当前位置:范文派>合同范本>工程合同>基本建设工程合同

基本建设工程合同

时间:2024-02-20 10:48:17 工程合同 我要投稿
  • 相关推荐

基本建设工程合同

  在人们越来越相信法律的社会中,人们运用到合同的场合不断增多,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编整理的基本建设工程合同 ,仅供参考,大家一起来看看吧。

基本建设工程合同

基本建设工程合同 1

  贷款方:_________

  借款方:_________

  根据国家规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。

  第一条

  借款用途_____________________________________________________________________________________________。

  第二条

  借款金额借款方向贷款方借款人民币(大写)_____元。预计用款为___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元。

  第三条

  借款利率自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。在合同规定的借款期内,年息为__%。借款方如果不按期归还贷款,逾期部分加收利率20%。

  第四条

  借款期限借款方保证从___年___月起至___年___月止,用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元,贷款逾期不还的部分,贷款方有权追回贷款,或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。

  第五条

  因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。

  第六条

  贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方罚息计算相同。

  第七条

  贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的.经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。

  借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。

  第八条

  本合同条款以外的其他事项,双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

  第九条

  本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份。

  借款方:_____(盖章)贷款方:_____(盖章)

  负责人:_____(盖章)负责人:_____(盖章)

  地址:_____(盖章)地址:_____(盖章)

  签约日期:________

  签约地点:________

基本建设工程合同 2

  立合同单位______________

  ________(简称借款方)

  ____________________行(简称贷款方)

  借款方为下年度基本建设工程储备设备(材料)所需贷款,经贷款方审查同意发放。为明确双方责任,恪守信用,根据《_____级基本建设储备贷款管理暂行办法》规定,特签订本合同。

  第一条本年度贷款方向借款方计划发放基本建设储备贷款人民币(大写)______________万元,用于______________。本贷款期从开始支用之日起,至还清全部贷款本息止,贷款期为_______年。

  第二条本贷款是为建设项目下年度储备国内生产设备(材料)的专项贷款,实行专款专用。不得用于扩大基本建设工程量、弥补投资缺口、计划外工程储备、垫付工程款、不符合国家规定的设备(材料)预付款、长线产品和能源紧张地区耗能高的产品项目、地方级建设项目的储备、不符合贷款对象的其他基本建设所需的储备贷款、其他开支等。

  第三条自支用贷款之日起,贷款方按实际支用数按季计收利息。在合同规定的`借款期内,月利率为_______‰。借款方不按期归还贷款,逾期部分加收利息30%,对超储积压设备(材料)占用的贷款加收利息50%。

  第四条借款方保证在_______年_______月之前,用国家规定的还款资金还清全部贷款本息。逾期不还,贷款方有权限期归还贷款或从贷款方拨、贷款户或存款户中扣收。

  第五条贷款方保证在下达的贷款指标额度内发放贷款,如未按期提供贷款,应承担由此造成的经济损失。

  第六条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、设备采购、财务活动、物资库存等情况。借款方应向借款方提供有关设计、会计、统计等方面的文件资料。

  借款方不按合同规定使用贷款,贷款方有权扣回贷款本息,并对违约使用部分加收罚息100%。

  第七条本合同条款以外的其他事项,双方遵照《_____》的有关规定办理。

  第八条本合同经双方签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。合同一式五份,借贷双方签章后各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  _________年____月____日

基本建设工程合同 3

  借款人:___________________________

  贷款人:___________________________

  为明确责任,恪守信用,双方遵照有关法律,协商一致,订立本合同:

  第一章借款

  第一条

  借款金额:__________________(大写)_________(小写)。实际借款额以借据为准。

  第二条

  借款用途:___________________________________________

  第三条

  借款期限:自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

  第二章提款和还款

  第四条

  分次提款。即

  (1)_________年_________月_________日,提款_________元;

  (2)_________年_________月_________日,提款_________元;

  (3)_________年_________月_________日,提款_________元。

  第五条

  借款人确需推迟提款日期的,应在提款日前天征得贷款人同意,并支付贷款人因此所受的利息损失(推迟提款期的利息—同期活期存款利息=贷款人所受利息损失)。借款的实际提款日以借据为准。借据是合同的组成产分,与本合同具有同等法律效力。

  第六条

  贷款人应在借款人办理借款手续后_________个营业日内将借款放出。

  第七条

  分次还款,即

  (1)_________年_________月_________日,归还本金_________元;

  (2)_________年_________月_________日,归还本金_________元;

  (3)_________年_________月_________日,归还本金_________元。

  第八条

  借款人用下列资金,但不限于下列资金,归还本合同项下借款本息。

  (1)_____________________________________________________________。

  (2)_____________________________________________________________。

  (3)_____________________________________________________________。

  第九条

  借款人应在本合同约定的时间主动归还全部借款本息。不主动归还的,借款人同意贷款人从借款人账户划收。

  第三章借款利率和计息

  第十条

  本合同项下借款利率根据国家有关规定,一年一定,第一年的利率确定为年息_________%,期满后由贷款方根据国家当时规定档次利率重新确定下一年的借款利率。

  第十一条

  本合同项下借款,自贷款方放款之日起计息,按日计息,按季结息,借款到期还清本息。

  第十二条

  经贷款人同意,借款人提前归还借款的,仍按合同约定的利率和实际用款天数计算利息。

  第十三条

  借款人在贷款人结息日前应在其账户内备足应付利息,由贷款人从借款人账户划收。

  第四章担保

  第十四条

  本合同项下借款本息和可能发生的违约金、实现债权的费用由_________向贷款人提供_________方式担保,并另行签订合同编号_________的担保合同。

  第十五条

  如担保合同中约定的有关事项发生,贷款人认为足以影响担保人的担保能力的,借款人应重新提供令贷款人满意的担保

  第五章双方承诺

  第十六条

  借款人承诺

  (1)项目自筹资金及其他筹措资金按时足额到位。

  (2)按照本合同规定的用途使用借款。

  (3)不得利用借款从事违法经营活动。

  (4)在本合同项下借款全部清偿前,借款人有任何一种改变经营方式行为(包括承包、租赁、合并、分立、股份制改造、联营、与外商合资或其他形式)时,应最迟于改变经营方式前三十天通知贷款人,并保证贷款本息的清偿。

  (5)发生歇业、解散、停业整顿、被吊销营业执照、被撤销时,保证立即归还贷款本息。

  (6)当客观上有危及借款安全情况时(包括涉及重大经济纠纷的诉讼、财务状况恶化等),应当在事件发生后天以内书面通知贷款人,并保证贷款本息的偿还。

  (7)按时如实提供贷款人要求的资料(包括资产负债表、损益表、所有开户行、账号、存款余额等),并配合贷款人调查、审查和检查与借款有关的生产、经营、财产等情况。

  第十七条

  贷款人承诺

  (1)按期足额发放贷款。

  (2)对借款人的债务、财务、生产、经营情况保密。

  第六章合同的变更

  第十八条

  借款人需要延长借款期限的,应在借款到期日前_________日内向贷款人提出申请,并征得担保人书面同意。

  第十九条

  借款人如要将本合同项下债务转让给第三者,应经贷款人书面同意。在受让人和贷款人重新签订借款合同前,本合同继续有效。

  第二十条

  借款人、贷款人任一方需变更本合同其他条款,均应书面通知对方,并经双方协商一致,达成书面协议。

  第二十一条

  借、贷双方协议变更本合同内容,均应征得担保人书面同意。

  第七章违约责任

  第二十二条

  借款人未按提款计划,按时到贷款人营业场所办理提款手续,也未和贷款人达成变更提款计划协议的,应根据违约金额和违约天数,每日付给贷款人万分之_________违约金。

  第二十三条

  借款人未按本合同约定的用途使用借款,贷款人可以停止发放尚未发放的贷款,并提前收回已经发放的部分或全部贷款,同时对违约使用部分按国家规定,在违约使用期间每日计收万分之_________利息。

  第二十四条

  借款人未按合同约定的还款计划归还借款本息时,贷款人按国家规定对逾期贷款每日计收万分之_________利息。

  第二十五条

  借款人违反本合同第十三条,不按期支付利息的,贷款人对借款人未支付的'利息计收复利。

  第二十六条

  借款人违反本合同第十五条、第十六条第1项、第3项、第4项、第5项、第十九条时,贷款人可以停止发放尚未发放的借款,并提前收回已经发放的部分或全部借款。不能收回的,视为贷款逾期,贷款人有权按国家规定计收逾期代款利息。

  第二十七条

  借款人违反本合同第十六条第6项、第7项时,应向贷款人支付违约金__________________。

  第二十八条

  贷款人未按本合同第六条约定向借款人提供贷款的,应根据违约金额和违约天数,每日付给借款人万分之____违约金

  第八章

  争议的解决

  第二十九条

  在本合同的履行中发生的纠纷,双方应首行协商解决,协商不成的,可向贷款人住所地人民法院提起诉讼。

  第九章其他

  第三十条

  本合同经借款人和贷款人双方加盖公章并由双方法定代表人或由法定代表人授权的代理人签章后生效。有担保合同的,担保合同生效后,方可办理借款手续。

  第三十一条

  本合同自其项下贷款本息和可能发生的违约金、实现债权的费用得到全部清偿时,自动失效。

  第三十二条

  借款人变更住所、通讯地址,以及营业范围、法定代表人、注册资金等工商登记事项时,应在有关事项变更后____日内书面通知贷款人。

  第三十三条

  双方约定的其他事项

  ________________________________________________________________________。

  第三十四条

  本合同未尽事宜,遵照国家有关法律、法规和规章办理。

  第三十五条

  本合同一式_________份,借款人和贷款人各执一份。

  第三十六条

  本合同附件

  (1)贷款证复印件

  (2)借款人经工商行政管理局年检营业执照复印件

  (3)借款人授权代理人委托书

  (4)担保合同年字第号

  (5)借据_________、_________、_________。

  (6)_____________________________________________。

  (7)_____________________________________________。

  借款人(盖章):_____________贷款人(盖章):_____________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  住所:_______________________住所:_______________________

  电话:_______________________电话:_______________________

  邮政编码:___________________邮政编码:___________________

  _________年_______月_______日_________年_______月_______日

  签订地点:___________________签订地点:___________________

基本建设工程合同 4

  贷款方(甲方):_________________

  借款方(乙方):_________________

  根据国家规定,乙方为进行基本建设所需贷款,经甲方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。

  第一条乙方根据批准的年度基本建设计划

  向甲方借款人民币(大写)_________元,用于_________建设工程。预计分季用款:________一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。

  第二条借款用途:

  ________购置设备_________台(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。

  第三条贷款利息

  按年息_________%计收;乙方不能按上述约定归还的,从次年开始未归还的贷款作为逾期还款加息_________;挪用的贷款,从挪用期间加收罚息_________。贷款利息按实际支用数计息并计算复利。如因国家政策性的利率变动,本合同贷款利率根据政策相应调整。

  第四条甲方提供的贷款

  乙方保证从_________年_________月起至_________年_________月止,全部还清。上述还款期限,如果因国家规定的固定资产基本折旧率、应纳税率和产品价格等有较大调整,需要延长或缩短时,双方通过协商计算,调整还款年限,并签订补充文本。

  第五条贷款还本付息的资金来源,双方同意按规定在建设项目投产后用下列资金清偿:________

  1.基本建设收入;

  2.新增固定资产的基本折旧基金;

  3.固定资产税;

  4.利润。

  乙方还款超过合同期限,还本付息的资金来源按规定办理。

  第六条乙方对偿还贷款本息

  以抵押或第三方保证的方式提供担保,抵押(或保证)协议作为合同附件。

  第七条贷款到期,乙方如不能按期偿还

  由担保人代为偿还,担保人在接到贷款方还款通知三个月后仍未归还,甲方可直接从乙方或担保人的各项投资或存款中扣收;以抵押方式提供担保的,可变卖抵押财产归还贷款。

  第八条乙方在本合同规定的贷款总额内

  根据批准的年度计划和建设进度编制年、季度用款计划,送甲方审查,甲方凭此供应资金。甲方保证在核定的年度贷款计划内,按基本建设贷款的有关规定及时供应资金。因甲方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给乙方违约金。违约金的计算与银行规定的加收乙方的罚息计算相同。

  第九条甲方有权检查、监督贷款的使用情况

  了解乙方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。乙方应提供有关统计、会计报表及资料。乙方如果不按合同规定使用贷款,甲方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。乙方提前还款的,应按规定减收利息。

  第十条声明及保证

  甲方:________

  1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

  2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

  3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  乙方:________

  1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

  2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

  3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

  4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

  第十一条保密

  双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的'除外。保密期限为_________年。

  一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

  第十二条不可抗力

  本合同所称不可抗力是指不能预见,不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

  如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

  第十三条通知

  1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

  2.各方通讯地址如下:_________________。

  3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。

  第十四条争议的处理

  本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:________

  1.提交_________仲裁委员会仲裁;

  2.依法向人民法院起诉。

  第十五条解释

  本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。

  甲方:________乙方(签章):________

  法定代表人:________ 法定代表人:________

  __年__月__日

基本建设工程合同 5

  工程名称:

  工程地点:

  甲方合同编号:

  乙方合同编号:

  勘察证书等级:

  发包人(甲方):

  勘察人(乙方):

  签订日期:

  发包人(甲方):

  勘察人(乙方):

  发包人委托勘察人承担 岩土工程勘察工作。

  根据国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同遵守。

  第一条:工程概况

  1.1工程名称:

  1.2工程建设地点:

  1.3工程规模、特征:

  1.4工程勘察任务委托文号、日期:

  1.5工程勘察任务(内容)与技术要求:

  1)根据有关工程测量规程规范进行线路施工图平断面测量、根据设计的塔基位置,逐基测绘塔基平断面,对线路经过的交叉跨越、林木、障碍物等进行实地测绘,并完成满足要求的平断面图。

  2)根据有关工程地质勘察规程规范对塔基稳定性及地质构造进行论证,根据地质结构情况提供满足设计需要的地质数据,并对线路沿线地质进行调查,严格执行岩土工程勘测技术相关规程;

  3)工地工代服务,根据工程需要到现场进行服务。

  1.6承接方式

  1 勘测主要技术要求

  2 基础资料和外部协议

  甲方负责向乙方提供满足开展勘测工作的基础资料。

  3 勘测阶段及进度

  本工程的终勘定位工作定于 年 月 日开工,外业结束7天后提交满足要求的施工图资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第7条规定办理。

  4 勘测文件份数

  4.1 提交甲方勘测文件数:

  1、技术报告书;

  2、电子文档的平断面资料及数据;

  3、电子文档的塔基断面图及数据;

  4、地质报告、土壤电阻率;蓝图:按乙方校审程序提供以上资料蓝图。

  5 勘测费及支付规定

  5.1 经双方友好协商,勘测费及支付规定如下:

  a、线路施工图勘测费单价为: 元/km;工程终勘线路长度为 ,勘测费为¥ 元;ADSS光缆长度 ,勘测费单价为 元/km;勘测费为¥ 元;本合同为最终价(含税)为:¥ (人民币大写: )。

  b、根据审查意见有零星的改线仍由勘察方完成不再计列费用。 根据审查意见有重大调整改线的仍由勘察方完成,费用单独签订补充协议。

  5.2 支付方式

  a.合同签订后乙方出具增值税专用发票,甲方支付乙方合同款项,支付比例与业主支付比例相同。

  d.合同价款的10%作为工程的质量保证金,工程施工完毕,线路通过验收投产一年后,没有出现因勘测、地质原因而发生工程质量问题,一次结清勘测费尾款。

  6 双方责任

  6.1委托单位

  a) 按时提供勘测设计基础资料。

  b) 负责对外协议的办理。

  c) 在勘测工作中,派出设计人员配合勘测工作。

  d) 按时支付勘测费用。

  e) 维护勘察方的勘测成果,不得擅自修改。

  f) 负责协调勘察单位与其他设计专业的关系及外部协调。

  g) 对勘察单位的工期、质量进行监督,必要时进行现场检查。

  h) 对勘察单位提交的资料进行审核。

  i) 对勘测过程中所发生的青苗赔偿进行核实。

  6.2勘测单位

  a) 根据合同及双方议定内容,派出能够胜任工作的专业技术人员,地质人员应具备相应的资质和能力。按中华人民共和国电力行业标准《220kV及以下架空送电线路勘测技术规程》DL/T 5076-20__开展勘测工作。

  b) 对每天所勘测的数据应当晚内完成内业处理,对勘测工作的质量和安全负责。

  c) 现场工作服从委托方的统一指挥和安排,并严格按委托方要求配合工作。委托方提出针对性的勘测要求时,勘测单位应积极给予支持、配合。

  d) 勘测单位指派专人为该工程勘察方负责人,在勘测过程中不得离开该工程现场。

  e) 勘察方必须保证在该项目上的人员、仪器的配备,现场至少应配备相应的作业组。

  f) 在勘测过程中勘察方负责勘测人员及勘测民工的一切费用,且由勘察方负责勘测民工车辆,并对其车辆、交通、人员的安全负完全责任。

  7违约规定

  7.1委托单位

  a、由于计划变更或其它原因而不履行合同时,无权请求返还预付款,并再支付勘察方已完成部分的'费用后,合同相应失效。

  b、由于设计变更引起勘测返工或需重做勘测时,除结清原勘测费外,应根据返工多少,增付相应的勘测费。

  C、委托单位未按合同规定时间(日期)拨付勘测费,每超过一日历天,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

  7.2勘测单位

  a、勘察人应按国家技术规范、标准、规程和委托方的任务委托书及技术要求进行工程勘测,按本合同规定的时间提交质量合格的勘测成果资料,并对其负责。规定日期30天未提交阶段勘测资料,应偿付逾期违约金。违约金额以该阶段勘测费的5%计算,按月累加。

  b、由于勘察人提供的勘测成果资料质量不合格,勘测人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘测人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘测人应承担全部勘测费用。由于勘测错误,造成重大质量事故,而使施工返工或延误工期时,除应免收与该部分相应的勘测费外,还应支付因本次勘测失误给委托方造成的一切损失,并承担由此引起的相关责任。

  c、由于勘察方原因造成勘测成果质量低劣,不能满足设计施工技术要求时,造成的返工费由勘察方承担。

  d、勘察方在勘测过程中应采取严密的安全措施,确保勘测安全,并对派出车辆、人员及聘用民工的人身安全负责。

  e、由于勘测单位原因未按合同规定时间(日期)提交勘测成果资料,每超过一日历天,应承担勘察费千分之一的违约金。

  7.3上述未尽事项以及发生争议等问题的处理均遵循《中华人民共和国民法典》的规定执行,本着友好协商的原则解决。协商不成可向委托方所在地人民法院起诉。

  7 知识产权约定

  勘测成果所有权归甲方所有;乙方不得转让给第三方使用。

  8 合同有效期

  a) 合同经双方签字盖章后生效。

  b) 合同规定的双方责任的义务履行完成后,自动失效。

  9 合同份数

  本合同正本 份;甲方 份;乙方 份。

  发包人: 勘察人:

  法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:

  地址: 地址:

  邮政编码: 邮政编码:

  联系人: 联系人:

  电话: 电话:

  传真: 传真:

  开户银行: 开户银行:

  银行帐号: 银行帐号:

  日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

基本建设工程合同 6

  借款方:_________贷款方:_________

  借款方为下年度基本建设工程储备设备(材料)所需贷款,经贷款方审查同意发放。为明确双方责任,恪守信用,根据有关规定,特签订本合同。

  第一条本年度贷款方向借款方计划发放基本建设储备贷款人民币(大写)_________元,用于_________。本贷款期从开始支用之日起,至还清全部贷款本息止,贷款期为_________年。

  第二条本贷款是为建设项目下年度储备国内生产设备(材料)的专项贷款,实行专款专用。不得用于扩大基本建设工程量、弥补投资缺口、计划外工程储备、垫付工程款、不符合国家规定的设备(材料)预付款、长线产品和能源紧张地区耗能高的产品项目、地方级建设项目的储备、不符合贷款对象的其他基本建设所需的储备贷款、其他开支等。

  第三条自支用贷款之日起,贷款方按实际支用数按季计收利息。在合同规定的借款期内,月利率为_________‰。借款方不按期归还贷款,逾期部分加收利息_________%,对超储积压设备(材料)占用的贷款加收利息_________%。

  第四条借款方保证在_________年_________月_________日之前,用国家规定的还款资金还清全部贷款本息。逾期不还,贷款方有权限期归还贷款或从贷款方拨、贷款户或存款户中扣收。

  第五条贷款方保证在下达的'贷款指标额度内发放贷款,如未按期提供贷款,应承担由此造成的经济损失。

  第六条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、设备采购、财务活动、物资库存等情况。借款方应向借款方提供有关设计、会计、统计等方面的文件资料。借款方不按合同规定使用贷款,贷款方有权扣回贷款本息,并对违约使用部分加收罚息_________%。

  第七条本合同条款以外的其他事项,双方遵照《_____》的有关规定办理。

  第八条本合同经双方签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。合同一式_________份,借贷双方签章后各执一份,报送_________各一份。

  借款方(公章):_________贷款方(公章):_________

  负责人(签字):_________负责人(签字):_________

  地址:_________地址:_________

  _________年____月____日_________年____月____日

基本建设工程合同 7

  甲方:________________项目部

  乙方:________

  ________项目部,为建设________码头工程,拟租用乙方自开体驳进行海上基床抛石作业,经甲乙双方协商达成以下条款,以望共同遵守。

  一、 船舶名称:________

  二、 作业地点及内容:________________码头港池内基床抛石

  三、 租用日期:________________年________月________日起至甲方不需要为止。

  四、 费用计算方式:________为单船抛石艘次结算,每船为________元整,工程完成后乙方出具单据现金结算。

  五、 双方责任:________

  1、乙方责任:________

  ① 乙方必须提供船舶符合海上施工作业所必须具备的各种手续和资料。船员配置符合要求,操作人员须持证上岗,确保海上作业要求。

  ② 船舶在性能允许的范围内,服从甲方指挥并在环境好船舶性能允许的情况下,严格执行甲方指令,有权拒绝甲方违章指挥。

  ③ 在租赁期间,如果由气候、海况等原因,船舶不继续留在海上施工作业时,经甲方同意方可撤场。

  ④ 船舶在基地停泊时,应做好准备,随时根据甲方要求出船。 ⑤ 负责与海洋海事及当地政府主管部门的手续办理,费用自理。

  2、甲方责任:________

  ① 甲方安排专业人员指挥作业

  ② 保证乙方在作业范围内的水深要求。

  3、双方特别约定

  ① 甲方负责乙方在船舶作业期间的安全义务,船舶未用期间的安全一切由乙方负责。

  ② 属乙方违章作业造成的.损失乙方自负。由甲方违章指挥造成的损失由甲方负责。

  ③ 遇不可抗拒的原因造成的损失甲乙双方各负其责。

  4、他未尽事宜双方协商解决,协商不成由当地仲裁机构裁决。

  甲方代表(签字盖章):____

  乙方代表(签字盖章):____

  __年__月__日__年__月__日

基本建设工程合同 8

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本穿越公路施工工程相关事宜协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:

  工程地点:

  工程内容:定向钻穿越公路工程

  工程质量:按设计文件及《穿越公路工程施工及验收规范》

  工程开工时间: 年 月 日

  工程竣工时间: 年 月 日

  二、工程承包范围及单价

  负责以下道路或区间道路顶管、拖管工程;工程量以实际发生为准。

  三、组成合同文件

  组成本合同的文件包括:

  (1)本合同书

  (2)施工规范及有关技术文件

  (3)设计图纸

  (4)工程量现场签证单

  四、转包与分包

  承包人不得将本工程转包,不得将主体工程分包。

  承包人不得将发包人指定的不能分包的项目分包出去。

  五、发包人的主要工作

  5.1负责安排工程进度。

  5.2开工前1日内,发包人组织进行图纸技术交底。

  5.3发包人在承包人施工期间,可以随时对作业进度、质量进行检查。

  5.4隐蔽工程隐蔽之前,承包人应当通知发包人及监理检查。

  5.5施工竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检查标准及时进行验收;验收及水压试验合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该施工工程。

  施工工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

  5.6因承包人的原因致使施工工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工单位在期限内无偿修理或者返工、返修。

  经过修理或返工、返修后,造成逾期交付的,承包人应当承担违约责任。

  六、工程监理的主要工作

  6.1本工程监理代表

  未经发包人同意不得更换。

  6.2审查承包人的质量管理体系及相关资质证书,审核承包人的施工组织机构,审查施工组织设计(方案)。

  6.3质量控制

  对承包人质量保证体系审核、认可并监督在现场的有效运行,对现场关键工序质量进行旁站监控,并对承包人自检结果进行确认。

  不经工程监理对上道工序质量进行确认,不得进行下道工序的施工。

  经工程监理确认质量的工程的质量责任仍由承包人负责。

  工程监理认为有必要时可对任何工序质量进行不定期抽查,对工程中出现的质量问题和事故提出处理意见,对工程质量验收提出初步评定意见,对设备和材料质量进行审核、检查、抽查和认定。

  6.4进度控制

  签发开工令、停工令和复工令,按施工作业计划协调现场施工,控制工程进度,参与工程投产试运行。

  6.5本工程质量管理权属于监理。

  在处理工程质量问题时,承包人若有异议,政府质量监督有权做出最后的裁决,此裁决为最终裁决,承包人和工程监理必须无条件服从。

  6.6隐蔽工程必须经工程监理代表检查,管道下沟作业必须有工程监理代表在场才能施工。

  6.7所有施工记录按工程统一表格来填写原始记录。

  七、承包人的主要工作

  7.1本工程项目

  在合同签订后三日内,承包人应开始管线的施工放线工作,发包人将派出代表配合和协助承包人完成此项工作。

  7.2工程施工

  承包人按照图纸的规定内容,负责施工基坑开挖、回填、作业带的清理,负责所需管材从承包人指定的厂家运至现场作业地点,负责设备、材料的运输的和施工整个环节的全部过程的一切责任;严格按相关国家规范、设计图纸的要求进行施工。

  7.3报表制度

  按发包人的规定,承包人按日、周定期向工程监理、发包人上报。

  7.4负责工程试运转过程中的保修、抢修、维修、清除险情及故障等工作。

  保投产时间为投产后一个月。

  7.6施工场地周围建构筑物和隐蔽物包括地下管线、通讯设施等由承包人负责妥善保护。

  施工中因承包人责任或原因造成的'所有损失和发生的费用由承包人承担。

  7.7施工场地清理

  按建设部颁发的有关规定执行,做到文明施工,竣工后及时拆除临时设施,撤退施工机械设备,清理和平整临时征用的施工用地,建筑垃圾按当地政府的规定及时清运,并做到工完料净场地清。

  7.8承包人有义务接受工程监理的监督(如质量、工期、施工调度等),同监理密切合作,保证监理工作的顺利进行,对不按规范和设计要求进行施工或不接受工程监理监督的承包人人员。

  7.9承包人应接受政府质量监督,及时办理相关手续并提供所要求的各方面资料,其费用由承包人自理,发包人予以配合。

  7.10承包人应当遵守发包人及工程监理单位为该项工程制定的各项规章管理制度。

  7.11特种设备操作人员必须按照国家相关要求取得相应操作资格证件方可上岗。

  八、延期工期

  8.1发包人代表或工程监理要求停止施工时,必须以书面的形式通知承包人派往工地的代表,紧急情况下可直接命令承包人停工,在24小时之内补书面通知。

  8.2因承包人的责任不能按期开工,则每延期一天罚款1000元,且工期不予顺延。

  因发包人责任不能按期开工,工期相应顺延。

  九、付款方法

  工程施工完毕后及时办理相关手续并进行验收,验收合格后移交发包方,方可进行结算。

  工程结算后一次性支付工程款90%,剩余10%作为工程质量保证金,质保期一年如无质量问题一次支付。

  十、保修

  本工程保修期从工程竣工验收合格之日起计算,保修期为1年。

  以结算款的10%作为保修金。

  保修一年后,无质量问题结算保修金。

  保修期间,承包人在接到整改通知之日3天内派人修理,否则发包人可委托其它单位或人员修理。

  因承包人的原因造成的返修费用,发包人在保修金内扣除,不足部分承包人另行支付。

  十一、合同工期

  合同工期为个日历天数。

  十二、竣工资料

  12.1工程竣工后,承包人应将资料一式肆套装订成册(其中正本一套),移交工程监理,经监理审查合格后,交发包人检查,合格后正式办理竣工资料的移交手续。

  12.2移交给工程监理的各种资料要符合存档要求。

  12.3各种施工记录按原始记录填写,手续齐全并经工程监理检查合格签署意见。

  十三、竣工验收及移交

  13.1承包人在所承包的全部工程达到工程质量标准,并备齐工程竣工资料后,应填写《工程竣工验收申请报告》,经监理总体预验收后,将申请报告提交发包人。

  13.2工程竣工材料必须齐全,如竣工材料的某部分不符合要求,承包人在规定的期限内补齐合格资料,再进行验收。

  13.3发包人收到申请验收报告的20天内组织验收,验收后,要作出工程质量评价,验收合格后双方填写工程移交证书,办理正式移交手续。

  十四.安全施工

  14.1承包人应按本合同规定,加强安全技术管理。

  由于承包人管理不善或因承包人职工过失造成的人身伤亡、材料设备和工程质量事故、工地火灾以及其它人为事故,其全部责任由承包人自负,并承担由此造成的人身和财产损失。

  14.2因承包人原因造成发包人人员和工程监理人身伤亡的,承包人应及时负责救护和赔偿。

  造成人员受伤的,承包人应支付全部医药费、护理费、营养费和受伤人员工资奖金、补贴及其它一切赔偿;因伤致残丧失劳动能力的和造成人员死亡的,按国家现行相关政策执行。

  14.3因承包人原因造成第三方伤亡的,承包人应与第三方工作单位或亲属协商赔偿金额,并支付赔偿金。

  十五、工程质量

  15.1承包人应建立施工质量保证体系和质量检查机构。

  15.2承包人对工程应严格按图纸、设计文件、中裕能源中低压管网施工验收规程和国家及部颁施工验收规范、标准组织制作、安装、验收,确保优良工程。

  15.3发生重大质量事故,承包人应及时通知监理和发包人,并提交事故分析报告和处理意见书报监理核定和发包人审批。

  承包人处理完事故,需经监理及发包人确认合格后方可继续施工。

  十六.违约

  16.1承包人未履行合同规定的义务,应属于违约。

  工期每拖延一天,按每天1000元人民币向发包人支付违约金;质量不合格,除限期无偿返修、返工合格外,并赔偿其造成的全部直接和间接损失。

  16.2发包人未履行本合同规定的义务,应属于违约,应赔偿承包人的损失,影响工期的工期顺延。

  十七、本合同一式两份,双方各执壹份。

  十八、未尽事宜及争议的解决

  18.1承包人、发包人发生合同纠纷时,应协商解决。

  协商不成时,均可向合同签订所在地人民法院提起起诉。

  18.2本合同未尽事宜,双方协商解决。

  十九、合同生效

  合同订立时间: 年 月 日

  合同订立地点:

  本合同自发包人、承包人签字盖章之日起生效。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日

  _________年____月____日