当前位置:范文派>合同范本>工程合同>消防工程协议书

消防工程协议书

时间:2024-06-20 13:03:24 工程合同 我要投稿

消防工程协议书实用(14篇)

  在不断进步的社会中,我们用到协议的地方越来越多,签订协议能够保证双方合作愉快。到底应如何拟定协议呢?下面是小编整理的消防工程协议书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

消防工程协议书实用(14篇)

消防工程协议书1

  发包方:_________有限公司以下简称甲方

  总承包方:________以下简称乙方

  分包方:_________以下简称丙方

  甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神,本着各方自愿、平等、互利的原则,结合本消防工程具体情况,达成协议如下:

  一、工程概况

  1.工程名称:______有限公司一期消防工程

  2.设计单位:

  3.工程地点:______路

  二、各方职责

  甲方:___________乙方:___________丙方:___________技术文件和承包范围

  技术文件:

  1、(一期工程)施工图

  2、建筑工程消防审核意见书--杭公消审[ ]第号

  3、施工图审查报告

  4、(二期工程)消防系统图

  5、投标文件(预算书)

  承包范围:____________

  主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统

  包括:消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。

  第一条工程造价

  主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总____万元(其中包括如下费用)。

  1、总包管理费3%

  2、市场价格风险调整的不可预见费用

  3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)

  4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)

  5、其它与领取《消防工程验收合格证》的.所有费用。

  6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

  7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。

  第二条工期要求和开工日期

  1、工期要求:

  主厂房:____________天(到年______月______日止)起始时间要明确

  展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间

  2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

  (工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)

  第三条质量要求和评定标准

  1、质量要求:合格并符合消防和设计要求

  2、评定标准:按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

  第四条安全生产规范执行

  必须符合国家和杭州市有关规定要求。

  第五条材料、设备的采购、供应方式和要求

  1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收,由甲方、总包、监理单位盖章确认。

  2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。

  第六条工期、质量保证金

  1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求,愿支付给甲方项目保证金____万元(其中质量保证____万元,工期保证____万元,文明、安全保证____万元)。

  2、项目保证金的支付:

  本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证____万元。

  3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。

  第七条工程价款及支付方式

  1、房屋结____天,甲方支付给丙____万元;

  2、丙方支付给乙方总包管理____%____万元);

  3、房屋结顶后,按每月完成工程量的__%支付;

  4、竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的__%;

  5、余____万元(其____万元作为工程保修金),在满一年后支____万元____万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。

  6、接受工程价款的

  单位名称:____________

  帐号:____________

  开户银行:

  第八条工程质量保修保修期为二年。在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。

  第九条违约责任及处理

  1、工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约____万元。同时每逾期一天再按每个单体工程____元/天计算罚金支付给甲方。

  2、质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上承诺____万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

  3、安全文明:符合国家和市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作,若发生任何人员安全事故,丙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的损失由丙方全额承担,并愿____万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

  4、自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。每逾期一天,丙方应向甲方交纳违约金,违约金____元/天计取。

  5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每____元/次。

  第十一条其它

  1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理,负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。

  2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房,其余由丙方负责验收。

  3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

  4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的,以本协议为准。

  5、本协议履行地为本工程所在地。

  6、本协议一式六份,叁方各执二份,自双方签字并盖章之日起生效。

  甲方:___________乙方:___________丙方:___________

  代表:__________代表:__________代表:____________

  ______年______月______日

消防工程协议书2

  发包方(甲方):__________

  承包方(乙方):__________

  根据及其他相关法律法规,结合本工程的具体情况,双方签订本合同,以资共同遵守。

  第一条:工程项目

  1。1工程名称:________________________________项目消防工程

  1。2工程地点:_____________________________________________________________

  1。3承包范围:按甲方提供的__________________________________项目消防工程施工图纸及乙方完善、优化后经甲方确认的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容,以及经双方确认、消防局审核批准的自动报警系统优化设计方案,供货及安装内容为:

  1)与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程。

  2)消火栓系统:包括整个商住楼室内外消火栓系统。

  3)喷淋系统:包括整个商住楼自动喷淋系统。

  4)自动报警及联动控制系统:包括整个商住楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备。

  5)消防广播、电话系统设备及控制线路;消防广播兼做背景音乐。

  6)整个商住楼通风防排烟系统设备及控制线路,各设备从相对应的双电源转换器直接取电。

  7)消防电梯系统相关消防控制线路,由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。

  8)移动灭火器设备配置。

  9)风机、防火卷帘设备及控制线路;双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。

  10)切断非消防电源线路。

  11)消防水池水位报警系统、线路等。

  12)消防设备的监控及反馈系统。

  13)气体灭火的设计、施工。

  上述消防设计图纸,由乙方负责报送__________________________________消防局审核批准后,才能进行消防工程施工;如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过消防局审核和验收的,增加工程费用由乙方承担,但由于间隔或功能改变的增加工程除外。

  上述1~13项工程内容涉及的材料、设备、设施均由乙方采购供货、运输和安装,所有费用包含在合同价内。

  1。4承包方式:

  承包方式采用总价包干方式,即本工程乙方必须包报建及费用、包工、包料、包深化设计、包工期、包质量、包安全文明施工、包配合费、包调试、包验收通过、包施工安装发生水电费、包利润及税金等方式进行,工程未经甲方同意不得分包。

  属于交钥匙工程。

  第二条:工程造价(大包干价):__________________________________

  2。1本工程大包干承包总价为(人民币):__________________________________

  大写:人民币_________________元整(¥__________________________________元)。

  2。2超出合同范围外的子项内容,必须在施工前报甲方确认,施工后由本项目监理公司和甲方签字盖章确认工程量,按进行计价结算。

  增加工程造价总计在_________________万元内的,不支付工程款,多于万元部分按实支付。

  第三条:工期

  3。1乙方须于本合同生效之日起开工,须于______年_____月___日前施工完毕,______年_____月___日前完成消防验收。

  如因甲方施工进度或现场未达到乙方进场施工条件,工期由双方协商另行确定。

  3。2自双方签订合同乙方正式开工之日起算,至本工程竣工并经甲、乙双方及消防部门验收合格为止,称为本合同实际总工期。

  第四条:工程质量标准和保修期

  4。1工程质量标准按国家现行施工验收规范及省市验收标准、工程质量达到合格等级以上,乙方并保证工程如期开通使用和质监、消防验收通过。

  4。2工程保修按建设部有关规定执行,保修期自政府有关部门验收合格报告正式批出之日起计贰年时间。

  第五条:材料设备供应

  5。1工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场;产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后,由乙方购买供应到施工现场(甲方提供的材料设备除外)。

  5。2所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件,并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验,并须符合国家规定的安全和质量标准。

  5。3施工中,由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用,甲方给予乙方适当的补偿后,不适用的材料设备由乙方自行处理。

  5。4材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品(采用的产品品牌须经过甲方的书面确认)。

  第六条:工程价款支付

  6。1工程进度达_____%,甲方付至大包干总价的_____%作工程进度款;

  6。2工程进度达_____%,甲方付至大包干总价的_____%作工程进度款;

  6。3工程进度达_____%,甲方付至大包干总价的_____%作工程进度款;

  6。4所有工程完工,经甲方、监理验收全部工程达到合格标准,且消防系统全部开通后,付至大包干造价的_____%作工程进度款;

  6。5工程经消防管理部门验收合格,乙方向甲方提交份完整竣工图纸资料和结算资料经甲方审核确认后10天内甲方支付工程款至合同结算价的_____%;

  6。6余款_____%作为质保金,若乙方无违约行为,在保修期满后10天内支付。

  6。7乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告,甲方收到乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕,并按上述条款的约定向乙方付款。

  若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议,应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方,由双方协商确定后再行付款。

  6。8甲方向乙方付款时,乙方须向甲方提供相当于甲方付款金额的合法有效的发票,否则,甲方有权拒绝付款。

  第七条:现场签证与结算

  7。1现场签证

  7。1。1因设计变更或甲方原因导致的合同清单内项目增减或发生合同清单外的签证项目时,乙方须在签证项目完成后_____天内组织甲方和监理公司验收并提交签证申请(涉及到隐蔽项目的必须在隐蔽前通知甲方验收)。

  7。1。2乙方应提交签证申请的资料包括:工程联系单(如由乙方发起的'工程联系单,必须有甲方及监理的意见及签字盖章)、《施工现场签证单》(必须有工程量、有单价、有总价。

  工程量应附计算过程,清单计价的应有单价分析表,定额计价的应有套价书)、现场验收计量的原始单据(甲方工程部人员、乙方、监理方签字)及照片、工程设计图纸及图纸会审资料、签证的书面理由陈述、对应本签证的单项工程验收单;合同外现场签证项目还应包括《单项(或分部)工程验收证明书》。

  7。1。3以上资料由甲方签章确认有效。

  已签证确认的费用按含税造价处理(不再另外计算其它任何费用),到工程竣工结算时按双方协商的计费方式计付。

  7。2结算

  7。2。1工程竣工验收合格之日起_____天内,乙方应提交以下结算资料:

  1)工程结算书打印稿四份及电子文件一份,结算书装订内容及顺序为封面、《单项(或分部)工程验收证明书》、编制说明、计费表、分部分项结算书、主要材料用量价格表;

  2)工程量计算书打印稿及电子文件一份;

  3)工程竣工设计资料(含工程竣工设计图纸、图纸会审纪要、修改及变更通知书)一套(原件、独立编号装订);

  4)现场签证单一份(原件、独立编号装订);

  5)合同书一份(复印件);

  6)施工组织设计或施工方案(经甲方确认)一份。

  若乙方未按上述要求报送工程竣工结算资料,则甲方有权拒收结算资料,由此造成结算工作延误概由乙方负责。

  7。2。2本工程的工程量按施工图纸及甲方签证计算。

  工程师和甲方收到乙方提交的完整工程竣工结算资料后_____工作天内,由甲方按照乙方实际完成并通过验收合格的工程量、甲方签证及本合同核实审定工程结算总价,双方应按工程结算总价进行结算。

  7。2。3在工程结算时经甲方核实乙方没有按照图纸、施工规范和甲方的指令进行施工,或出现偷工减料的情况,则甲方有权因乙方原因造成的上述事项不予结算,视乙方违约,由此造成的一切损失概由乙方负责。

  第八条:双方责任

  8。1甲方责任:

  8。1。1开工前向乙方提供施工图纸套。

  8。1。2开工前天内完成由甲、乙方和设计方、监理方参加的施工图会审。

  8。1。3对乙方在施工时发现设计图纸错误提出的意见,甲方应在收到书面通知的_____天内会同设计方进行处理。

  8。1。4委派为现场管理代表,监督检查工程质量、进度,负责设计图纸的变更、工程期间的质量验收及其它事宜。

  8。1。5保证按第六条支付工程款的办法进行工程款项支付。

  8。1。6如因甲方原因导致工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工,甲方应采取措施弥补或减少损失,同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、返工、材料等损失。

  8。1。7协助乙方解决施工期间水源、电源及材料堆放和施工人员的住宿场所。

  8。1。8在竣工验收后的保修期内,因使用不当引起的工程质量问题,其返修费用由甲方负责。

  8。2乙方责任:

  8。2。1收图后,在开工前天内完成施工图会审,在开工前天内编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。

  8。2。2按施工安全规范做好施工质量、安全管理并保证安全施工,指定安全、防火责任人,物件堆放整齐,场地清洁卫生,道路畅通。

  凡施工期间发生的施工质量、安全事故均由乙方负责,并报告甲方、监理方及有关部门。

  8。2。3委派为现场管理代表,须持有与工程项目相适应的资格证书,负责施工期间的施工质量、安全等问题。

  8。2。4做好施工原始记录。

  施工中如发现设计错误或严重不合理时,应立即以书面通知甲方。

  8。2。5施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。

  8。2。6乙方负责办妥消防报建、验收手续(注:由于本合同范围外项目引致不合格的问题不属乙方责任)。

  8。2。7对竣工验收后保修期内出现的工程质量问题负责免费返修。

  8。2。8竣工验收后,施工单位人员必须在天内清理场地并撤离施工现场。

  8。2。9在施工中,甲方发现乙方工程进度或工程质量等与合同要求或施工组织设计等不符时,甲方有权终止本合同并向乙方追究因此而遭受的所有损失。

  如因乙方材料质量不合格或材料质量保证资料不符合国家和地方政府部门的要求而导致工程不能按期通过质量监督站或广州市消防部门的验收,乙方要承担全部责任,甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。

  第九条:工程验收

  9。1工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量验收标准为依据。

  9。2隐蔽工程在乙方自检后填制验收表,以书面通知甲方检查。

  甲方接通知后天内到场验收,经检验合格并符合设计要求时由双方签字后方可进行下一工序的施工。

  9。3单项工程竣工前天,由乙方通知甲方验收,并在竣工后天内验收完毕。

  甲方不按时验收,则视作甲方认可乙方单方验收。

  9。4乙方在本工程施工安装完毕,应在完工前天由乙方申请要求市消防部门进行竣工验收,并保证验收通过和开通使用,属于交钥匙工程,并按验收合格的日期为竣工日期。

  如实际竣工日期比合同约定竣工日期延迟的,乙方应承担延期竣工的违约责任。

  9。5自动报警系统和相应部分经乙方优化设计修改后,如市消防部门验收通不过而需重新整改所需的工程费用均由乙方全部负责,并由乙方承担因此延误交工而造成甲方的损失。

  9。6属于甲方负责完善的消防工程项目(包括防火门、应急照明、疏散标志、管井的封堵等)应在消防验收前达到验收标准,否则乙方竣工验收时间顺延。

  9。7工程竣工后,在工程结算之前乙方向甲方提交完整的竣工图纸资料各份。

  工程变更不大的,由乙方在原施工图上加上注明及编制竣工资料;工程变更较大的,应由乙方重新绘制竣工图,所需费用由乙方承担。

  9。8在工程未通过验收前甲方提前使用的,并不免除乙方应承担的质量保证及保修责任。

  第十条:工程变更

  10。1乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下提出优化设计、修改工艺的合理化建议,经甲方和设计及消防部门同意后方可实施。

  10。2在工程进行中,甲方有权随时以书面通知乙方修改、补充、增减原有工程设计,乙方应依照甲方要求进行。

  其增减工程量由监理单位和甲方签证确认,并按本合同第二条第二款内容结算。

  第十一条:违约责任

  11。1甲方因自身原因不能按时付款的,每逾期一天,甲方须向乙方支付应付而未付款的万分之五的违约金,但累计违约金总额不得超过合同总价的_____%。

  11。2乙方因自身原因不能按合同约定的竣工日期竣工的,每逾期一天,应向甲方偿付相当于合同总价的万分之五违约金,若乙方逾期超过十天仍未能通过竣工验收合格的,甲方有权单方解除本合同,乙方除支付上述违约金并退还甲方已付全部款项外,还应向甲方支付相当于合同总价的_____%的违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。

  11。3乙方必须按本合同及附件、甲方确认的施工图纸、用料、施工规范和甲方的指令严格进行施工,保证质量,如不符合上述要求,甲方有权拒绝验收,且对乙方进行处罚,金额为_____元/次。

  乙方必须在甲方要求的时间内整改完毕。

  11。4乙方如将甲方的技术或资料向第三方扩散、转让的,乙方应向甲方支付相当于合同总价的_____%的违约金并赔偿甲方因此遭受的一切损失。

  11。5在合同履行过程中,如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为,甲方有权单方解除本合同:

  11。5。1“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响甲方或监理单位有关人员在合同实施过程中的行为;

  11。5。2“欺诈行为”是指谎报事实,包括在前期的招投标过程中投标者之间串通投标(递交投标文件之前和之后),以及在合同实施过程中的其他欺诈行为,使甲方作出错误的判断,进而损害甲方的利益。

  11。6乙方基于本合同的规定应向甲方支付的违约金及经济损失赔偿,甲方有权直接从未付给乙方的款项中抵扣,若不足以抵扣的,乙方应在甲方通知之日起_____天内向甲方付清。

  11。7未经甲方书面同意,乙方不得将本合同转包或分包,否则,乙方须向甲方支付相当于合同总价的20%作为违约金,因此造成甲方损失的,乙方还应承担赔偿责任。

  第十二条:其他约定条款

  12。1甲方已委托监理公司进行建设监理,乙方必须服从监理公司的管理,本合同范围内的所有工程验收、工程签证必须经监理公司和甲方盖章确认。

  12。2工程保修期内,如因乙方原因的质量投诉或问题,乙方应在接到甲方通知四小时内赶到现场进行处理。

  如逾期处理,甲方将另行委托,其所有费用及因此而造成甲方的其他经济损失由乙方承担。

  12。3施工用水源、电源设施甲方接到工程主体内,由乙方接到施工现场内各施工地点并按表向总承包单位缴交水、电费。

  12。4甲方对乙方工程进度或质量不满意时,虽经甲方提出要求改善,而乙方并未执行,则甲方有权不须提出任何理由而随时以书面通知乙方终止本合同,乙方必须遵从在_____天内退场,甲方保留对乙方由此引起的损失的索赔权。

  第十三条:争议解决方式

  13。1本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致,解释顺序应为:本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。

  13。2双方在合同执行期内如有争议,应由双方友好协商解决,如协商无效任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

  第十四条:乙方联系方式

  乙方保证其提供的并在本协议上注明的联系方式(包括:通讯地址及联系电话等)为有效的联系方式,若联系方式发生变更,乙方应及时以书面形式通知甲方,乙方未以书面形式通知的,甲方按协议上注明的联系方式发送有关通知、文件,即视为该有关通知、文件送达乙方,乙方对因联系方式错误及未书面通知甲方联系方式变更而引起的一切后果承担全部责任。

  乙方的联系方式为:__________

  单位名称:__________

  通信地址:__________

  联系人:__________

  联系电话:__________

  传真号码:__________

  第十五条:附则

  15。1本合同经双方签字盖章之日起生效。

  15。2本合同一式四份,双方各执两份,具同等法律效力。

  15。3本合同附件为本合同不可分割的组成部分:

  14。3。1《消防工程施工设计图纸》

  14。3。2《报价一览表及工程量清单》

  甲方(公章):__________ 乙方(公章):__________

  签约代表:__________ 签约代表:__________

  签约时间:__________签约地点:__________

消防工程协议书3

  发包方:_____________有限公司,以下简称甲方

  总承包方:___________________,以下简称乙方

  分包方:_____________________,以下简称丙方

  甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神,本着各方自愿、平等、互利的原则,结合本消防工程具体情况,达成协议如下:

  一、工程概况

  1.工程名称:___________________有限公司一期消防工程

  2.设计单位:______________________________________

  3.工程地点:______________________________________路

  二、各方职责

  甲方:______________________________________

  乙方:______________________________________

  丙方:______________________________________

  技术文件和承包范围:________________________

  技术文件:__________________________________

  1.(一期工程)施工图

  2.建筑工程消防审核意见书--杭公消审[]第______号

  3.施工图审查报告

  4.(二期工程)消防系统图5.投标文件(预算书)

  承包范围:

  主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括:消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。

  第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元(其中包括如下费用)。

  1.总包管理费3% 。

  2.市场价格风险调整的不可预见费用 。

  3.消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)。

  4.设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据) 。

  5.其它与领取《消防工程验收合格证》的'所有费用。

  6.对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

  7.涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。

  第二条工期要求和开工日期

  1.工期要求:

  主厂房:_________天(到_________年_________月_________日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2.同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

  (工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)

  第三条质量要求和评定标准

  1.质量要求:合格并符合消防和设计要求2.评定标准:按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

  第四条安安全生产规范执行必须符合国家和杭州市有关规定要求。

  第五条材料、设备的采购、供应方式和要求

  1.本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收,由甲方、总包、监理单位盖章确认。

  2.材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。

  第六条工期、质量保证金

  1.丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求,愿支付给甲方项目保证金为_________万元(其中质量保证金_________万元,工期保证金_________万元,文明、安全保证金_________万元)。

  2.项目保证金的支付:

  本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。

  3.竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。

  第七条工程价款及支付方式

  1.房屋结顶天,甲方支付给丙方_________万元;

  2.丙方支付给乙方总包管理费_________%(_________万元);

  3.房屋结顶后,按每月完成工程量的_________%支付;

  4.竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%;

  5.余款_________万元(其中_________万元作为工程保修金),在满一年后支付_________万元,_________万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。

  6.接受工程价款的单位名称:________________________________帐号:____________________________________开户银行:________________________________

  第八条工程质量保修保修期为二年。

  在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。

  第九条违约责任及处理

  1.工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金_________万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。

  2.质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上承诺,_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

  3.安全文明:符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作,若发生任何人员安全事故,丙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的损失由丙方全额承担,并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

  4.自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。每逾期一天,丙方应向甲方交纳违约金,违约金按_________元/天计取。

  5.丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每次_________元/次。

  第十条其它

  1.丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理,负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。

  2.甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房,其余由丙方负责验收。

  3.施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

  4.甲乙丙方同意

  本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的,以本协议为准。

  5.本协议履行地为本工程所在地。

  6.本协议一式六份,叁方各执二份,自双方签字并盖章之日起生效。

  甲方:__________________代表:__________________

  乙方:__________________代表:__________________

  丙方:__________________代表:__________________

  _______年______月_____日

消防工程协议书4

  甲方:_______________

  负责人:__________

  职务:__________

  地址:__________

  邮政编码:__________

  电话:__________

  传真:__________

  乙方:__________

  负责人:__________

  职务:__________

  地址:__________

  电话:__________

  传真:__________

  鉴于双方本着互惠互利的原则,就乙方投资建设甲方__________________项目内的通信设备、网络布线及后期通信业务的开展与网络维护,经友好协商,达成如下合作的协议:

  第一条协议的范围、内容及时间

  1、合作范围:甲方投资建设位于全部建筑。暂定该项目名称为__________________(以下简该项目)。

  2、合作内容:乙方为甲方该项目合作范围内所有通信设施投资、建设、运营、维护的唯一合作方。乙方负责合同期内该设施的运营维护,负责通信运营商的业务接入,为甲方业主提供全面优质的服务,保障甲方业主通信网络的正常使用。

  3、合作时间:本协议自签订之日起生效,期限为_________年。到期后双方如无异议,自动顺延。

  第二条双方投资网络建设内容

  1、甲方免费提供通信分线设备及楼层交换设备的安装位置。

  2、甲方免费提供能够满足该项目通信设备需求的通信机房,机房需求见第五条。

  3、乙方负责该项目通信网络建设的投入,按照有关技术要求负责该合作项目通信机房到用户端的投资及通信网络建设,包括:投资该项目内机房到楼层设备间的光缆、电缆及相关通信设备,室内语音、数据综合布线系统,语音、数据面板及模块等。

  4、乙方负责该项目投入使用后的通信网络的运营维护,详细内容在第六条中阐述。

  第三条甲方的责任

  1、甲方为乙方提供该项目各类相关图纸,在网络工程建设完工后,乙方具有保留上述图纸的权利,以便通信网络的运行管理维护。

  2、甲方配合乙方对该项目进行设计、施工,并提供必要的条件,为该项目的日常维护和设备安装(其中包括穿放光电缆、设备安装扩容、日常维护测试等)提供便利条件(如机房钥匙、各类通行证等)。

  3、甲方不与乙方以外的任何单位或个人,在合同项目区域内进行通信信息网络投资建设方面的合作。

  4、甲方在与其选聘的物业服务企业签订的《物业服务合同》中加入“为保证小区通信畅通,本项目内通信设施由内蒙古___田科技有限公司进行投资、建设,其作为产权的唯一主体同时负责多家运营商的接入、运营、维护。物业服务企业对与本协议中甲方与内蒙古___田科技有限公司签订的协议内容予以认可,不持异议,并积极配合内蒙古___田科技有限公司对本项目内的通信设施进行运营、维护。

  第四条乙方的责任

  1、乙方应按照与甲方签订的协议内容,完成合作项目内通信投资建设,乙方有权获得通信网络运营的相应收益。

  2、乙方应按照甲方的施工进度,保质保量完成投资建设任务,在施工过程中必须严格遵守甲方各项现场管理制度。

  3、乙方负责该项目内通信网络设施的维护,保障甲方该项目内业主的网络通讯畅通。

  4、乙方负责该项目中多家通信运营商的业务接入,负责该项目长期通信业务的正常运营与使用。

  5、乙方负责该协调项目中运营商手机信号放大覆盖的施工事宜。

  6、如遇故障或服务等原因乙方不能满足业主正常通信要求,当小区20%业主要求更换服务商时,甲方有权终止与乙方继续履行合同。

  第五条通信机房的提供

  1、甲方在该项目区域内地下室位置向乙方提供能够满足业主通信需求及设备增容的通信机房,在政府土地出让年限内免费(包括免缴管理费)使用。

  2、由甲方负责设置单独电表,乙方按供电部门的标准(非普工业标准),直接对供电部门支付通信机房安装期间及投入使用后的电费。

  3、甲方提供给乙方的通信机房符合相关技术规范,满足技术及使用要求。

  4、机房消防设备应符合相关消防规范。

  5、甲方为乙方工作人员出入提供方便。

  第六条通信网络运营维护

  1、乙方对该项目内所建通信网络的工程质量全面负责,并负责在合同期内的维护与维修,以确保该项目内通信系统的正常运行。

  2、乙方负责与多家运营商协调,提高网络运营的管理、优化效率,为该项目内业主提供更加完善的网络服务。

  3、甲方采取有效措施保障乙方在甲方场地内所属通信设备、网络的安全及完整;防止通信线路的人为破坏,在发生破坏时,甲方协助乙方调查事故原因,并追究相应的事故责任。

  第七条所有权归属

  1、为保护乙方投资,甲方承诺由乙方独家负责本合作项目范围内所有通信系统(包括:通信综合业务)的接入以及通信业务的运营、维护。

  2、甲方投资建设的管道、桥架等和通信相关的设施在通信接入、使用上只允许乙方使用。

  3、为保障乙方投资收益,上述范围内乙方投资的通信设施、设备等全部资产所有权归乙方所有,并受国家相关法律法规的保护。甲方及其他方使用乙方投资建设的通信设施、设备,须与乙方进行协商,并征得乙方同意,此权利不因双方合作的终止而终止。甲乙双方若发生所有权或管理权的变更,从而影响到本协议的合作和经营,变更方应提前_________天书面通知另一方,并及时向所有权或管理权的受让方移交本协议,以便继续履行本协议相应条款。

  第八条违约责任

  本协议生效后,甲、乙双方应本着诚实信用的原则,严格履行本协议约定的各项义务。任何一方当事人不履行本协议约定义务的',或者履行本协议约定义务不符合约定的,视为违约,除承担该项目通信总投资_________%的违约金之外,应向对方赔偿因此受到的损失;包括但不限于实际损失、预期损失和要求对方赔偿损失而支付的律师费、交通费和差旅费等。

  第九条争议解决

  1、甲乙双方若发生合同纠纷,应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。

  2、本合同履约地为__________________,若双方不能通过协商达成协议,可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国民法典》的有关规定,向__________________人民法院提起诉讼。

  第十条免责条款

  1、本合同因不可抗力而无法履行时,双方按国家有关法律规定处理。不可抗力是指:

  (1)法律、法规、国家政策的变化导致合同不能正常履行。

  (2)由于发生甲、乙、双方所不能控制的自然灾害或意外事故,导致不能正常经营的情况。

  (3)国家法律法规所规定的其他不可抗力事件。

  2、合同签订后,双方任何一方,由于人力不可抗拒的因素影响本合同履行时,都有通知对方并尽力减少损失的责任与义务。遭遇不可抗力的一方或双方应在发生不可抗力事件后的十五日内书面通知对方,并应尽其最大努力终止不可抗力事件或减少其影响。不可抗力事件结束后,双方应立即磋商以寻求一个公平的解决方法,并应尽所有合理努力以减轻不可抗力的影响及损失。因不可抗力给对方造成损失的,不承担违约责任。

  第十一条其它约定事项

  1、本协议自双方签字盖章之日起生效。

  2、无论事前书面通知与否,本协议签署方均不得向合同方以外任何组织、机构、个人泄露本协议内容及在本协议履行过程中获得的商业秘密。否则,违约方必须承担违约责任并赔偿由此给对方造成的损失。

  3、上述条款中的保密义务将在本协议终止或期满后继续存在。

  4、本协议未尽事宜,可由各方商定并签署,所有有关本协议条款、条件的修改、补充和变更应以书面形式在与对方协商并达成一致的条件下,由对应方授权代表签订,上述文件是本协议不可分割的一部分,与本协议具有同等法律效力。

  5、本协议自双方签字盖章后生效,一式_________份,甲方持_________份,乙方持_________份,具有同等法律效力。

  甲方:__________

  甲方授权代表:__________

  签约日期:_________年_________月_________日

  乙方:__________

  乙方授权代表:__________

  签约日期:_________年_________月_________日

消防工程协议书5

  甲方:____________________

  乙方:____________________

  甲、乙双方经协商一致,同意终止双方于___年___月___日签署的《国电新疆红雁池发电有限公司以大代小热电联产(2×330MW)技改工程全厂区消防工程施工合同》(合同编号:SHFD-20xx-4-5-1)(以下简称《施工合同》),现就有关事项约定如下:

  一、甲、乙双方同意终止《施工合同》,合同终止后甲、乙双方不再有任何劳务和财务等关系,双方不再享有《施工合同》中约定的任何权利履行任何义务。

  二、甲乙双方就乙方已完成的施工工程量已进行核实并确认。

  三、就乙方已完成的施工工程量,甲方已支付乙方施工款合计五十三万元(¥530,000.00),之后甲方无义务向乙方支付其余工程款。另乙方已向甲方开具共计50万元的有效发票,余下3万元有效发票乙方应在本协议生效日前向甲方开具。

  四、双方同意于本协议生效之日,双方在《施工合同》中约定的权利、义务终止。乙方在合同终止前向甲方及甲方指定的.第三方进行工作交接,包括施工所涉及的现有文件、资料、图纸以及乙方已购买但尚未安装的材料、辅料、设备(其中不包括乙方自购的施工工具)等。上述现有文件、资料、图纸及材料、辅料、设备(其中不包括乙方自购的施工工具)等乙方应全部保留在施工现场,并向甲方或甲方指定的人员移交上述现有文件、资料、图纸及材料、辅料和设备(但不包含乙方自购的施工工具)等,待双方移交签字确认后由甲方或甲方指定的第三方保管,不再与乙方有任何权利义务关系。

  五、甲乙双方不得做出任何可能对施工现场的施工干涉行为。

  六、本协议是经双方友好协商后达成的一致意见,因此双方就履行本协议不得有任何争议。

  七、本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

  八、本协议一式二份,双方各执一份。

  甲方:________________________

  甲方代表:________________________

  签署日期:___年___月___日

  乙方:________________________

  乙方代表:________________________

  签署日期:___年___月___日

消防工程协议书6

  发包方:_____________有限公司,以下简称甲方

  总承包方:___________________,以下简称乙方

  分包方:_____________________,以下简称丙方

  甲、乙、丙叁方根据《建筑安装工程承包合同条例》的精神,本着各方自愿、平等、互利的原则,结合本消防工程具体情况,达成协议如下:

  一、工程概况

  1。工程名称:___________________有限公司一期消防工程

  2。设计单位:______________________________________

  3。工程地点:______________________________________路

  二、各方职责

  甲方:______________________________________

  乙方:______________________________________

  丙方:______________________________________

  技术文件和承包范围:________________________

  技术文件:__________________________________

  1。(一期工程)施工图

  2。建筑工程消防审核意见书——杭公消审第______号

  3。施工图审查报告

  4。(二期工程)消防系统图5。投标文件(预算书)

  承包范围:

  主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括:消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。

  第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元(其中包括如下费用)。

  1。总包管理费3%。

  2。市场价格风险调整的不可预见费用。

  3。消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)。

  4。设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)。

  5。其它与领取《消防工程验收合格证》的.所有费用。

  6。对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

  7。涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。

  第二条工期要求和开工日期

  1。工期要求:

  主厂房:_________天(到_________年_________月_________日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间

  2。同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

  (工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)

  第三条质量要求和评定标准

  1。质量要求:合格并符合消防和设计要求

  2。评定标准:按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

  第四条安全生产规范执行必须符合国家和杭州市有关规定要求。

  第五条材料、设备的采购、供应方式和要求

  1。本工程的材料及设备由丙方采购。

  按规定报甲方、总包、监理单位验收,由甲方、总包、监理单位盖章确认。

  2。材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。

  第六条工期、质量保证金

  1。丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求,愿支付给甲方项目保证金为_________万元(其中质量保证金_________万元,工期保证金_________万元,文明、安全保证金_________万元)。

  2。项目保证金的支付:

  本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。

  3。竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。

  第七条工程价款及支付方式

  1。房屋结顶天,甲方支付给丙方_________万元;

  2。丙方支付给乙方总包管理费_________%(_________万元);

  3。房屋结顶后,按每月完成工程量的_________%支付;

  4。竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%;

  5。余款_________万元(其中_________万元作为工程保修金),在满一年后支付_________万元,_________万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。

  6。接受工程价款的单位名称:________________________________帐号:____________________________________开户银行:________________________________

  第八条工程质量保修保修期为二年。

  在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。

  第九条违约责任及处理

  1。工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金_________万元。

  同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。

  2。质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上承诺,_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

  3。安全文明:符合国家和杭州市有规定要求。

  丙方承诺确保做好安全生产工作,若发生任何人员安全事故,丙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的损失由丙方全额承担,并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

  4。自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。

  每逾期一天,丙方应向甲方交纳违约金,违约金按_________元/天计取。

  5。丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每次_________元/次。

  第十条其它

  1。丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理,负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。

  甲方:______________________________________

  乙方:______________________________________

  丙方:______________________________________

消防工程协议书7

  甲方(用人单位)名称:_________________甲方代表人:_________________公司地址:_________________联系方式:_________________

  乙方(劳动者)姓名:_________________居民身份证号码:_________________性别:_________________民族:_________________

  文化程度:_________________出生年月:_________________家庭住址:_________________户籍所在地:_________________联系方式:_________________

  根据《中华人民共和国劳动法》以及有关法律、法规、规章和政策的规定,经双方平等协商,乙方为甲方合同制职工,并订立本合同。

  一、劳动合同期限。

  (一)本合同为以完成一定工作为期限的劳动合同。

  合同期从之日起至之日止(起讫时间必须明确具体)。其中熟练期____________(培训期、见习期)从______年______月______日起至______年______月______日止;试用期从______年______月______日起至______年______月______日止。

  二、工作内容。

  (一)乙方的工作岗位:

  _________________

  (二)乙方的工作任务(量化)和考核办法:

  _________________详见附件。

  (三)乙方的岗位职责:

  _________________详见附件。

  (四)在本合同有效期内,如果乙方业绩、考勤、开展业务行为不符合甲方关于业务人员考核和聘任的有关规定,甲方有权依据甲方的.有关制度及本合同约定,调整乙方工作岗位、薪酬待遇和依法解除本合同。

  三、劳动报酬。

  (一)乙方熟练期(培训期、见习期、试用期)满后的月工资包括基本工资和其他绩效报酬,其中月基本工资为元,其他报酬及考核详见甲方依法制定的企业规章制度。

  甲方:_________________

  ___________年_______月_____日

  乙方:_________________

  ___________年_______月_____日

消防工程协议书8

  发包方(甲方):

  承包方(乙方):

  根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

  若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据《民法典》及国家有关法律、法规的规定,甲乙双方就消防系统安装工程事宜协商一致,特签订本合同。第

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程承包方式: 第

  二、工程日期风险提示: 关于实际竣工日期的规定

  当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:

  工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 开工日期: 竣工日期: 合同工期总日历天数: ____________天。第

  三、工程价款及支付方式金额(人民币大写): ___________________元。

  1、合同价款的确定本合同价款采用_________方式确定。

  2、双方约定的工程款(进度款)支付方式和时间: _______________。

  3、甲方应按约定的支付方式和时间支付工程款(进度款),由于甲方未能按时支付工程款(进度款)所造成的一切后果由甲方负责,如影响工程进度的相应顺延工期。

  4、工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。第

  四、双方义务责任甲方工作:

  1、提供经当地消防部门审批的设计资料,如在施工中发生变化应及时协调乙方及设计单位予以解决。

  2、对乙方施工现场的设备、配线、管路等予以保护。

  3、如工程需基建方预留、预埋等基建配合工作,甲方应提前和乙方及基建单位协商解决。

  4、提供具备施工条件的施工场地。

  5、提供施工所需水、电、电讯线路并接至施工场地。乙方工作:

  1、必须按消防部门审批合格的设计图纸和《建筑设计防火规范》等有关规定进行施工。

  2、在施工过程中,如发现技术要求与现场实际情况不符合《国家消防验收规范》时应向甲方提出,由甲方和设计单位与消防部门协商解决。

  3、乙方应按合同规定的时间完成和提供服务。第

  五、施工组织设计和工期

  1、开工及延期开工乙方应按合同约定的开工时间开始施工。乙方不能按时开工,应当以书面形式向甲方提出延后开工的理由和要求。甲方代表应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。因甲方原因不能按按合同约定的开工时间开始施工。甲方应并以书面形式通知乙方,推迟开工时间,工期顺延。

  2、由于下列原因造成的工期延误,工期相应顺延:

  (1)甲方不能按合同规定提供图纸及开工条件;

  (2)工程量改变和设计变更;

  (3)因停水、停电、停气等原因造成的停工;

  (4)不可抗拒力;

  (5)因甲方无法达成约定义务造成的工期延迟;

  (6)双方约定工期顺延的其他情况。

  3、工程竣工

  (1)乙方按协议条款约定的竣工日期或顺延的工期竣工,如遇特殊情况双方另议。

  (2)施工中甲方如需提前竣工,双方协商一致后应签订提前______竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施,甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工追加的合同价款等内容。风险提示: 工程质量未符合标准的归责

  因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

  因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。第

  六、工程质量工程质量应达到协议书约定的质量标准。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准,乙方承担违约责任。双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。第

  七、工程验收乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员检查检验,并为检查检验提供便利条件。甲方代表的检查检验不应影响施工的正常进行。如影响施工的正常进行,影响正常施工的费用由甲方承担,并相应顺延工期。除此之外严重影响正常施工的追加合同价款由甲方承担。风险提示: 对于采购材料和工程设备的义务与责任

  承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。

  发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。第

  八、材料设备供应

  1、工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场;产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后,由乙方购买供应到施工现场(甲方提供的材料设备除外)。

  2、所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产许可证件,并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验,并须符合国家规定的安全和质量标准。

  3、施工中,由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用,甲方给予乙方适当的补偿后,不适用的.材料设备由乙方自行处理。

  4、材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品(采用的产品品牌须经过甲方的书面确认)。风险提示: 明确违约责任

  在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。第

  九、违约责任甲方无正当理由未按合同约定付款,收到乙方的书面催告通知后在____日内仍未支付的,应从催告期满之日起,向乙方支付应付款项的2的违约金。

  1、工程未通过验收前,甲方擅自使用造成损坏的,由甲方承担相应责任,工程本身质量原因造成的除外。

  2、工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程总造价的5的违约金。

  3、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等,乙方承担由此造成的一切损失。

  4、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收,乙方承担由此给甲方造成的一切损失,同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。

  5、乙方在工程竣工后____日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方,否则每延误一天,必须向甲方支付工程总造价2的违约金。第

  十、争议解决本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。第十

  一、其他

  1、本合同正本两份,双方各执一份;副本四份,甲方执三份,乙方执一份。

  2、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  甲方(公章):

  签约代表:

  签约时间:

  签约地点:

  乙方(公章):

  签约代表:

  签约时间:

  签约地点:

消防工程协议书9

  甲方参加投标的广安枣山物流商贸园区旭岩“美好家园”工程项目,甲方作为施工总承包企业,自身不具备消防设施工程专业承包壹级资质,为提高本工程质量,确保甲方顺利完成工程的投标承诺,甲方拟将中标后的本工程的消防设施施工任务分包给乙方,为明确双方的责、权、利,特订立此协议。

  一、 项目名称:广安枣山物流商贸园区旭岩“美好家园”工程项目。

  二、 拟分包工作内容:广安枣山物流商贸园区旭岩“美好家园”工程项目施工图纸中的消防设施全部内容。

  三、 合同工期:甲方中标后,乙方按甲方提交的经建设方批准的施工进度计划执行。

  四、 工程价款:本工程乙方承包的价格为甲方中标后的消防设施部分的'全部价款。

  五、 工程质量标准:质量标准达到甲方投标承包的合格标准。

  六、 安全文明施工:乙方必须在项目现场建立健全安全文明施工管理体系,乙方无条件执行甲方和建设方的安全文明施工管理,对自身的不安全行不为造成的后果承担全部责任。

  七、 协议的生效自双方签字盖章后生效,中标后合同工作内容实施结束,结清全部帐款后协议失效,如甲方未能中标,或甲方中标后与乙方签订另外协议并生效,本协议自行中止。

  八、 未尽事宜,双方协商解决。

  甲方: 乙方:

  代表: 代表:

  签订协议时间:

消防工程协议书10

  发包方:_____________有限公司,以下简称甲方总承包方:___________________,以下简称乙方分包方:_____________________,以下简称丙方甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神,本着各方自愿、平等、互利的原则,结合本消防工程具体情况,达成协议如下:

  一、工程概况

  1.工程名称:___________________有限公司一期消防工程

  2.设计单位:______________________________________

  3.工程地点:______________________________________路

  二、各方职责甲方:______________________________________

  乙方:______________________________________丙方:______________________________________技术文件和承包范围:________________________技术文件:__________________________________

  1.(一期工程)施工图2.建筑工程消防审核意见书——杭公消审[ ]第______号3.施工图审查报告4.(二期工程)消防系统图5.投标文件(预算书)承包范围:主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括:消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。

  第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_________万元(其中包括如下费用)。

  总包管理费3%

  市场价格风险调整的不可预见费用

  消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)

  设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)

  其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

  对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

  涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。

  第二条工期要求和开工日期

  1.工期要求:主厂房:_________天(到_________

  ______年_________月_________日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2.同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

  (工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)第三条质量要求和评定标准

  1.质量要求:合格并符合消防和设计要求2.评定标准:按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

  第四条安全生产规范执行必须符合国家和杭州市有关规定要求。

  第五条材料、设备的采购、供应方式和要求

  1.本工程的材料及设备由丙方采购。

  按规定报甲方、总包、监理单位验收,由甲方、总包、监理单位盖章确认。

  2.材料及设备品牌必须采用投标时确定的`品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。

  第六条工期、质量保证金

  1.丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求,愿支付给甲方项目保证金为_________万元(其中质量保证金_________万元,工期保证金_________万元,文明、安全保证金_________万元)。

  2.项目保证金的支付:本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金_________万元。

  3.竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。

  第七条工程价款及支付方式

  1.房屋结____天,甲方支付给丙方_________万元;2.丙方支付给乙方总包管理费_________%(_________万元);3.房屋结顶后,按每月完成工程量的_________%支付;4.竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_________%;5.余款_________万元(其中_________万元作为工程保修金),在满一年后支付_________万元,_________万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。

  6.接受工程价款的单位名称:________________________________帐号:____________________________________开户银行:________________________________第八条工程质量保修保修期为二年。

  在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起_______小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。

  第九条违约责任及处理

  1.工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金_________万元。

  同时每逾期一天再按每个单体工程计_________元/天计算罚金支付给甲方。

  2.质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上承诺,_________万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

  3.安全文明:符合国家和杭州市有规定要求。

  丙方承诺确保做好安全生产工作,若发生任何人员安全事故,丙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的损失由丙方全额承担,并愿将_________万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

  4.自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。

  每逾期一天,丙方应向甲方交纳违约金,违约金按_________元/天计取。

  5.丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每次_________元/次。

  第十条其它

  1.丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理,负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。

  2.甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房,其余由丙方负责验收。

  3.施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

  4.甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。

  《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的,以本协议为准。

  5.本协议履行地为本工程所在地。

  6.本协议一式六份,叁方各执二份,自双方签字并盖章之日起生效。

  甲方:__________________代表:__________________

  乙方:__________________代表:__________________丙方:__________________代表:__________________

  _______年______月_____日

消防工程协议书11

  依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定,结合本工程具体情况,双方本着友好、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商同意,达成如下协议:

  第一条工程概况

  工程名称:xxx

  工程地点:xxx

  第二条承包范围:

  第三条工程承包方式:xxx

  第四条合同工期

  开工日期:xxx

  竣工日期(工程经消防部门验收合格,并出具消防验收合格证的时间):xxx

  第五条工程造价、付款方式及价款调整

  工程造价:xxx

  付款方式:xxx

  价款调整:xxx

  第六条工程质量及验收标准

  本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。

  工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》《火灾自动报警系统施工及验收规范》《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(20xx年版)《机械设备安装工程施工及验收规范》《建筑电气工程施工质量验收规范》《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。

  第七条安全施工

  乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时,还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。

  乙方在施工过程中,违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故,乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

  第八条质量保修

  本工程免费质量保修期限为xx年,终身维护保养。

  乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。

  在免费保修期内,乙方应有专人负责该项目的保修工作,定期与甲方沟通达到2次/月,以书面记录材料为准。同时,必须保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话,应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。

  保修金支付方法

  质量保修金在规定的质保期满后,如无任何质量问题,甲方一次性无息付给乙方。

  在免费质量保修期内,出现质量问题,乙方接到甲方维修通知后,未能在第二条规定时间内进行维修,则视为授权甲方组织维修,并由乙方承担所有费用和质量责任,同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后,乙方负责补足质保金。

  在免费质量保修期内,出现质量问题,由于乙方原因,甲方无法同乙方取得联系,按照上一款执行。

  第九条双方的权利和义务

  甲方负责为乙方协调施工用水、用电,由乙方承担费用。

  乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。

  乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。

  乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装,不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验,并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前,乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后,乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料,切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。

  第十条违约责任、索赔

  甲方无正当理由未按合同约定付款,收到乙方的'书面催告通知后在十日内仍未支付的,应从催告期满之日起,向乙方支付应付款项的2‰的违约金。

  工程未通过验收前,甲方擅自使用造成损坏的,由甲方承担相应责任,工程本身质量原因造成的除外。

  工程如未按合同约定时间竣工,每延误一天,乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。

  由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因,导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等,乙方承担由此造成的一切损失。

  工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府府消防主管部门的验收,乙方承担由此给甲方造成的一切损失,同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。

  乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方,否则每延误一天,必须向甲方支付工程总造价2%的违约金。

  第十一条争议的解决

  本合同发生争议,双方协商解决;协商不成,可向工程所在地人民法院起诉。

  第十二条其他约定

  本合同正本两份,双方各执一份;副本四份,甲方执三份,乙方执一份。

  本合同自双方签字盖章之日起生效。

  本合同未尽事宜,双方可签订补充协议。合同附件及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

  甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________

  法定代表人(签字):___________法定代表人(签字):_______________

  ___________年________月_____日___________年________月_________日

消防工程协议书12

  发包方:

  有限公司

  以下简称甲方

  总承包方:

  以下简称乙方

  分包方:

  以下简称丙方

  甲、乙、丙叁方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神,本着各方自愿、平等、互利的原则,结合本消防工程具体情况,达成协议如下:

  一、工程概况

  1.工程名称:

  有限公司一期消防工程

  2.设计单位:

  3.工程地点: 路

  二、各方职责

  甲方:

  乙方:

  丙方:

  技术文件和承包范围

  技术文件:

  1、(一期工程)施工图

  2、建筑工程消防审核意见书--杭公消审[ ]第 号

  3、施工图审查报告

  4、(二期工程)消防系统图

  5、投标文件(预算书)

  承包范围:

  主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统

  包括:消防自动报警控制系统(包括二期工程消防接口位置)、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统(包括二期工程消防接口位置)、成套消防箱(含水枪和消防带、报警按钮等)、成套灭火器箱(含灭火器)、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统(含控制柜)、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容(包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统;应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外)等全部消防系统的采供、安装和调试。

  第一条 工程造价

  主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价

  万元(其中包括如下费用)。

  1、总包管理费3%

  2、市场价格风险调整的不可预见费用

  3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)

  4、设计变更调整的'费用(以提供的技术文件为依据)

  5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。

  6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。

  7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指导,资料整理和消防验收。

  第二条 工期要求和开工日期

  1、工期要求:

  主厂房: 天(到 年 月 日止)起始时间要明确

  展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间

  2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。

  (工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)

  第三条 质量要求和评定标准

  1、质量要求:合格并符合消防和设计要求

  2、评定标准:按国家和杭州市现行的质量评定标准和施工技术验收规范执行。

  第四条 安全生产规范执行

  必须符合国家和杭州市有关规定要求。

  第五条 材料、设备的采购、供应方式和要求

  1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收,由甲方、总包、监理单位盖章确认。

  2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求,以保证质量。

  第六条 工期、质量保证金

  1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求,愿支付给甲方项目保证金为 万元(其中质量保证金 万元,工期保证金 万元,文明、安全保证金 万元)。

  2、项目保证金的支付:

  本协议签订后七天内,丙方交纳给甲方项目保证金 万元。

  3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的,在二个月内,甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。

  第七条 工程价款及支付方式

  1、 房屋结顶 天,甲方支付给丙方 万元;

  2、 丙方支付给乙方总包管理费 %(

  万元);

  3、 房屋结顶后,按每月完成工程量的 %支付;

  4、 竣工后并且交付《消防验收合格证》和全部竣工技术资料时支付到总工程款的 %;

  5、 余款 万元(其中 万元作为工程保修金),在满一年后支付 万元, 万元工程保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。

  6、 接受工程价款的

  单位名称:

  帐号:

  开户银行:

  第八条 工程质量保修

  保修期为二年。在保修期间,丙方在接到甲方保修通知起 小时内派员进行保修,否则甲方有权另行委托修理,费用从保修金内直接扣除。

  第九条 违约责任及处理

  1、工期违约:丙方如不能按期竣工,丙方应向甲方支付违约金 万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计 元/天计算罚金支付给甲方。

  2、质量违约:丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求,丙方如未达到以上承诺,

  万元保证金作为丙方违约金予以罚没。

  3、安全文明:符合国家和 市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作,若发生任何人员安全事故,丙方承担全部责任和所有费用,造成甲方的损失由丙方全额承担,并愿将 万元人民币作为丙方违约金予以罚没。

  4、自工程竣工验收交付之日起,施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场,逾期按丙方违约处理。每逾期一天,丙方应向甲方交纳违约金,违约金按

  元/天计取。

  5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度,否则甲方有权进行罚款,每次 元/次。

  第十一条 其它

  1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火,安全等多项管理,负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作,如发生费用问题由丙方自行承担。

  2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房,其余由丙方负责验收。

  3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。

  4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议有抵触的,以本协议为准。

  5、本协议履行地为本工程所在地。

  6、本协议一式六份,叁方各执二份,自双方签字并盖章之日起生效。

  甲方:

  乙方:

  丙方:

  代表:

  代表:

  代表:

  年 月

  日

消防工程协议书13

  甲方:________________公司

  乙方:________________公司

  在_______________________________工程中,甲方与乙方双方本着自愿平等的原则签定本协议书,就本项目其它事项达成的协议如下:

  一、甲方的权利和义务:

  1、负责组织施工,协调各方之间的关系。

  2、负责保证项目的施工在工期内完成并质量合格并。

  3、甲方配合乙方完成在监理报验资料上签字。

  二、乙方的权利和义务:

  1、负责提供在工程的施工及验收的费用以及其他方面的支持。

  2、负责对甲方施工的工程项目进行质量监察管理及技术指导。

  3、负责施工、竣工、交档案馆等资料的制作、报验以及完善等工作。

  4、甲方协助乙方组织主管部门的消防验收,费用由乙方一方负责承担。

  5、乙方负责消防工程验收合格,所需费用由乙方一方负责承担。

  三、施工质量和安全施工:

  1、甲方在组织施工中,必须根据国家颁布的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,并确保能够通过消防主管部门合格标准的验收。在进行竣工验收中,如发现甲方施工不合格需返工或修补部分,甲方应按国家规范要求及时返工或修补,因此而发生的各项费用由甲方承担,造成延期交付的,甲方应承担违约责任。

  2、甲方应采取严格的'安全措施,并按照国家劳动法规和建筑法的规定为施工人员购买建筑职工意外伤害保险和工伤保险,凡由安全措施不利造成的事故损失全部由甲方承担。

  3、因消防资料造成的责任与损失由乙方承担。

  四、工程的施工及验收范围包括:消火栓系统。

  五、协议金额及付款方式:本协议费用按每平米2.6元收取,(约11万平米)最后以各栋号决算面积为准。本协议签订后,乙方到丰宁满族自治县消防中队备案完毕,甲方拿到相关手续后,支付总金额的20%,工程竣工消防验收合格,相关手续完备后,一月内一次性付清80%的余款。

  六、合同生效

  本合同一式两份,具有同等法律效力。经双方签字盖章后生效,有效期至工程质保期结束为止,未尽事宜双方协商解决。如发生纠纷,到甲方公司注册所在地进行法律仲裁。

  甲方:________________乙方:________________公司

  20________________年________________月________________日20________________年________________月________________日

消防工程协议书14

  甲方(委托人):

  联系地址:___

  联系电话:______

  乙方(居间人):

  联系地址:___

  联系电话:______

  甲乙方为了发挥双方的优势,根据《中华人民共和国民法典》,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:

  一、委托事项

  1、乙方接受甲方委托,负责就引荐衡阳市天嘉置业发展有限公司天嘉。翰廷消防工程项目给甲方和衡阳市天嘉置业发展有限公司单位直接洽谈,(以下衡阳市天嘉置业发展有限公司简称天嘉置业)向甲方提供天嘉置业的重要信息,并最终促成甲方与天嘉置业签订消防工程合同。

  2、居间成功是指完成本条所列全部委托事项。甲方与天嘉置业公司未签订书面的工程合同,视为委托事项未完成。

  二、乙方的'义务

  1、乙方必须向甲方提供有关天嘉置业公司的有关信息,内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况等。乙方有义务协助甲方对天嘉置业公司进行实地考察。

  2、乙方承诺向甲方提供的关于天嘉置业公司的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。

  3、乙方在甲方与公司单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成天嘉置业公司将消防工程承包给甲方。

  三、甲方义务

  1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和天嘉置业公司单位进行合同谈判。

  2、如果居间成功,则由甲方全面履行和天嘉置业公司所签订的工程承包合同。甲方因履行承包合同而产生的权利和义务,与乙方无关。

  3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。

  四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式

  1、本项目居间报酬为_____万元。

  2、本协议签订后3个工作日内,甲方向乙方支付居间报酬 _______万元,存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与天嘉置业公司签订工程承包协议并办理工商变更登记手续后2个工作日内,甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴,此款归乙方所有并可自由支取。

  3、在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起,______年______月_______日

  五、其他事项

  1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。

  2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。

  合同签订地:

  合同签订日:

  甲方:(盖章) 乙方(盖章)

  法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:

【消防工程协议书】相关文章:

消防工程协议书06-20

建设消防工程施工协议书05-17

消防工程合同02-23

消防工程合同03-18

消防工程劳务合同01-25

消防工程合同【通用】05-01

消防工程保养合同09-12

消防工程维护合同06-17

消防工程分包合同05-27