当前位置:范文派>合同范本>工程合同>废水处理工程施工合同

废水处理工程施工合同

时间:2024-08-24 06:56:10 工程合同 我要投稿
  • 相关推荐

废水处理工程施工合同范本

  现今很多公民的维权意识在不断增强,很多场合都离不了合同,签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编整理的废水处理工程施工合同范本,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

废水处理工程施工合同范本

废水处理工程施工合同范本1

  甲方:

  乙方:

  根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、文件规定,结合本工程的实际情况,经甲、乙双方友好协商一致,在公平、公开、公正的原则上订立本合同,以便甲、乙双方共同遵照执行。

  第一条工程概况

  1、工程名称:重庆市生活污水治理工程。

  2、工程内容:生化池的污水治理的全部工作内容。

  3、工程规模:日处理量为________;

  4、承包范围:________生活污水治理工程项目的`“生化池”工艺设计、土建设计、工艺设施费、工艺设施安装费和两个生化池的监测费用。

  第二条工程合同价款

  1、本工程合同包干价为________;

  2、如遇经甲、乙双方认可增减或变更的工作项目的情况,合同总价作相应调整。

  第三条工期

  1、进场时间以甲方书面通知为准,土建完工后天内完工交付使用。

  2、如遇人力不可预见抵抗等特殊情况,经甲、乙双方认可后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。

  第四条工程质量和验收

  乙方确保工程建成后所处理出水水质达到《污水综合排放标准》叁级排放标准,并通过环保部门验收。

  第五条双方工作

  1、甲方工作:

  施工场地具备工艺设备安装等开工条件;

  严格按照施工图进行土建施工,确保工程质量,做好现场管理;

  及时向乙方支付工程进度款和结清工程尾款;

  提供土建竣工资料,组织对工程的竣工验收;

  2、乙方工作:

  完成日处理量为________生活污水治理工艺设计、土建设计及工艺设备提供及安装工作,并及时配合好土建施工;

  准备安装部分竣工技术资料,参加竣工验收负责达到排放标准。

  第六条工程价款的支付与结算

  1、乙方材料进场后___个工作日内,甲方向乙方支付¥元工程预付款。

  2、工艺安装调试完成后,甲方向乙方支付¥整)的工程款。

  3、工程验收合格后,甲方向乙方支付¥元(大写:的工程尾款。

  4、本工程合同价为________生活污水治理工程项目的“生化池”工艺设计、土建设计、工艺设施费、工艺设施安装费和两个生化池的验收监测费用。

  第七条违约责任

  根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,如一方违约,由违约方支付未违约方合同总价的3%的违约金,并承担因违约造成的其他后果。

  第八条争议的解决方式

  在合同执行过程中,如双方发生争议,应及时友好协商解决,如协商不成时可提请有关部门仲裁解决。

  第九条其他条款

  1、本合同条款未尽事宜,双方可根据具体情况另行协商议定。

  2、本工程的质保期为 ___年,质保期内工艺及工艺设施出现问题乙方在接电话8小时以内赶到现场免费处理。

  3、本合同经双方签字盖章后生效,质保期满后自然失效。

  4、本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。双方合同具有同等法律效益。

  甲方:乙方:__环保工程技术有限公司

  法人代表:法人代表:

  经办人:经办人:

  电话:电话:

  _____年_____月_____日_____年_____月_____日

废水处理工程施工合同范本2

  发包方(以下称甲方):_________________________

  承包方(以下称乙方):_________________________

  根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。

  第一条、工程项目

  一、工程名称:_____安装工程

  二、工程地点:_____

  三、承包方式:包工、包机械、包安全

  第二条、工程期限

  合同工期总日历天数_____天

  第三条、工程价款、结算及付款方式

  本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组_____元/组(一组_____块电池板)。

  1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。

  3、工程量的.确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价_____安装组数进行费用结算。

  4、费用支付,施工结束后,甲方_____日内支付相关工程费用.

  第四条、甲乙方责任

  1、甲方需把料运至安装现场。

  2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于_____cm。

  3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

  4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。

  5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条、件进行维修。

  第五条、安全施工

  乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

  第六条、奖惩责任

  1、如_____月_____日前安装达到_____光伏板安装,则按_____元标准进行结算。

  2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的_____%向守约方支付违约金。

  第七条、纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第八条、附则

  本合同一式_____份,甲乙双方各执_____份,自双方代表签字。

  甲方:______________________乙方:______________________

  代表人:___________________代表人:_____________________

  电话:______________________电话:______________________

  日期:______年_____月_____日日期:______年_____月_____日

废水处理工程施工合同范本3

  建设单位: (以下简称甲方)

  承建单位: (以下简称乙方)

  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、文件规定,结合本工程的实际情况,经甲、乙双方友好协商一致,在公平、公开、公正的原则上订立本合同,以便甲、乙双方共同遵照执行。

  第一条 工程概况

  1、工程名称:

  2、工程内容:生化池(含土建工程)的污水处理的全部工作内容。

  3、工程规模:日处理量为M3/d。

  4、工程范围:3/d生活污水处理工程项目的“生化池”工艺设计、土建设计、土建施工、工艺设施费、工艺设施安装费和生化池的监测、验收等所有费用。

  第二条 工程合同价款

  1、本工程包干综合单价为: 元/M3;设计污水处理池总量暂定为: M3。

  2、今后可根据实际需要及甲方的要求,在综合单价不变的`情况下,增减或变更工程量。

  第三条 工期

  1、本合同总工期为个日历天,具体进场时间以甲方书面通知为准。

  2、本合同工期已充分考虑雨雪、暴风、停水、停电、节假日等因素的影响。

  3、如遇人力不可预见抵抗或甲方原因等特殊情况,经甲、乙双方认可后,工期作相应顺延,并以书面形式确定顺延期限。

  第四条 工程质量和验收

  乙方应保证本工程污水经处理后的出水水质达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的叁级排放标准,并通过当地环保局的验收。

  第五条 双方工作

  1、甲方工作

  1.1指派为甲方工地代表,协助乙方协调与工程总承包方的关系,负责监督检查工程质量、进度、安全以及施工期间的质量验收及其它事宜。

  1.2向乙方提供施工用水、用电接口,接驳点费用及水电费用由乙方自理。

  1.3保证按合同要求及时支付工程款,若延期将承担相应的经济损失。

  2、乙方工作

  2.1指派为乙方工地代表,负责工程管理和施工,履行合同中的各项工作,精心设计施工,确保工程质量,按合同规定的时间及时完工和交付使用。

  2.2保证按图施工,做到无渗漏,无二次污染,并对质量负责。

  2.3生化池排放的生活废水达不到规定的排放标准,环保验收不合格,给甲方造成的一切经济损失由乙方负全责。

  2.4准备完整的工程竣工技术资料,参加竣工验收。

  2.5工程竣工后,乙方为甲方办理排污许可证,并出具工程所在地环保局验收报告。

  2.6乙方应做到安全生产,文明施工,施工人员在施工过程中的安全责任由乙方自行负责,因乙方产生的建筑、生活等垃圾,乙方负责清运出场。此部分费用已包含在合同价款内。

  2.7乙方现场施工人员应严格遵守现场甲方的有关规章制度。

  2.8培训甲方的操作及维修人员,使之熟练掌握操作要求。

  第六条 工程价款的支付与结算

  1、单个生化池土建工程全面完工后支付该生化池合同价款的50%。

  2、单个生化池全面竣工,环保局对该工程按环评要求进行综合验收,生化池单项合格后,支付该生化池合同价款的30%。

  3、本工程全面竣工,并经验收合格,双方办理完结算,支付至结算价款的95%,留5%作质保金,待保修期满后一次性无息退还。

  4、每次支付工程进度款时,乙方须提供等额建安发票。结算完毕,须提供所有发票,否则,甲方有权延期或不支付工程进度款。

  第七条、保修期

  1、本工程保修期为年(按国家有关保修条款执行),自通过工程竣工验收合格,交甲方使用之日起计算。

  2、保修期内如排放水质达不到排放标准,由乙方无偿整改调试直到合格为止。

  3、质保期内工艺及工艺设施出现问题时乙方须在接电话4小时以内赶到现场免费处理。

  第八条 违约责任

  1、合同签订后,甲、乙双方须共同遵守,诚实守信,任何一方不得无故变更或终止合同。如一方违约,不履行合同义务,终止合同,均须赔付对方合同总价3%的违约金,违约金不能补足其损失的还须支付赔偿金。

  2、合同出现争议不能履行时,双方应本着友好的原则解决,若双方不能达成协议,可由当地劳动仲裁机构进行仲裁。

  第九条 其他

  1、合同经双方签字盖章生效起至工程竣工验收合格结清账款时终止。

  2、本合同一式捌份,甲方执伍份,乙方执叁份。双方合同具有同等法律效力。

  3、未尽事宜,参照国家有关规定,双方共同协商解决,单方决定一律无效。

  甲方(公章): 乙方(公章):

  法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

  X年X月X日 X年X月X日

【废水处理工程施工合同】相关文章:

工程施工合同(经典)11-02

工程施工合同06-13

工程施工合同06-23

桩基工程施工合同03-21

道路工程施工合同04-16

工程施工合同[精华]07-09

(精华)工程施工合同07-08

工程施工合同【优秀】07-08

工程施工合同(优秀)07-09

工程施工合同(热门)07-14