的。

　　6、甲乙双方若要解除本协议，需提前30日告知对方，否则需承担由此造成的经济损失。九、本协议未尽事宜，按《中华人民共和国劳动法》和国家有关规定执行。

　　十、本协议一式三份，一经双方签订后，即具有法律效力，双方必须严格遵守，任何一方违反协议造成经济损失，由违返方负赔偿责任。

　　甲方代表：_________________乙方：_________________

　　_____年 _____月____ 日