实用的工程合同模板合集9篇
随着时间的推移,能够利用到合同的场合越来越多,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么一份详细的合同要怎么写呢?以下是小编为大家整理的工程合同9篇,希望能够帮助到大家。
工程合同 篇1
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国保同法》和《中华人民共和国建筑法》, 甲方决定将_____________号楼_________室的阳台及阳光房工程委托乙方制作,安装,经双方协商订立 以下合同条款共同 遵守。
1. 工程量及价格:工程量按实际测量计算______平方米;单价______
元:总价______元。在施工过程中,材料价格,人工费及政策变化引起造价增减时均不调整:各项取费标准不变。
2. 承包方式:包工包料。
3. 以上单价包含型材、五金配件、玻璃、制作、安装、运输、密封等均由乙方负责。
4. 1.工程质量: 材料选择____________品牌:______厚度:______玻璃:______技术指标符合物业提供的图纸设计和有关规范要求;以上型材、玻璃、小五金、配件必须符合现行安装以验收标准及要求。乙方应按甲方要求提供材料检验合格的材料。2.工程的质量要求:应达到质量评定合格标准。3.保修期为两年。安装完毕后使用中如有质量问题需在______个工作日内解决。4.工期:双方签订合同的` ______个工作日。
5. 付款方式:合同签订预付______工程款。
6. 双方职责:
1.甲方负责安排乙方材料进入小区,提供乙方安装时需要的水电等。
2.方施工人员必须遵守现场管理制度及安全操作规程,确保安全施工。
3.乙方原因造成事故全部由乙方承担一切费用。
7. 其他事项:
1.本合同未尽事宜,双方跟据相关规定及具体情况协商或另行补充条
款。2.本合同执行中如有争议可协商解决,达不成一致时,可向甲方所在地法院提起诉讼。
3.本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同一 式两份, 甲乙双方各持一份。
甲方:乙方:签字: 签字:
9 年月 日年月 日
工程合同 篇2
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》和《电力安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务,甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围:设计以甲方图纸为准,甲方配电工程线路架设施工(米)。
四、开竣工时间:________年____月____日至年____月____日。
五、配电工程线路架设总造价为人民币元整(元),经甲、乙方双方协商,本工程承包方式为包干制,乙方负责本工程所需材料及施工。
六、工程款支付方式:甲方于________年____月____日一次性支付乙方前期施工材料款:元,乙方收到款后,日内组织施工,施工完毕验收合格后付全部工程款。
七、技术资料:
凡是乙方施工承担工程,必须做到资料齐全,手续完备。
八、损失责任:工程开工后,乙方严格按图施工,工程项目变更影响结构的必须经甲方同意,凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。
九、安全生产:
工程开工前,乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作,乙方必须严格实行安全操作规程,安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方承担,包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用,甲方不负责。
十、违约责任:
按《电力工程施工合同》示范文本通用条款的.有关规定执行。
十
一、保修条款:
以国家电力部门出台的保修周期________年为准,因施工质量造成的一切损失均由乙方承担,不可抗拒的因素除外。十
二、合同以双方签字之日起生效。
本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份,自双方签字盖章之日起生效,工程验收决算完毕________年后失效。
合同签订日期:年____月
甲方(签章):
乙方(签章):
代表:
代表:
电话:
电话
工程合同 篇3
发包方:(以下简称:甲方)
承包方:(以下简称:乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他法律法规之规定,本着平等、自愿、诚信、公平原则,甲乙双方经友好协商,就乙方承包零星工程维保项目事宜达成如下合同,以资共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程范围:
3、工程承包内容:合同约定的承包期限内出现的工程维保事项。
4、承包方式:包工包料,固定单价包干。
5、承包期限: ,该承包期限自合同生效之日起算。
二、合同价款
1、本合同项下工程的固定单价为:(大写)元整人民币,即(小写)¥ 元)。该包干单价不因任何政策性因素或市场因素的影响而调整。
2、本合同项下所称固定单价已涵盖本合同第1.3条项下工程全部竣工验收合格以及维保各项工作所产生的人工费、机械费、材料费、企业管理费、劳保费、检测费(如需)、建安税金等全部费用。
三、付款方式
1、付款方式: 。
2、付款时间:
(1)按月结算,每月15日之前支付上个月经甲方审计部审核确认的工程款95%;
(2)结算总价5%作为保修金,保修期届满后,经甲方客服部确认乙方已履行全部保修义务的,甲方在15个工作日内结清保修金。
3、甲方按照第2条约定支付工程款前,乙方应向甲方客服部报送审核结算资料,由甲方审计部在7个工作日内出具书面的审核结算意见书,审核意见书经乙方确认后作为甲方付款依据。
4、乙方应在合同约定的付款期限前向甲方出具相应的建安发票,否则甲方有权相应顺延付款时间。
四、双方责任
1、甲方责任
(1)甲方向乙方提供两套建筑施工队平面图纸及供水、电源、仓库等施工必备条件。
(2)在施工期间探测及试压产生的水电费由甲方承担,涉及店铺及小区业主的各类协调事宜则由甲方负责。
(3)甲方应按照合同约定支付工程款。
2、乙方责任
(1)乙方应当按照甲方、乙方确认的维保点后方可进行施工。
(2)乙方应委派现场代表负责对工程施工技术、安全、质量、进度、文明施工等方面进行统一指挥、调度、检查、指导和监督。
(3)乙方施工人员在履行本合同项下工程承包任务期间,应当严格按照安全生产标准组织施工, 采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。乙方在施工期间发生或者造成施工人员及第三方人身财产损失,由乙方承担全部责任。
(4)乙方在施工中应服从物业的安排与协调,做到完工清场、文明施工、禁止扰民。本工程所有施工建筑垃圾均应及时全部清运出现场,做到文明有序施工、安全标识清晰齐全、保持施工场地整洁卫生。乙方每道工序完成后,应及时清理工作面上属于本班组应清理的`杂物,保证下一道工序正常施工。
五、工程保修
1、工程保修期为 个月,自每个单项维保事项竣工验收合格并移交甲方之日起计算。
2、保修期限内,乙方应当在收到甲方维保通知后24小时内根据维修项目向甲方提出维保方案,并在7个日历天内完成维保义务,否则,甲方有权委托第三方进行维保,由此产生的费用,甲方有权直接从保修金中抵扣,不足部分甲方有权向乙方追索。
3、保修期限内,乙方两次无法按照合同约定完成维保义务的,甲方有权没收保修金。甲方因为前述事由没收保修金,不免除乙方的保修义务,甲方没收保修金后,对于保修期内出现的维保事项产生的费用,有权向乙方追索。
六、其他事项
1、违约责任:甲乙双方均不得违反合同约定,否则应当按照法律及合同约定承担相应的违约责任。
2、本合同未尽事宜经双方协商一致,可以签订补充协议,补充协议自双方签字盖章之日起生效。
3、附件系本合同的有效组成部分,与本合同的其他条款具有同等法律效力。
4、甲乙双方因本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成,由工程住所地人民法院诉讼管辖解决纠纷。
5、本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲 方:乙 方:法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 联系地址:联系地址:联系电话:联系电话:签订日期:年月 日
签订日期:年月 日
工程合同 篇4
甲 方:宁化闽赣红木家具市场工程项目部 (二期) (简称甲方)
乙 方: (简称乙方)
为顺利,安全保质保量,按期完成施工任务,明确甲、乙双方的权利和义务,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称及地点
1、工程名称: 宁化县闽赣红木家具市场2#、3#楼工程 (模板分项工程)
2、工程地点: 宁化县西环路
二、承包范围:本工程所有木模项目
三、承包形式:
乙方按本工程施工图纸、设计变更、会审纪要、甲方要求施工。严格执行操作规程、施工规范和现行国家验收标准。
1、承包单价按砼接触面展开面积计算,每平方米 37 元整(包工包料)。
2、本单价(除现场塔吊运输和施工电梯运输、大灯外由甲方提供)已包括本分项工程所需要的用品附加材料和和安全防护用品,施工机具、小型照明用具及带线单机箱、剪力墙螺杆 、包括施工区域内的所有安全防护,并免费提供现场人员床板,胶合板必须70%以上的新板且所有梁和柱必须新板,每幢楼按实际情况配备模板,止水螺杆材料及剪力墙穿墙塑料套管等一切预埋件由甲方提供,由乙方负责安装。
3、派专人(不少于2人)无条件配合施工员放样。
4、每层拆模后下道工序开始前楼层清理中间结构验收前各楼层、通道卫生清理等工作。
5、工人所需的安全帽、服装及生活用品。安全帽、工人胸卡由公司统一编色发放购买加工按成本费扣回。乙方不得将所承包的项目再行转包,如发生转包甲方有权终止合同且乙方无条件退场,并没收所有人工费及机械用具。
6、拆完每层结构层的模板,须把余留在楼层的碎木板、木屑、砼漏浆、钢管、扣件等,在甲方规定的时间内清理干净;没有及时清理干净,甲方派什工清理,其费用由乙方全部负责。
7、无偿提供胶合板给甲方做为床板、路架板、上料卸料平台板使用。
8、余留后浇带内的模板不存在增补。
四、付款方式:
1、主体封顶(不含屋面并不含二次结构)完成后,支付完成整个工程量的85%。
2、待二次结构完成后付清10%工程量,剩余5%待所有的模板材料清除完毕退场后一个月内付清。
3、本合同单价不隐市场上材料费、人工费上涨而改变。
4、若因甲方资金周转问题或其他原因造成本工程停工等事项,甲方需每月补偿乙方按实际安装模板工程量金额的2.5%作为模板材料损失费,此费用从本工程模板停工之日起截至到本工程重新开工之日按月付清。
五、甲方的权利和义务:
1、提供施工图纸、设计变更、施工有关资料。因甲方原因造成返工,甲方应承担全部责任并付给乙方相应的费用,乙方必须积极配合。因甲方原因造成返工发生后5天内乙方必须取得甲方代表确认后并签字,费用并入人工费内计算。
2、提出工程质量保证、生产安全措施、施工进度计划、文明施工和遵章守法等书面资料。并负责组织施工管理、施工技术和施工安全等交底工作。
3、监督、检查乙方施工进度、劳动力配备情况、质量和安全文明措施落实情况。
4、负责供应各层施工阶段所需的施工电源(施工电梯、塔吊、施工总配电箱)。
5、甲方对乙方违章施工造成的质量事故、安全事故和其他损失等有权进行处罚。并有权终止合同、停止乙方施工、指令乙方退场,另行选择队伍进场施工等。
6、甲方全权委托工程项目部管理人员对乙方施工进行全面管理,对工程质量、生产安全、施工进度、文明施工、综合治理、劳务管理等进行认真监督、检查、验收、签证认可,并负责处理施工过程中发生的一切问题。
7、甲方有权安排、检查、监督乙方的工作和施工进度;有权责令表现不好的乙方管理人员或工人退场,协助乙方办理暂住证件、审检证件和上岗证等相关证件,其费用由乙方自理。。
8、甲方负责下达施工进度计划:负责提供施工场地、图纸和上部一层以上的垂直运输;负责施工技术、安全交底,提供轴线、标高,并及时提供设计变更图纸和要求。
六、乙方的权利和义务:
1、乙方所有人员应服从甲方统一管理,遵守甲方安全生产和文明施工合同的要求。否则甲方有权根据情况处罚。
2、若甲方需要点工由乙方提供,费用由甲方支付,
技工 240 元/天,普工 150 元/天。
七、关于安全生产和文明施工:
1、乙方必须加强对职工的安全教育及管理,严格遵守现场各项安全管理制度,严禁违章作业。必须配备兼职安全员壹名,各班组应自设安全值日员并报送甲方备案。
2、乙方所需的安全帽和出入证由甲方统一代购、制作,费用由乙方承担并直接从工程款中扣除。乙方应负责自各其他劳保用品。
3、乙方人员进入施工现场必须戴好安全帽和出入卡;禁止在施工现场或宿舍区域随地大小便或丢弃垃圾等杂物;违者每次罚款人民币50元整;禁止在制作场地或材料堆放区域丢弃烟头等火种;临边作业必须系好安全带;机械必须有防护罩并设有专人管理。杜绝发生机械伤害、触电、火灾或跌落事故。倘若出现工伤或火灾事故,乙方应承担全部经济赔偿责任并从工程款中扣除。
4、乙方应做到工完场清,余料应整理堆放到甲方指定地点。
5、乙方所有人员应服从甲方统一管理,遵守甲方安全生产和文明施工合同的要求。否则甲方有权根据情况处罚。
6、由于乙方违章作业造成人员伤亡所产生的医疗费用,扣除保险理赔后超过部分在20000元以内的,由乙方承担费用,超过部分在20000元以上的,由甲方承担70%的费用,乙方承担30%的费用。
7、偶发性发生的伤亡事故的医疗费用,扣除保险理赔后超过部分在20000元以内的,由乙方承担费用:超过20000元以上的有甲方承担90%的费用,乙方承担10%费用。
8、乙方严禁招聘使用18岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作,若经甲方发现,甲方有权将其驱逐出工地,并罚款200-1000元/人。
八、违约条款:
如非甲方原因,乙方擅自在施工中提出终止合同时,乙方应赔偿甲方的损失,甲方不再支付乙方的'进度尾款。如甲方无故提出终止合同,应赔偿乙方的一切损失。
附加条款:
1、乙方应按甲方确立施工进度计划组织安排施工。
2、如乙方模板材料不能及时进场或材料不能满足施工进度要求,甲方有权利自行调配材料,调进场的材料价格视为乙方已经确认;
3、乙方负责人及现场主要管理人员必须准时参加工地例会,及项目部的各种会议。
4工地的各会议纪要和施工技术、安全交底和进度计划等均作为本协议的附件,具有同等法律效力。
5、施工中途,因乙方原因,造成整体工程停工,甲方有权中止与乙方所签订的施工合同,乙方并在甲方规定的时间内退场,乙方所完成的工程量甲方不给予结算,做为陪偿由此给甲方所带来的一切经济损失。
九、文明和安全施工条款详安全生产责任合同:
乙方进场前应与甲方另签安全生产责任合同,作为本合同的补充条款,安全生产责任合同与本合同同时生效。
十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,自签订之日起生效,到工程全部完成款项付清时自行失效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
联系电话: 联系电话:
身份证号码: 身份证号码:
签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月 日
工程合同 篇5
委托方甲方:
承建方乙方:
根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》规定,经甲乙双方同意,签署下列合同。此合同受法律保护,双方代表必须履行合同签订的义务,中途一方不得擅自更改或解除,望双方共同执行。
1、 工程名称:神府经济开发区医院楼顶防水
2、 工 程:房顶新做防水层、围墙翻修,四周加排气。
3、 承建方式:由乙方包工包料。
4、 保修办法:免费保修期为 5年,自 年 月 日至年 月 日,保修期内确属施工质量问题渗漏,乙方应免费维修,乙方接到保修通知后,三天之内组织人力物力赶赴现场,乙方不得以任何理由推托。
5、乙方在施工中发现与甲方有关的问题及时通知甲方、如造成甲方经济损失由乙方全部承担。乙方工伤事故自负,施工期间乙方做好防护工作、若造成甲方设施、设备及电路、电线、损害、落石导致人员受伤乙方承担全部责任。
6、验收方式:甲方负责组织工程质量验收
7.付款方式:完工付总款60%,三个月无质量问题付20%,剩余20%保证金两年后付清。
8、此合同一式二份,甲方一份、乙方一份。
甲 方
乙 方
年月日:
工程合同 篇6
甲方:姓名(或名称): 住址:
乙方:姓名(或名称): 住址: 身份证号: 电话:
甲方将位于 的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方,经双方协商同意,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议:
一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备、建房所用的全部原材料,施工过程所需的水电路由乙方负责,施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的,乙方应对此负全部责任。施工图纸经双方签字,不能随便更改,如需要更改双方商量后同意。
二、被建房屋的建筑面积为 平方米,甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方(其中包括贴外墙的.瓷砖、卫生间墙砖、水电管线及下水道安装等)。乙方的施工承包单价为每平方米 元,工程总价款为 元。
三、施工要求
①地工基础:深度1米 宽度60公分 里面宽度40公分
②墙体外墙3.7 内墙2.4 砌筑时内外错缝一般采用水泥沙浆,强度要按照抗震图纸要求施工.四角有构造柱, 四角和内样交换处一般要求80公分 配两根6毫米拉接筋。
③上圈过梁:过梁高度不低于20公分,钢筋直径不宜小于10毫米,刚箍直径不低于6毫米,最大距不宜超过250毫米,圈梁高度不低于30公分下圈梁。
④屋顶先脚板,钢筋不宜12毫米,距离16公分,混泥土250级交标号,屋面炉灰前面高度25公分,后面15公分,炉灰上面5公分混泥土,抹墙里外水泥沙浆抹广1/3
⑤门窗:塑钢海螺牌外( )防盗门( )乙方施工时要保证质量。在施工过程中甲已双方互相协商
⑥工程工期为: 年 月 日(公历/农历)— 年 月 日(公历/农历),按日历工期计算,乙方应按时施工。如因乙方的原因造成工期拖延的,责任全部由乙方承担。
⑦乙方应按照甲方的建房质量要求保证施工质量。房屋完工交工后,由甲方按照施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题,乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止,并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失,重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担。
四、付款方式
开工付10000元,主体起再付60%,剩余部分完工验收之后一次性付清。(扣维修金1000)
五、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式两份。甲方、乙方各一份。
经双方协议如下:
甲方签字(签章):
乙方签字(签章):
年月日:
工程合同 篇7
建设单位:(简称甲方)
施工单位:(简称乙方)
根据<<中华人民共和国合同法>>和其他国家有关法律法规的规定,结合本工程具体情况,双方经友好协商签订合同如下:
一、工程概况:
1、工程名称:福州市民生银行台江支行现金柜台内部地面零星修缮
2、工程内容:现金柜台内部地面零星修缮工程
3、工期:7日历天(20xx年10月1日开工至20xx年10月7日完工)
4、承包方式:包工包料
二、工程质量标准:
乙方必须按甲方确认的方案进行施工。
三、合同价款人民币(大写):壹万零肆佰肆拾贰元整。小写:¥10442元。
四、甲方责任:
1、甲方应指定施工场地的施工用水、用电。
2、已确定的施工方案原则上不做重大调整,以免造成返工、材料浪费、延误工期等,若因此造成返工损失由甲方负责。
3、按时支付工程款。
4、本工程的消防设施建设由甲方另行安排,不在乙方承包范围。
五、乙方责任:
1、装修工程施工合同生效后,乙方须在三天内安排人员进场施工。
2、乙方必须遵守当地物业部门有关施工的规定,遵守作业时间,文明施工。对施工现场的设备、设施予以保护,造成损失的应予以赔偿。
3、乙方负责协调施工中须协调的相关部门。
2、工程地点:福州市民生银行台江支行支行
4、严格按施工方案组织施工,与甲方作好配合,恪守信誉,保证工程质量,不浪费,不拖工期,保证施工安全。
5、乙方在施工期间负责现场的施工安全,严格按照《安全防控工作承诺书》要求进行施工。
6、施工中涉及改动其他结构或设施的`,应征得甲方同意后方可施工。
7、乙方如超过工期,按每日300元(非乙方因素或不可抗力除外)。
六、结算方式
1、本工程由甲方聘请的造价咨询公司进行结算审核。
2、工程量按实际发生量进行结算。
七、工程款付款方式:
双方同意合同签
订后在具备施工条件的前提下乙方及时进场施工。工程竣工验收合格后付至合同总价款的80%,审计部门出具竣工结算成果报告后,甲方十天内付清工程余款。
八、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方应严格执行本合同条款,未尽事宜,另行协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程合同 篇8
1、在FIDIC土木工程施工合同条件中,( )属业主的风险
A.战争、动乱等
B.工伤事故
C.正常的恶劣天气
D.设计不当造成的损失和破坏
E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏
F.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用
2、评标的条件是( )
A.投标单位技术力量强
B.标价合理、工期适当
C.有较好的信誉
D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计,且先进合理、切实可行
F.愿意让利
3、合同成立的有效条件包括( )
A.合同主体资格合格
B.内容合法
C.订立的形式和程序合法
D.必须经过鉴证公证
E.必须经过主管部门登记批准
F.必须经过担保
4、质押担保一般是指权利质押,主要包括( )
A.房屋及构筑物
B. 机器设备
C.汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单
D.依法可以转让的股份、股票
E.依法可以转让的商标专用权、专利权、着作权中的财产权
F.依法可以质押的其他权利
5、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象,一般包括( )
A.建筑物
B.工资表
C.劳务行为
D.建设资金
E.工程量
F.构筑物
6、被代理人的主要权利有( )
A.代理人按照代理权限自主进行代理活动
B.要求代理人移交代理活动所产生的法律后果
C.要求代理人代为清偿自己的债务
D.要求代理人报告完成代理事务的情况
E.代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿
7、按照担保法的规定,可以由第三者出面替当事人担保的方式有( )
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
E.定金
8、属于经济合同主要条款的是( )
A.标的
B.价款
C.质量
D.签证条款
E.违约责任
F.仲裁条款
9、无效经济合同的财产后果,可按( )
A.追究违约金
B.返还财产
C.赔偿损失
D.追究处罚金
E.追缴财产
10、当事人申请仲裁应当具备的条件是( )
A.有仲裁协议
B.熟悉仲裁规则
C.有具体的仲裁请求和事实、理由
D.自己认为能够胜诉
E.属于仲裁委员会受案范围
11、FIDIC条件中所指的“特殊风险”,包括( )
A、战争、敌对行动 B、叛乱、革命、内战
C、不可抗力 D、放射性污染
12、工程风险转移的有效途径包括( )
A、担保 B、保险 C、合理分包 D、转让
13、FIDIC条款63条,承包商的违约是指承包商有下述情况发生( )
A、已否认合同有效并放弃合同
B、无正当理由而拒不执行FIDIC条第41、46、37、39条的规定
C、无视工程师的事先书面警告,并固执地或分然地忽视履行合同所规定的义务
D、已违反FIDIC条款第4.1款
14、FIDIC合同条款的使用条件为( )
A、先法人,后项目 B、竞争性招标选择承包人
C、任命监理工程师监督管理施工合同
D、以英文为主导语言
15、FIDIC条件( ),载明对不合格的工程、材料或工程设备,监理工程师有权拒收,或批示承包人从现场运走
A、第36.4款 B、第37.4款 C、第38.2款 D、第39.1款
16、在业主与监理工程师之间的索赔程序中有两个重要数据是( )
A、3天 B、7天 C、14天 D、29天
17、变更工程的单价可以由( )一起磋商,若未能达成一致意见,则( )应确定适当的费率或价格。
A、业主、监理、承包人 B、业主、监理、承包商、造价工程师
C、造价工程师 D、监理工程师
18、下列说法是不正确的( )
A、承包人的材料与设备一旦进入现场,就一律不得撤离现场
B、承包的人材料与设备进入现场后,经业主同意才能撤离现场
C、承包人的材料与设备进入现场后,只要工程需要就能撤离现场
D、承包人的材料与设备一旦进入现场,没有工程师的同意不得随便撤离现场
19、委托合同具有以下特征( )
A、委托合同是以为他人处理与受委托人的相互信任为前提
B、委托合同的订立以委托人与受委托人的相互信任为前提
C、委托合同是诺成性,不要式的合同
D、委托合同可以是有偿的,也可以是无偿的
20、FIDIC合同条件赋予监理工程师下列权力( )
A、解释并校正合同文件不一致时
B、有权决定未规定的检验
C、没有工程师指示承包商不得作任何变更
D、有权决定合同的转让
E、没有工程师批准承包商不得进行下一道工序
F、核实和确定工程的价值
G、签发工程交工证书与缺陷责任终止证书
H、有权终止业主与承包人的合同关系
21、在FIDIC土木工程施工合同条件中,( )属业主的风险
A.战争、动乱等
B.工伤事故
C.正常的恶劣天气
D.设计不当造成的损失和破坏
E.业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏
F.有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用
22、评标的条件是( )
A.投标单位技术力量强
B.标价合理、工期适当
C.有较好的.信誉
D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计,且先进合理、切实可行
F.愿意让利
23、合同成立的有效条件包括( )
A.合同主体资格合格
B.内容合法
C.订立的形式和程序合法
D.必须经过鉴证公证
E.必须经过主管部门登记批准
F.必须经过担保
24、质押担保一般是指权利质押,主要包括( )
A.房屋及构筑物
B. 机器设备
C.汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单
D.依法可以转让的股份、股票
E.依法可以转让的商标专用权、专利权、着作权中的财产权
F.依法可以质押的其他权利
25、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象,一般包括( )
A.建筑物
B.工资表
C.劳务行为
D.建设资金
E.工程量
F.构筑物
26、被代理人的主要权利有( )
A.代理人按照代理权限自主进行代理活动
B.要求代理人移交代理活动所产生的法律后果
C.要求代理人代为清偿自己的债务
D.要求代理人报告完成代理事务的情况
E.代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿
27、按照担保法的规定,可以由第三者出面替当事人担保的方式有( )
A.保证
B.抵押
C.质押
D.留置
E.定金
28、属于经济合同主要条款的是( )
A.标的
B.价款
C.质量
D.签证条款
E.违约责任
F.仲裁条款
29、无效经济合同的财产后果,可按( )
A.追究违约金
B.返还财产
C.赔偿损失
D.追究处罚金
E.追缴财产
30、当事人申请仲裁应当具备的条件是( )
A.有仲裁协议
B.熟悉仲裁规则
C.有具体的仲裁请求和事实、理由
D.自己认为能够胜诉
E.属于仲裁委员会受案范围
答案:
1、ADEF 2、BCDE 3、ABC 4、CDEF 5、ACD
6、BDE 7、ABC 8、ABCE 9、BCE 10、ACE
11、ABD 12、ABC 13、ABCD 14、BC 15、BD
16、BD 17、AD 18、ABC 19、ABCD 20、ABCEFG
21、ADEF 22、BCDE 23、ABC 24、CDEF 25、ACD
26、BDE 27、ABC 28、ABCE 29、BCE 30、ACE
工程合同 篇9
合同编号:
需方(甲方):签订地点:
供方(乙方):签订时间:
甲方因工程的建设需要,向乙方订购外墙砖产品,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为规范双方的权利与义务,甲、乙双方充分友好协商,达成如下条款:
工程名称: 工程地点:第一条 标的(材料品牌、名称、规格、数量、单价及总价)
注:1、以上为暂定数量,根据甲方实际用量计算金额:2、以上价格为不含税票。 第二条 交货时间、地点及方式
1、交货方式:乙方按甲方要求将货运到甲方指定地点:仓库,甲方指定:仓管:为收货人,为验货人,甲方的收货人、验货人在乙方加盖公章的送货单上签字,视为甲方暂收货物,乙方送货人无条件配合甲方进行材料清点及过磅。2、甲乙双方在货物交付之日当场当车共同对货物验收,检查产品规格、型号、色差、尺寸、数量等,是否符合合同约定(加工砖按样品型号、花色为约定):3、交货地点:
4、交货日期:号前全部到齐甲方工地。 第三条 付款方式
1、合同签订后天内付预付款,合同金额的%,即¥元; (或定金模式:甲、乙双方签订本合同后甲方支付乙方本合同货款定金%,或按总价谈定一个定金金额。)
2、货到工地后验收合格天内付清余款,即¥元;
第四条 质量标准及验收标准
1、质量承诺:产品出厂时必须附有“产品质量检验报告”和“产品合格证”,如因产品质量问题,乙方负责产品“三包”,保质期为年(自交货之日起算)。
2、乙方保证所提供的产品能通过国家相关部门检测,符合和达到产品标准和技术参数。
第五条 产品运输
1、运输:乙方送至甲方指定地点及卸货。
第六条 验货
1、验收:对于外墙砖的.数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的,甲方验货无异议,不能退货。 第七条 违约责任
1、乙方逾期交货天以内的,每天按不能交货的货款价值向甲方支付违约金;逾期达到 天,则甲方并有权解除合同,要求乙方退还全部已付款,并向甲方支付
相当于合同总价 %的违约金;
2、货物经检验达不合同约定的质量标准(如有异议则以国家相关法定检测部门的检验报告为依据),乙方同意无条件换货或退货,所发生的费用由乙方承担;如因此造成逾期交货,则按第1款的规定处理;如乙方拒绝换货或退货,甲方可单方解除合同,由此产生的一切费用及给甲方造成的损失由乙方承担。
3、甲方如逾期付款的,应按逾期付款(不算公司正常办理付款手续时间)部分总额承担千分之一的违约金。 第八条 合同争议及解决办法
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,任何一方可依法向当地所在地城市区域人民法院提出诉讼。 第九条 其他事项
1、本合同经甲乙双方代表签字盖章后即时生效;2、《、《申请购物单》是本合同不可分割的一部分,具有同等法律效力;
3、本合同未尽事宜经双方共同协商签订补充协议;4、本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份。
甲方(盖章):邮编: 地 址:传真: 电 话: 开户银行: 开户帐号: 纳税证号: 法人代表: 授权代表:
乙方(盖章): 邮编: 地 址: 传真: 电 话: 开户银行: 开户帐号: 纳税证号: 法人代表: 授权代表:
【工程合同】相关文章:
工程工程合同11-10
工程合同建设工程合同01-07
合法的工程工程合同03-08
关于工程工程合同02-27
工程合同工程合同02-21
工程工程合同范本06-29
工程工程合同模板通用07-28
建筑工程工程合同07-08
实用工程工程合同07-07
建筑工程工程合同03-26