当前位置：范文派>合同范本>工程合同>工程合同书

工程合同书

时间：2024-06-09 09:58:34 工程合同我要投稿

工程合同书精华(15篇)

　　随着人们法律意识的建立，合同的法律效力与日俱增，合同是对双方的保障又是一种约束。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编为大家收集的工程合同书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

工程合同书精华(15篇)

工程合同书1

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　鉴于甲乙双方于____年____月______日就工程（以下简称“本工程”）签订了《项目工程合同》（以下简称“原合同”），合同金额为￥____元（大写：人民币圆整）。

　　现因合同履行不符合双方预期，甲乙双方协商一致同意于____年____月______日解除上述肆份合同，后续事宜约定如下：

　　1、截止至__年______月1日，乙方已完工的工程Ⅰ标段部分工程，双方按原合同中相关约定进行结算。

　　乙方于___年___月__日之前向甲方上报完整的.结算资料（结算资料不予后补），甲方在收到结算资料后贰个月内结算完毕，若乙方上报结算资料延迟，则双倍延长结算时间。

　　2、已运到现场但尚未施工的材料，甲方协调后续施工单位对该部分材料进行购买，具体事宜由乙方及后续施工单位进行协商。

　　协商不成的，由乙方负责。

　　3、合同解除后，乙方已完工部分，仍须按照原合同的约定对已完工部分进行维护保养，承担工程质量责任、保修责任以及合同履行过程中的违约责任。

　　4、乙方与相关分包分供商签订的相关合同（含正在履行和尚未履行）均与甲方无关，甲方不承担因此产生的一切后果。

　　若乙方及乙方分包分供商影响本工程及甲方正常工作和名誉的，所有后果由乙方承担。

　　5、乙方于合同解除后10个工作日内，无条件退场并移交相关资料。

　　6、对于本工程或本协议，如有问题，双方协商解决，协商不成的，向人民法院提起诉讼。

　　7、本协议签订时间为__年______月______日，地点为。

　　8、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

　　甲方：___________

　　甲方代表：____________

　　乙方：___________

　　乙方代表：____________

　　______年____月____日

工程合同书2

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　用工形式：_________

　　鉴证编号：_________

　　甲方因生产经营需要，经考核，录用乙方_________（姓名）为_________（工程名称）工人，遵照国家有关劳动法律法规，经双方协商，签订本合同.

　　第一条甲方录用乙方从事_________（工作名称）

　　第二条劳动合同期限从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日时止.其中试用期限为_________个月，至_________年_________月_________日止.

　　第三条甲方的基本权利义务是：

　　一、根据生产经营的需要和本单位的规章制度及本合同的各项条款对乙方进行管理.

　　二、保护乙方的合法权益，按规定付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策性补贴.

　　三、做好乙方上岗前的培训工作并提供符合国家安全标准的劳动作业卫生条件.

　　四、依照国家有关规定对乙方进行奖惩.

　　第四条乙方的基本权利义务是：

　　一、享受_________待遇（写明待遇的`内容）

　　二、遵守国家法律法规和甲方的规章制度.

　　三、完成甲方分配的生产任务和经济指标.

　　第五条工资待遇：_________（要写明确具体）

　　第六条工作时间：_________（每周不超过_________小时）

　　第七条劳动保险及福利待遇：_________

　　第八条劳动合同的变更和解除：_________（写明变更和解除的条件.如双方可以规定，合同生效后，甲乙双方无正当理由不得提前解除合同.任何一方解除合同，须提前_________天通知对方，方能解除合同，并办理有关手续.）

　　第九条本合同一式份，甲乙双方各执份，报鉴证机关存留一份.本合同自双方签字之日起生效.

　　甲方（盖章）_________ 乙方（签字）_________

　　法人代表（签字）_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_________ 签订地点：_________

工程合同书3

　　工程名称：____建筑单位：____施工单位：____

　　签订日期：20____年____月____日

　　发包人（全称）：____承包人（全称）：____（乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：____

　　2、工程地点：____

　　3、备注：____

　　二、工程承包范围

　　1、钢结构工程的制作、安装。（见附表图纸，以预算单中的项目为准）

　　2、不含土建、防火及其它附属项目。

　　三、合同工期

　　本工程在预付款到位，且钢结构工程具备施工条件，开工日期____年____月____日，竣工日期为____年____月____日，合同工期总天数

　　四、质量标准

　　工程质量标准：依据钢构有关验收规范合格。

　　五、合同价款

　　1、工程总造价：____大写：____￥：____

　　六、合同价款支付；

　　1、合同签订三日内，甲方应付工程总造价的给乙方作工程预付款。

　　2、钢架安装完成三日内，甲方再付工程总造价的给乙方作钢构件材料款。

　　3、工程施工完毕验收合格，三日内甲方再付工程总造价的给乙方作工程尾款。

　　七、发包人工作

　　1、委派为工地代表，联系方式：

　　2、工程开工前，甲方为乙方提供三通一平，水电供至建筑物中心五十米以内，并承担费用，有条件为乙方提供住宿便利。

　　3、应办理开工前的各种文件及其它施工所需证件。

　　4、有义务协调地方关系，保证工程正常施工，如有当地干扰或不法收费，应承担责任。

　　八、承包人工作

　　1、委派

　　2、严格按图纸进行制作安装。

　　3、进入工地遵守甲方规章制度，承担自身造成的事故及因此发生的费用。

　　4、保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定，完工前清理好现场。

　　九、工程变更

　　1、施工中甲方需对原工程设计进行变更，应提前七天以书面形式向乙方发变更通知，因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失由甲方承担，延误的工期应相应顺延。

　　2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更，乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的换用，须经甲方同意。

　　3、乙方在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的`报告，经甲方确认后调整合同价款，与工程款同期支付。

　　十、竣工验收

　　工程竣工，乙方向甲方提供竣工验收报告后三日内，由甲方组织工程验收，如不组织验收，视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并承担工程保管及一切意外责任。

　　十一、竣工结算

　　甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后三日内，给予确认并支付工程竣工结算价款，乙方收到竣工结算价款后三日内将竣工工程交付甲方。

　　十二、违约

　　1、甲方不按本合同第六条约定的时间和数额支付工程款，甲方应从约定应付之日起向乙方支付应付款的贷款利息，并承担停工或工期延误及其损失责任。

　　2、双方中任何一方违约，即向对方支付工程总造价的3‰的违约金。

　　3、发生合同纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成，由乙方所在地职能部门解决。

　　十三、不可抗力

　　1、发生不可抗力造成工程施工困难，如雨、雪天气，自然灾害工期延误。

　　2、发生不可抗力造成合同履行困难，双方友好协商解决。

　　十四、其它条款：

　　十五、本合同自签章之日起生效，该工程结算完毕后，本合同即告终止。

　　十六、本合同一式份，甲乙双方各执份。

　　发包人（公章）：____承包人：____（公章）

　　法定代表人：____法定代表人：____

　　委托代理人：____委托代理人：____

　　电话：____电话：____

　　传真：____传真：____

　　签订时间：____

工程合同书4

　　甲方:

　　乙方:

　　本工程甲方委托乙方承担设计、施工、安装任务(包工包料) 为明确双方权利和义务，结合装修工程的具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程概况

　　工程地点：

　　房屋结构：

　　1、工程承包方式：双方商定采取下列第___种承包方式：

　　(1) 乙方包工、包料(乙方提供装修材料明细表);

　　(2) 乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料

　　2、工程总造价和工程内容:，设计费元，管理费_____________元，税金________元，工程内容见工程预算清单、施工图。

　　3、工程施工安装内容及施工安装费用以本工程报价单为准。增加项目经甲、乙双方协商同意后，签字生效，另行计费。

　　4、工期：双方商定本工程工期为，按时按质完成全部施工及安装任务，即签定开工报告之日起。

　　二、甲方工作

　　1、对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。

　　2、甲方向乙方提供施工所需的水、电。

　　3、甲方在开工前到物业办理好一切装修手续。

　　三、乙方工作

　　1、指派工地施工监理，按要求组织施工、保质、保量、按期完成施工任务。

　　2、按照国家建设部有关规定进行操作，做好防火工作。

　　3、按照施工图纸进行施工。

　　4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　四、关于工程款结算的约定

　　1、签订施工合同当日付整。

　　2、工程进场木工完工付整。

　　3、工程验收后全部结清计元尾款。

　　五、关于材料的.约定

　　1、乙方根据图纸的要求供应材料。

　　六、关于双方责任的约定

　　1、甲方责任

　　A、不能按期付款而造成的损失由甲方承担，工期相应顺延。

　　B、因甲方原因变更设计造成材料、人工浪费，损失由甲方承担，工期相应顺延。

　　C、因甲方原因(乙方违约除外)终止合同而工程量未过半，乙方应收取实际工程款。

　　2、乙方责任

　　A、不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担。

　　B、在施工中违反操作规则造成人员伤害，责任由乙方自负。

　　C、由于乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用，由乙方负责在工程结算款中扣除。

　　D、其它未约定事项由双方协商解决。

　　七、关于设计与施工及验收的约定

　　1、乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内约见甲方审图，经甲方确认后签字认可，乙方方可施工。

　　2、乙方必须严格按甲方认可的图纸施工(安装)。

　　3、在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应

　　4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，且工期不顺延。

　　八、违约责任

　　按《合同法》有关规定。.

　　九、装饰工程报价单，施工图经双方协商，达成一致的其他具体问题协议，作为合同的附件，与合同具有同等效力。

　　十、本合同一式两份,甲、乙各执一份。

　　十一、本合同一经双方签章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同书5

　　建设单位(以下简称甲方)：施工单位(以下简称乙方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、

　　2、工程地点：

　　3、工程内容：

　　二、工程承包范围、承包方式

　　按批准的设计方案和施工图范围内所有内容，主要含以下：

　　1楼消防安装工程：消火栓系统、消防水泵等消防安装工程施工，综合单价包干。(图纸范围内的一切内容)。

　　2、人防地下车库电气、消防、给排水以及通风安装工程：电气设备安装、自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统、消防泵房、给排水系统、通风空调工程行装图纸范围内的一切内容施工，总价包干。(除泵房)

　　3、含消防工程优化设计、审图、消防产品抽样检测、施工安装、系统集成联动调试、系统的第三方检测、承包范围内的设备材料采购保管、竣工图纸的绘制、消防资料的整理归档、竣工移交、质量维修及培训等，并

　　三、合同价款：

　　1、合同价款：

　　金额(大写)： (工程报价清单)

　　2、结算：

　　1)综合单价包干部分，综合单价在合同履行期不因材料(不含甲方指定发包项目)、设备、机械等成本的价格变动而作调增。

　　2)总价包干部分，包工包料，一次包定，后期因价格的变动做以下调整：材差小于5%不做调整，大于5%协商调整。

　　3)暂定工程量部分依据施工图纸按实计算(仅指非总价包干部分)。

　　4)结算资料的递交：

　　(1)工程竣工验收合格后15天内，乙方应将完整的决算资料(包括结算书、隐蔽工程签证、现场签证、相关设计变更资料、竣工图等整套资料原件)按规定程序送甲方预算管理部，以便甲方顺利组织决算工作。因乙方迟延申报决算或不按要求申报决算，致工程款不能按时支付、决算不能按期办理的，责任由乙方自负。

　　(2)所有工程结算须填写工程结算审批表。

　　3、付款方式

　　1)无预付款;

　　2)进度款：按月完工程形象进度造价的80%支付进度款，工程完工并经消防部门验收合格(拿到验收合格证)后支付到合同总价的85%;

　　3)结算款：结算后，三个工作日内支付审定额的95%，付款前，乙方

　　4)保修金：余额5%作为工程质量保修金，质保期一年结束后不计利息一次性退还(无息)。

　　4、其它价款调整因素：

　　1)由于设计变更或设计核定的技术核定单(均须甲方指定负责人)引起的工程量增减或调整的工程量，以及甲方签证(须有甲方现场代表及预算管理部相关人员签字确认并在七日内登记备案方为有效)的工程量，须在签证后二周内报告调整给预算管理部签收，经甲方预算管理部审核后按实调整，逾期不申报或未经甲方预算管理部审核的，变更调价以优惠方式按零决算。不论签证审核过程中是否存在分歧或异议，均不得影响工程实施。分歧过大，需双方如实记录现状，应协商解决。

　　2)施工过程中因甲方原因修改设计，导致工程量增减变动的，可按实际发生的工程量调整相应分项工程价款，并据以办理合同结算;合同范围内的调整项目按报价表单价及优惠比例适用，合同范围外的增加项目，由甲方根据市场行情及综合测算确定后适用于结算。

　　四、合同工期

　　开工时间以甲方开工报告为准

　　施工总天数，竣工日期为工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证。

　　五、工程质量及验收标准

　　1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设

　　2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。在进场前应经甲方确认。

　　3、检测费用及试车费用(包含承包范围内安装工程的调试及与整个工程联动调试中的用电、用水、人工、材料、设备等所有费用)由乙方承担。试车合格后乙方方可继续施工或办理竣工手续。工程质量保修期内，乙方保障设备正常运行，负责对甲方指定人员进行培训并承担费用。乙方在设备交接时应进行技术交底。

　　六、安全施工及非夜间施工照等

　　1、接受总承包单位的统一管理，满足其它全保卫工作及非夜间施工照明的技术要求。

　　2、对其承包范围内的所有现场操作的稳定性和安全负全部责任，并且应对施工现场的所有人员进行安全管理，充分重视施工安全管理工作。

　　3、乙方必须在合同签订的同时，签订安全生产管理协议。

　　七、工程履约保证金

　　乙方签约时应向甲方指定账户汇入元履约保证金，该履约金后甲方支付第一笔进度款时应返还该履约金的50%，余款在工程验收合格后三个工作日不计息返还。

　　八、质量保修

　　1、本工程免费质量保修期限为一年(自竣工验收合格交付后开始计算)。

　　2、维修保养期内，以最优惠的价格为甲方提供设备及备品备件，免费给予更换。

　　3小时后到达现场并及时处理。

　　九、双方的权利和义务

　　甲方

　　1、按时支付工程款。注：如甲方不能按合约支付乙方工程进度款，造成的一切后果由甲方负责。

　　2、工程竣工验收时未能达到本合同约定的工程质量标准，乙方必须按照有关验收部门的要求整改，如果乙方执意不更改的，甲方有权根据实际情况委托第三方进行整改，所发生的费用由乙方承担，甲方有权直接从应付乙方的工程款中扣除。

　　3，身份证号，负责处理本合同相关事宜。(另附复印件一份)

　　乙方

　　1、乙方必须及时提供施工总进度计划及资金使用等计划。

　　2、及时向建设行政主管部门办理项目施工报备和开工手续以确保按期开工，费用由乙方承担。

　　3、及时向建设行政主管部门办理项目施工报备和开工手续以确保按期开工，费用由乙方承担。

　　4、施工中所需的临时用地、占道、临时用水用电等均由乙方负责办理并承担费用。

　　5、乙方应承担对甲方指定的分包项目的质量、工期、安全文明施工及验收承担全面管理责任。

　　6、乙方必须负责完成凡涉及消防工程、报建、检查、验收等所有工作。

　　7、乙方指定负责人姓名号。

　　十、违约责任

　　1、甲方无正当理由未按合同约定付款或乙方未按合同约定时间竣工验收合格的.，每逾期一天，违约方应向另外一方支付合同总价的2‰的违约金。

　　2、施工组织设计未经审定批准即予实施的，视为乙方违约，乙方立即改正并应向甲方支付20xx元的违约金。

　　3、如出现重大的质量、安全问题或进度不能满足甲方要求的阶段性工期时，甲方有权追究乙方违约责任并要求乙方按合同总价款的0.5%支付违约金。

　　4、项目管理人员的管理：

　　1)未经监理和甲方批准，项目负责人不得擅自离开现场。

　　2)乙方项目负责人以下管理人员在施工期间均须专职在岗，不得将其承包的工程转包他人。

　　5、安全文明施工必须按相关规定执行。

　　6、乙方在工程施工期间不得拖欠材料供应商及工人工资。

　　7、本工程竣工验收通过后15日内，乙方应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地。

　　十一、其它约定

　　1、双方约定合同副本份数：一式肆份，双方各执贰份。本合同附件除签名外，手写无效。当合同文本内容发生冲突时，以角签全名的文本为准。

　　2、本合同发生争议，双方协议解决，协商不成，应向瑶海区人民法院起诉。

　　3、相关管理约定按《合肥市工程管理奖惩办法》执行。

　　3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　4、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

　　5、本合同签订须由甲方公司指定项目负责人签字，与乙方公司指定项目负责人签字。

　　发包人(公章)：承包人(公章)：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　开户银行：开户银行：

　　账号：账号：

　　邮政编码：邮政编码：

　　本合同于签订于年月日

工程合同书6

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　双方经充分协商，达成如下协议：

　　一、总则

　　1、井位

　　（1）钻井施工地点：____省____市____县____乡

　　（2）地形图

　　（3）井位设计图

　　（4）地层构造图

　　2、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、工程项目，设计任务书等文件号及影印件。

　　3、井别：______________

　　4、钻井口数：______________

　　5、井深结构：______________

　　6、质量：

　　（1）井身质量合格率

　　（2）固井质量合格率

　　7、价格

　　（1）调整井单价___元/米，合计金额_____万元

　　（2）开发井单价___元/米，合计金额_____万元

　　二、工程期限

　　本合同钻井工程自____年__月__日开钻至____年__月__日全部钻完。

　　在组织钻井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：

　　1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

　　2、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施工者；

　　3、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井施工条件，被迫停工或不能继续施工者。

　　三、钻前准备

　　1、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫方；清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的水、电和钻机安装搬运的道路。

　　2、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位和完井要求，负责钻井区块的断层分布图；断层数据；小层平面图；构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行地质和工程技术要求交底。

　　3、乙方在开钻前应组织有关技术人员学习和熟悉各种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。

　　四、工程款结算

　　1、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。

　　2、本合同自签订生效之日起，甲方应在____日内按工程费用总额____元的百分之____一次拨给乙方，作为乙方备料及施工费。

　　五、施工与设计变更

　　1、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工。

　　2、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担；

　　（1）钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲方，甲方接到通知后立即（当天）提出修改或变更设计，经双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。

　　（2）钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。

　　（3）甲方未尽协助义务给乙方造成损失。

　　3、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。

　　4、钻井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作，做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。

　　5、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完成区块钻井任务的，由双方协商解决。

　　6、乙方因此增加的'费用由甲方负担。

　　六、完井验收、结算与保修

　　1、乙方在完井前____日，应及时通知甲方，如甲方不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，其间发生的管理费、车辆费由甲方负担。

　　2、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为依据，甲方不准提高验收标准。

　　3、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落物，乙方概不负责。

　　4、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，造成钻井质量不合格，由甲方负责。

　　5、需乙方修井的甲方还要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时___元计算。

　　6、乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承担。

　　7、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未射孔之前，若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水，乙方不予负责。

　　七、奖励、惩罚与仲裁

　　1、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任务，为甲方提前投产创造了条件，增加了效益，甲方应按总施工费用的____‰给乙方奖励。

　　2、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利息。

　　3、合同纠纷的解决方式。

　　八、工伤事故乙方有责任教育工人，严格执行操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗。

　　在施工中发生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙方自负，不得因此影响工程进度。

　　九、附则

　　1、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成部分，具有合同效力。

　　2、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。

　　十、合同附件（略）

　　1、钻井施工图纸；

　　2、地形图；

　　3、井位设计图；

　　4、地层构造图；

　　5、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、工程项目、设计任务书等文件影印件____份。

　　十一、其它条款

　　甲方（签字、盖章）：__________

　　乙方（签字、盖章）：__________

　　日期：____年__月__日

工程合同书7

　　甲方：____________________________

　　乙方：____________________________

　　根据，《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程条列》、《建设工程质量管理条列》，《建筑工程安全管理条列》，结合本工程具体事项，本着双方互利互惠公平、公正的原则，经甲乙双方共同友好协商，达成如下协议，以资信守。

　　一、工程地点：迎宾XX以西，西安XX以北。香港城一期场区土方挖运。

　　二、承包范围及内容：场区土方挖运。

　　三、承包方式：挖土及场外运输(挖掘机及其他所有挖运土方设备均由乙方负责)

　　四、工程承包价格及计算方式按实际挖土方实测实量计算土方量及场外运输每立方米24元。

　　五、质量要求：按照国家验收规范施工，验收达到合格。

　　六、工程款支付方式：土方挖运完成支付3万元人民币，余款________年____月末支付。

　　七、施工工期

　　八、甲方责任负责测量土方标高

　　九、乙方责任

　　1、乙方自行办理渣土证、卸土地、及各项城建行政执法罚款、车辆运输、等挖运土方手续，所发生的一切费用均由承包方负责，与甲方无关。

　　2、乙方负责运输车辆所发生的一切行车安全事故，由于挖运土方而产生的'任何事项与甲方无关。

　　3、承包人严格按照施工现场管理规定，关于安全、环保交底的内容执行，遵守相关法律法规，违者将按照相关条列进行处罚，由此发生的安全及质量事故油承包人自行承担，并对发包人承担赔偿责任。

　　4、乙方必须配合甲方管理人员的工作，按照测绘人员所提供的挖土标高挖土。

　　5、乙方应配合甲方做好文明施工。

　　6、挖土方工程机械在施工中所发生一切安全伤亡事故，均由乙方负责，与甲方无关。

　　7、乙方严格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延误，甲方有权终止合同，对已发生的挖土工程量不予结算，因此给甲方所造成的负面影响及经济损失由乙方赔偿给甲方。

　　十、争议的解决

　　存在争议时双方协商解决，协商不妥时采用法律诉讼解决

　　十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方代表签字后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日

工程合同书8

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　第一条工程概况

　　项目名称：____________

　　项目地点：

　　第二条产品的名称：配电箱，规格，型号[按实际内配件定] ，元件；采用德力西或正泰，有线电视接线箱采用电器厂产品，数量和价格：详见图纸及变更会审附报价表合同总价(小写__)人民币：(大写__)

　　合同总价包括各种配电箱的加工制作、配电箱的装卸、运输、对方至采购单位指定地点、产品检测费、管理费、税金、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导及技术培训等所发生的一切费用。

　　第三条交货地点：

　　工地现场甲方指定地点

　　第四条交货时间：

　　第五条产品质量要求

　　第六条产品的交货验收及保管方式

　　第七条货款支付方式

　　第八条变更处理方法

　　在本合同规定交货时间的6个工作日前，甲方如需改变所订产品的规格型号和数量级发货时间、到货时间，乙方只可对因规格型号和数量的变化而造成的价差调整合同金额，但不得就甲方的`变更行为收取任何费用。

　　第九条产品保修、补货约定

　　第十条违约责任

　　第十一条甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免除承担违约责任。

　　第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，向本合同履行地有管辖权的人民法院提请诉讼。

　　第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。

　　第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，经甲乙双方协商，签订补充协议与本合同具有同等法律效力。

　　第十五条本合同用中文书写，一式二份，双方各执一分，具同等效力，未尽事宜，协商解决。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　法定代表人：_______

　　法定代表人：____________

　　______年______月______日

工程合同书9

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就刮大白及滚涂料劳务分包工程施工事项协商一致，定立本劳务工程分包合同。

　　一、工程概况。

　　1、工程名称：54#变电所

　　2、工程地点：包钢新体系2#高炉54#变电所

　　3、工程内容：包括整个工程内墙面，顶棚、楼梯间刮大白滚涂料，具体做法及部位以设计图纸、项目部、监理单位、建设单位要求为准。

　　二、承包方式：

　　1、本工程采取包工包料方式承包。

　　2、甲方提供脚手架租赁事项，租赁费及相关一切费用由乙方出

　　3、手工操作工具，以及其他需用料具均由乙方负责。

　　三、承包范围及工作内容

　　1、承包范围：内墙，门窗和顶棚、梁、楼梯刮大白滚涂料

　　2、工作内容：

　　（1）、按照新体系变电所规范要求刮大白滚涂料

　　（2）、容易受到雨水影响的内墙门窗口和顶棚梁均按甲方要求加32.5R白水泥，白水泥由乙方负责

　　（3）凡是有露钉，露铁部位均应按甲方要求涂防锈漆，防锈漆由乙方负责。

　　（4）顶板及梁底有未施工的预埋件时，应留出埋件位置，并刷防锈漆，以免污染。

　　四、承包价格

　　1、层高6米以下包含6米按实际刮大白面积/㎡结算

　　2、层高6米以上的房间，房间整体按实际刮大白面积元/㎡结算

　　五、付款方式

　　施工过程中，每3天可申请拨付工程进度的80%，待刮大白滚涂料项目全部完工后，经甲方及项目部监理验收达到要求后拨付剩余的20%

　　六、质量标准及有关要求

　　1、内墙和顶棚刮大白滚涂料验收以样品间为准进行验收。

　　2、质量标准：合格等级

　　3、质量验收：每层刮大白滚涂料完成后先进行自检，然后甲方技术人员检查后，报建设监理单位验收，每次验收必须一次通过，多验收一次，根据严重程度予以罚款50~200元。

　　4、质量要求：本工程具体质量要求见技术质量交底中要求和甲方质量检查条款的规定。

　　5、质量达不到合格要求，乙方应无偿返修，按期整改，整改后仍达不到合格要求，甲方有权解除合同，并赔偿甲方损失。

　　七、文明施工要求

　　1、文明施工：保持施工现场整洁，做到工完料尽场地清，文明工地检查时，乙方必须按甲方要求及时安排人员进行现场整改，如不及时安排人员整改，甲方将另派人员整改，工资加倍从乙方工程款中扣除。

　　2、在施工过程中无论发生何种情况，不允许乙方的.作业人员和甲方及业主、相关的配合单位人员发生吵架，斗殴和围堵甲方办公室现象，发生矛盾应通过正常合理程序反映解决，乙方不能以任何理由干扰甲方人员的正常工作，否则发生一次，甲方有权处罚，每次1万元以上罚款。

　　八、安全要求

　　严格按照安全操作规程要求操作，保证施工安全，杜绝工伤事故发生。在施工中因乙方原因若出现任何意外伤亡事故，造成一切经济损失和后果全部由乙方负责。

　　九、工期要求

　　1、本合同工期从合同签订到期每推后一天罚5000元，提前不奖。

　　2、如乙方的施工进度达不到甲方的施工进度要求，甲方有权终止合同或组织其他班组进场施工，工资按实际完成工作量的70%结算。

　　十、管理要求

　　1、上班期间班组负责人必须在场，离开必须向项目部经理请假。

　　2、班组人员必须服从甲方的管理。

　　十一、其他

　　1、临时停水，停电及雨天以及不可抗力原因造成停工，乙方自身原因造成的停工整改，或甲方由特殊原因有预先通知的停工，不增加任何费用。

　　2、凡有喜酒恐高症心血管疾病，癫痫患者和不满18周岁的人员不准进场施工。

　　3、工人在往返途中的交通或其他意外事故，均由事故的有关责任方承担，与甲方无关。

　　十二、合同签订后，乙方不能以任何理由随意解除合同，否则承担给甲方造成的所有损失。

　　十三、乙方施工的工程质量，安全，进度，文明施工必须达到甲方计划要求，否则甲方有权终止合同。

　　十四、本合同一式两份，甲方、乙方各一份，双方签字后生效，工程完成后并结算付款后自行失效。

　　甲方（代表）：

　　乙方：

　　合同签订日期：

工程合同书10

　　供货方：________

　　需货方：________

　　担保方：________

　　乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，丙方对乙方合同义务进行担保，为明确各方的权利义务，经各方平等友好协商，订立以下条款。

　　一、乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，甲方视乙方违约，乙方违约应本合同第五条第3款的要求赔偿给甲方，同时甲方有权单方解除合同并要求乙方支付所有货款。

　　二、乙方根据工程进度的需要，分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货，应提前天以传真方式通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、单价及货款价值，该传真应经甲方书面确认，甲方在确认后安排车辆将该钢材送到乙方上述工地现场，运费及吊装费由甲方承担。注：若乙方以电话方式通知甲方送货，则送货时间、地点、数量、单价、总金额以送货单所列示的信息为准，甲乙双方对签收的送货单无争议。

　　三、每批货物的价格参照上海西本钢铁贸易发展有限公司的当天市场价格上浮元/吨计算，并以送货单确定的单价和总金额为结算依据。甲方所送钢材数量全部按理论重量或计算。

　　四、钢材接收验收方式：

　　1.钢材交货地点为：。

　　2.乙方授权本公司工作人员名字，身份证号码，工作人员名字，身份证号码。负责收货并代表乙方签署收货单，其签收视为乙方收货且对货款金额的确认，签收时该工作人员应出示身份证并在相应单据上注明身份证号码。乙方安排其他工作人员收货时，应由工作人员出示乙方出具的授权委托书或者由乙方能够直接在收货单上加盖公章，或由乙方单位法定代表人签字。

　　3.乙方收货后应先检测后使用，如未经检测先使用则视为合格。乙方收货如发现有质量问题应在收获起三日内书面通知甲方，并提出相关的'检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经甲、乙双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在五日内换送合格钢材。

　　五、付款方式及期限：

　　1.乙方的工程于_________年____月____日开始至_________年____月____日止，这期间总计钢材用量为吨全由甲方供货。

　　2.甲方先期垫资吨钢材，以后每次送货到场后当场支付该批货款的%，剩余%的货款累计到满吨货款时，则甲方为乙方实际垫资了

　　吨货款，该吨钢材款自合同签订日起满个月时即行全部支付;期间超出吨的部分在货到时即行支付各批次货款，乙方应在当日以现金方式支付给甲方。

　　如乙方未按前款规定如数支付材料款，甲方有权拒绝送货并有权把未使用的钢材运回并要求乙方支付所有货款，同时乙方应承担应付钢材款及垫资款日计千分之的违约金;另甲方有权就乙方付款不符的行为单方解除合同。

　　3.乙方应要求甲方在_________年____月____日开始供应钢材，乙方要求甲方供货总量不少于吨，若乙方需求数量不足合同数或乙方未在合同签订后日内要求甲方供应钢材，乙方应适当补偿甲方由于垫资而造成的经济损失，乙方补偿给甲方以吨钢材垫资款为基数按人民银行同期贷款利息的四倍计算并支付给甲方作为补偿金。

　　六、甲、乙、丙三方应严格遵守本合同，乙方违约造成甲方解除合同的，乙方应在合同解除后十日内支付全部所欠钢材款并承担全部钢材欠款日计%的违约金。

　　七、甲、乙、丙三方发生任何争议首先应协商解决，协商解决不成，提交甲方住所地人民法院诉讼处理。

　　八、丙方对乙方在本合同中应履行的所有义务包括但不限于垫资款、货款及违约责任的承负进行担保，担保期限自债务产生之日起到债务履行期满后二年。

　　九、本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，自三方签字盖章后生效。

　　甲方：_______乙方：_____丙方：_____

　　法定代表人：_____法定代表人：_____法定代表人：_____

　　帐号：_____帐号：_____帐号：_____

　　甲方代表：_____方代表：_____丙方代表：_____

　　身份证号码：_____身份证号码：_____身份证号码：_____

　　电话：_____电话：_____电话：_____

　　地址：_____地址：_____地址：_____

　　合同签订日期：_________年____月____日

工程合同书11

　　发包单位：___________(以下简称甲方)、

　　施工单位：___________(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等，自愿，公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：___________华煜办公楼装饰工程

　　二、工程地点：___________岳阳市新路口

　　三、工程项目内容：___________外墙装饰、室内装饰、暖通、洁具、照明灯具，精装修设计由承包人负责并发包人承担设计费用，以包工包料的形式承包给该协议承包人。

　　四、工程期限

　　本工程自年______月______日至年______月______日完工。

　　五、工程造价为人民币：_工程按《20xx年消耗定额》取费，不下浮。按湘建价406号文件计价。工程主材按市场价格报价。人工工资按岳阳市最新调差文件调差(施工期间)。

　　六、付款方式

　　1、合同签订后乙方材料到场，甲方根据乙方工程材料进场到位的材料，付款70%材料款。

　　2、开工后，甲方按每月月进度支付乙方工程量的80%(合格工程)，即80%工程款;竣工验收，付承包人总工程造价的97%，余款作为质量保修金(法定保修期满后付清)

　　七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。

　　八、工程施工

　　1、乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。

　　2、乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份。

　　3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的`增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。

　　4、乙方应了解遵守甲方管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。

　　5、如因乙方不遵守甲方管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。

　　九、工程质量

　　1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。

　　2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。

　　3、装饰工程质量保修一年。

　　十、工程验收

　　由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。

　　十一、违约责任

　　任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。

　　十二、备注

　　本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。

　　十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。

　　甲方单位(盖章)：________

　　代表人：__________________

　　乙方单位(盖章)：________

　　代表人：__________________

　　日期：____________________

　　签订合同地点：____________

工程合同书12

　　本合同由 _______________(以下称甲方)和 _______________(以下称乙方)签定。

　　一、合同宗旨为了发展旅游事业，经双方协商同意，甲方向乙方购买2条滑索。乙方按下述条款向甲方提供本合同所规定的规范和性能的滑索设备和相关服务。

　　二、技术规格滑索条数：__________条滑索水平长度：__________ 米滑索上下站高差米：__________米

　　三、供货范围乙方将按如下范围向甲方提供设备及相关服务

　　1、全新未经使用过的设备(见设备清单)。

　　2．设备的运输。

　　3．设备的土建基础设计。

　　4．滑索设备的安装、调试。

　　5．对甲方人员进行理论指导及现场培训。

　　四、交货及工程进展

　　1．乙方在合同生效后15天内完成滑索的设计，15天内向甲方提供土建施工图纸。

　　2．乙方在合同生效后2个月内向甲方提供滑索的全套设备。

　　3．乙方在合同生效后

　　2.5个月内完成滑索的全套设备安装调试，并交付甲方使用。

　　五、价格合同总额为__________万元人民币(__________元人民币)。

　　六、付款方式

　　1．甲方在合同生效后向乙方支付__________万元人民币的`合同款(大写：__________元人民币)。

　　2．甲方在设备发货前，向乙方支付__________万元人民币的合同款(大写：__________元人民币)。

　　3．甲方在乙方设备调试完成并交付使用后，向乙方支付__________万元人民币的合同款(大写：__________元人民币)。

　　七、甲方责任

　　1．甲方负责地形测量，在合同生效后5天内向乙方提供地形、地质资料及测量结果。

　　2．甲方在合同生效

　　1.5个月内完成滑索的土建工程施工(含预埋地脚螺栓)并具备在安装条件。

　　3．甲方提供合同正常进度内的设备保管场地，负责所到设备卸货和保管工作。

　　4．甲方负责乙方到现场的工程技术人员的食宿。

　　5．甲方按期向乙方支付合同规定款项，如延误时间则工期顺延并承担违约金。

　　6．甲方负责组织、申请检测验收工作并承担费用。八．乙方责任

　　1．乙方对滑索设备及安装调试的工程质量负责。

　　2．乙方向甲方提供设备合格证。

　　3．乙方负责向甲方提供有关滑索的技术资料(使用维护说明书)。

　　4．乙方无偿承担必要的技术理论和安全规定的讲解、指导，并现场对甲方人员进行操作培训。

　　5．乙方负责支付其雇员在执行本合同期内因乙方责任的患并受伤、保险及所发生的费用。

　　6．乙方协助甲方的检测验收工作，并提供应由乙方提供的验收文件。

　　九．甲方违约责任

　　1．甲方中途无故退货，应向乙方偿付退货货款，并支付该部分货款的5％的违约金。

　　2．甲方逾期付款，按逾期部分款额按每日5‰支付乙方违约金。

　　十．乙方违约责任

　　1．乙方中途无故终止合同，应向甲方偿付已付货款，并支付该部分货款的5％的违约金。

　　2．由于乙方的原因不能按期交付使用，应向甲方进行赔偿，逾期按合同总额每日5‰支付乙方违约金并在双方重新确定之日内交付使用。

　　十一．不可抗拒如果出现不可抗拒的原因影响合同的执行，双方本着友好协商的精神解决。

　　十二．合同仲裁如发生纠纷，甲、乙双方应及时协商解决，协商不成时，可以向项目所在地合同签定地人民法院起诉，费用由败诉方支付。

　　十三、其他

　　1．本合同一式四份，双方各执两份。

　　2．本合同未尽事宜，双方本着协商的精神解决。

　　甲方：_____________________ 乙方：_____________________

　　法人代表(签字)：_________ 法人代表(签字)：_________

工程合同书13

　　甲方：

　　乙方；

　　县花木园艺场甲方为美化、绿化校园环境，经甲方公开招标，经多家投标，由乙方中标。根据《民法典》，为明确双方的权力、义务和责任，特签订本合同。

　　一、工程名称：____县铺子湾镇运动场花池。

　　二、工程内容及范围：在运动场四周及主席台两侧的花池，半年后植物成活率达到100％，按实际收方标准数量结算。

　　三、工程造价：25元2215;140X3500元。

　　四、付款方式：于________年____月底前一次性付清。

　　五、双方的权力与义务：

　　1、甲方有权指定专人监督工程质量，及时提出乙方不足的问题，乙方应立即改正，并负责对工程质量检查验收。

　　2、甲方负责提供种植面，乙方有义务对甲方不合适的地方提出建议，使工程顺利进行。甲方应提供水源、培土源。

　　3、乙方必须按设计的植物品种，双方约定的事项、合同施工，确保工程质量、植物成活率必须达到100%。

　　六、工程安全：乙方必须做到文明施工，乙方人员必须遵守甲方的.一切校规校纪，在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责。

　　七、本合同一式四份，双方各执两份。本合同经双方签章后生效，具有国家同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：____

　　法人代表：

　　经办人：

　　经办人

工程合同书14

　　上诉人黄某因与被上诉人梁某建筑装修工程合同纠纷一案，不服广东省佛山市顺德区人民法院（20xx）顺法民一初字第01001号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。

　　原审判决认定：20xx年2月8日，原、被告签订《协议书》，协议约定被告委托原告对被告自有的碧桂园彩虹一街9号房屋进行承包装修工程，具体内容见工程预（结）算报价表，总工程造价为306406元，按八折结算价为245124.8元。如有增加，另行计算。工程验收后付清工程款，工程保质期为一年。签订协议后，原告进场施工，在施工过程中，根据原告的要求，增加了部分工程项目，故房屋装修工程结算总造价为327209。68元。20xx年6月，原告将装修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元却以工程不合格为由没有支付给原告。

　　另查，原告并不具备房屋工程装修资质。

　　原审判决认为：由于原告不具备房屋装修工程资质，故原、被告之间的房屋装修工程合同无效，但由于房屋装修工程已完成，被告亦已使用该房屋，其亦当庭表示工程预（结）算报价表中装修项目已装修完毕，故被告应按约支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程预（结）算报价表及清楚其内容，故应视为双方已结算，被告应承担支付工程款87000元的责任。原告的诉讼请求有理，予以支持。被告认为原告进行的装修工程不合格，要求索赔的辩称，由于被告没有在本案提起反诉，且被告亦明确表明另案起诉，故对该辩称不作处理，被告可另案起诉。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百八十六条的规定，判决：被告黄某应自本判决生效之日起三日内，支付原告梁某装修工程款87000元。本案受理费3120元，由被告负担。

　　上诉人黄某上诉称：

　　一、上诉人与被上诉人签订合同并进行不合格装修工程明显存在欺诈的手段；

　　二、原审适用关于建设工程合同的'规定是错误的，本案应适用承揽合同。承揽合同的一个重要原则是承揽合同是完成工作的合同，承揽合同必须要求承揽人按照发包人的意思，完成了承揽项目，再进行项目的结算。上诉人在一审庭审中已多次表明被上诉人未完成合同约定的义务，故上诉人依法未将余款付给被上诉人，并非上诉人延付工程款。

　　三、本合同纠纷中，被上诉人必须承担瑕疵担保责任。在上诉人入住该房后，发现该房存在超过20处质量问题，被上诉人的行为本身已构成了违约。四、工程款的结算价格存在争议。五、上诉人是香港人，不熟知大陆的有关法律规定，原审在上诉人不知情的情况下，作出不公平的判决。综上，特提出上诉请求：

　　1、撤销（20xx）顺法民一初字第01001号民事判决；

　　2、驳回被上诉人的诉讼请求；

　　3、本案的诉讼费由被上诉人承担。

　　被上诉人梁某辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院予以维持。

　　本院对于原审认定的事实予以确认。

　　本院认为：本案的上诉争议焦点系上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元。

　　首先，双方当事人系因在履行房屋装饰装修工程合同中引起该纠纷，故该案的案由应定性为建设工程施工合同纠纷。建设工程施工合同系承揽合同中的一种特殊形式合同，所以建设工程施工合同在适用承揽合同的一般规定的同时，在法律法规对建设工程合同有特殊规定的情况下应当优先适用该特别规定。双方当事人于20xx年2月8日签订的《协议书》，因被上诉人不具有房屋装修工程资质，故该协议违反法律及行政法规的强行性规定，应属无效合同，不受法律保护。原审对该合同效力定性正确，本院予以维持。

　　其次，关于上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元的问题。上诉人在一审庭审过程中，明确确认了以下事实：其一，讼争工程已经完工，且其已经入住使用；其二，讼争工程总价款为327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系讼争工程的质量问题。根据上诉人的自认，该案所涉法律关系中的权利、义务明确，上诉人应当向被上诉人承担其尚欠工程款87000元之支付义务。故上诉人关于其不应支付87000元工程款的上诉请求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

　　至于讼争工程的质量问题，在原审法院行使了充分的释明权的情形下，上诉人明确表示就质量问题，另案解决。原审法院对于讼争工程质量问题没有处理，符合民事诉讼中“不告不理”原则，程序合法，本院予以维持。上诉人在二审诉讼期间提交的《调查取证申请书》是要求法院对讼争房屋工程质量问题进行处理，因原审法院对讼争房屋工程质量问题不作相应审查，故本院不予准许。上诉人可另循其他法律途径进行救济。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：

　　驳回上诉，维持原判。

　　二审案件受理费3120元，由上诉人黄某负担。

　　本判决为终审判决。

工程合同书15

　　发包人：

　　承包人：xxxxxx

　　年月日

　　发包人（以下简称甲方）：

　　承包人（以下简称乙方）：xxxxxx

　　依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1．工程名称：

　　2．工程地点：

　　第二条承包范围

　　消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。

　　第三条工程承包方式

　　包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。

　　第四条合同工期

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　第五条工程造价、付款方式及价款调整

　　工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写）

　　付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。

　　第六条工程质量及验收标准

　　1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。

　　2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。

　　3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-20xx．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-19xx．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（20xx年版）GB50261-19xx．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-19xx．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-20xx．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-20xx．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。

　　第七条安全施工

　　1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。

　　2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

　　第八条双方的权利和义务

　　1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。

　　2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。

　　3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收

　　4．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

　　5．乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。

　　6．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。

　　7．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。

　　第九条设计变更

　　1、甲方认可的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，甲方、乙方均不得擅自更改。

　　2、施工图中重大变更，必须经甲方批准同意。设计变更单须经甲方签证有效后方可实施。变更单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同的补充文件。

　　3、当修改图纸属于设计错误导致材料、设备变更，其增减的费用由双方确定后调整合同造价。

　　4、乙方在保证工程质量的和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，在符合消防相关设计施工规范要求的前提下实施。

　　5、若施工过程中确需变更的，应征求甲方同意，甲方以书面形式变更。由此而增加的费用，据实进入决算。

　　6、施工中发生下列各项事实之一时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，要求确认：

　　（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致时；

　　（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明不符；

　　（3）设计图纸和说明文件中未标明的'施工条件发生了预料不到的特殊困难等。

　　第十条违约责任、索赔

　　1．甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2‰的违约金。