当前位置：范文派>合同范本>工程合同>工程工程合同

工程工程合同

时间：2024-08-14 03:13:17 工程合同我要投稿

【热门】工程工程合同模板集合5篇

　　随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编整理的工程工程合同5篇，欢迎大家分享。

【热门】工程工程合同模板集合5篇

工程工程合同篇1

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)

　　承包人(全称)： (以下简称乙方)

　　甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，将宁乡经济开发区怡宁新村商住楼及水平安置房的维修承包给乙方并达成如下几点：

　　一、维修工程内容及要求

　　1、乙方接到甲方或小区物业公司的维修联系单后，在条件容许的情况下，1天之内组织人员或设备进行维修，维修完毕邀请甲方和物业公司共同验收，并形成验收文件用于结算。

　　2、对已入住的客户维修，要求维修完毕后客户签字认定。

　　3、承包人不在约定期限内派人维修的，发包人可以委托他人修理。

　　4、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

　　二、工程质量保修范围和内容

　　承包人按相关规定对已维修工程进行保修，在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担已维修工程质量保修责任，按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》执行并约定已维修工程(同一位置)的`质量保修期如下：

　　1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面的防渗漏为5年;

　　3、装修工程为2年;

　　4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;

　　5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;

　　6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;

　　7、其它项目保修期限约定如下：

　　质量保修期自工程验收合格之日起计算。

　　三、甲乙双方的权利与义务

　　(一) 甲方的权利与义务

　　1、由甲方工程师共同配合乙方施工，行使合同约定的职权，向乙方发出指令及其签证，确保工程的顺利进行。

　　2、现场确定施工范围核实工程量。

　　3、组织相关单位进行验收，评定质量标准。

　　4、按合同约定的期限支付工程款。

　　5、负责各部门的关系协调。

　　(二) 乙方的权利与义务

　　1、提供相关的施工方案。

　　2、按建筑规范进行施工管理，严格按已定方案及施工操作规范施工，确保工程质量。

　　3、抓好安全生产，严防事故发生，因安全事故或责任事故所造成的损失和影响由乙方负责。

　　4、每日完工后必须保证环境整洁、干净。

　　四、维修计价及费用支付

　　维修按每处单独计价，费用由甲方会同物业参考市场行情进行共同定价，每月汇总后进行结算，预留5%作为质保金，验收合格一个月复查合格后支付。

　　五、维修费用

　　维修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

　　六、违约责任

　　甲乙双方务必严格履行合同的所有条款，不得违约，否则，

　　另一方有权利追求其违约责任，并处以工程总价款的10%作为违约赔偿。

　　下列情况为违约：

　　1、不按规定的方案和质量标准施工，造成质量低劣。

　　2、不能在规定的期限内完成工程任务。

　　3、现场管理混乱，受到有关职能部门的批评处罚。

　　七、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙双方签字或盖章生效，本项工程全面竣工验收合格并结清工程款帐目后自行终止。

　　发包人(公章)：承包人(签字)：

　　法定代表人(签字)：身份证号码：

　　委托代理人(签字)：

　　年月日年月日

工程工程合同篇2

　　第一条工程概况

　　1、工程名称：_______________________。

　　2、工程地点：_______________________。

　　3、承包范围及内容：__________________。

　　4、建筑面积：_______________________。

　　5、甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项，某一产品，半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。

　　6、承包方式：本工程采用"包工料机消耗，包工期，包质量，包安全，包文明施工，包环境保护，包甲方与业主的总承包合同中所涉及到的本分包合同内容，包甲方对业主的承诺和业主对甲方所作的规定，约束等"的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。

　　第二条合同工期

　　1、乙方接甲方进场通知后____日内做好施工现场准备工作。

　　2、合同工期：本工程于_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日竣工，共_____个日历天。

　　3、工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本工程总价的_____计算，按天累计。

　　第三条质量

　　1、本工程质量等级为_________。

　　2、质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为_______。

　　3、本工程质量必须通过甲方，业主，监理，质监站的验收和确认。

　　第五条合同造价

　　合同造价：暂估______________万元（人民币万元整），最终造价以最后竣工结算为准。

　　第六条合同价款计算约定

　　1、本合同价款计算约定为：______________。

　　2、材料单价的确定：______________。

　　3、本工程人工单价：装饰技工__________元/工日，普工__________元/工日，安装人工__________元/工日。

　　4、甲方管理费：乙方按结算造价中的装饰部分___________%，安装部分__________%上交甲方，作为本工程的管理费。本工程税金另计，由甲方代扣代缴。

　　第七条甲方工作

　　1、甲方委派为甲方驻施工现场甲方代表，代表甲方签发施工现场生产相关的技术，质量，安全，文明施工和进度等的工作指令。

　　2、甲方应在乙方队伍进场时对进场人员进行总交底，交底的内容为：

　　a）本工程的.质量目标，安全生产文明施工目标，其他创建目标；

　　b）涉及到甲方的现场施工的相关管理制度（如一体化管理体系的要求等）；

　　c）与本工程施工有关的法律法规要求和技术标准，规范要求；

　　d）本工程的关键工序，特殊过程，重要环境因素和重大危险源以及控制要求。

　　e）甲方与业主所签订的总合同有关主要条款。

　　3、甲方代表应在乙方队伍进场前，组织对乙方队伍人员岗位资质，机械设备，周转设备和计量设备进行验证，验收，并做好相应台帐。

　　第八条乙方工作

　　1、乙方委派为乙方驻施工现场乙方代表，接受甲方代表的工作指令。

　　2、乙方应严格按施工图和经甲方批准的施工方案和施工规范组织施工，确保工程质量，工期，安全与文明，按合同约定完成全部义务。

　　3、乙方应按甲方项目部的要求，认真做好施工资料台帐工作，并保存和管理好各种原材料的质保书，合格证和检测，检验，复试等报告，遵守地方建设交易中心的规定负责到交易中心办理交易手续并付清相关费用。

工程工程合同篇3

　　甲方：有限公司安徽分公司

　　乙方：安装有限公司

　　丙方：房地产开发有限责任公司

　　签订地点：**

　　甲方与丙方于**年**月**日签订了《项目供配电安装工程施工承包合同》，经丙方同意，甲方将该合同项下甲方的权利义务全部转让给乙方。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，经甲乙丙三方平等协商就有关事宜各方达成本协议，共同遵守。

　　一、义务范围及要求：

　　1、乙方全权负责《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的甲方所应履行的一切义务及责任，包括工程施工、结算工作的配合与工程的维保等，直至合同全部履行完毕为止。

　　2、乙方应具备与甲方同等的企业资质与能力，乙方对所提供的企业资料的真实合法性付全部责任；且甲方对乙方能够承接《项目供配电安装工程施工承包合同》工作负有不可推卸的担保责任。

　　3、甲方对本协议内容的合法性和可操作性负全部法律责任；并承担由此所产生的一切费用。

　　4、乙方收取甲方与丙方签订的《项目供配电安装工程施工承包合同》中的`款项。

　　5、乙方负责提供所收款项的正规合法的工程款发票。

　　二、具体款项及支付说明：

　　1、丙方应甲乙双方要求将剩余款项全部支付至乙方公司账户。

　　2、每次款项支付均由乙方提前提供满足丙方财务要求的正规发票，丙方收到确认合格的发票后给予办理款项支付。

　　3、本协议签订后3个工作日内乙方应将甲方所欠工程款发票全额补齐。

　　三、其他：

　　1、本协议履行所产生不属于《项目供配电安装工程施工承包合同》内规定的一切额外费用均由乙方承担。

　　2、甲乙丙三方对本协议内容均负有保密的责任和义务；未经其他两方书面许可，任何一方不得向其他方提供、披露与本协议及所涉及的业务有关的资料和信息。

　　3、如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时而不影响本协议的效力时，本协议的其他条款应不受影响。如果本协议的任何条款在任何时间变成不合法、无效或不可执行时且不具备法律效力时，则《项目供配电安装工程施工承包合同》仍有甲丙双方履行，不受影响。

　　4、未经三方书面确认，任何一方不得变更或修改本协议。

　　5、对于本协议未尽事宜，三方可签订补充协议或以附件的形式对本协议中的有关问题作出补充、说明、解释，本协议的补充协议和附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

　　四、解决合同纠纷的方式：

　　在执行本协议过程中发生的或与本协议有关的争端，三方应通过友好协商解决，经协商仍不能达成协议时，三方同意向丙方所在地法院提起诉讼

　　五、协议期限：

　　1、本协议一式六份，甲乙丙三方各执两份，自甲乙丙三方法定代表人、负责人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效并实施。

　　2、本协议有效期至《项目供配电安装工程施工承包合同》所规定的合同履行义务完成后止。

　　甲方（盖章）：限公司

　　代表（签字）：

　　电话：

　　日期：**年1月15日

　　乙方（盖章）：安装有限公司

　　代表（签字）：

　　开户行：

　　帐号：

　　电话：

　　日期：

　　丙方（盖章）：房地产开发有限责任公司

　　代表（签字）：

　　电话：

　　日期：

工程工程合同篇4

　　建设单位：_______(以下简称甲方)

　　施工单位：_______(以下简称乙方)

　　签约时间：_______年____月______日

　　签约地点：_______________________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。

　　第一条工程概况

　　(一)工程名称：_______私家花园工程。

　　(二)建设地点：_____________________

　　(三)工作内容：约100平方米环境绿化工程，具体工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。

　　第二条工期

　　该项目工程总工期_______天。开工时间从甲方批准的开工报告次日起计。

　　(一)如遇下列原因工期顺延：

　　1、未及时签审施工图纸和施工组织计划;

　　2、设计变更;

　　3、甲方未能按期提交施工场地;

　　4、连续4小时遇雨和停水、停电;

　　5、未按合同规定时间拨付工程款项;

　　6、遇不可抗拒因素。

　　(二)竣工验收：

　　1、甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算;

　　2、若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上款。

　　第三条工程合同总价及支付方式

　　(一)结算依据：

　　1、依照1999年颁布的《全国统一建筑工程基础定额重庆市基价表》中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按c级取费，工程类别按定额说明执行。定额缺项部分由乙方报价，双方共同确定价格后按实计算;小品项目按市场价定价;

　　2、甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价;

　　3、甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整(更改)部分变更通知书;

　　4、竣工图。

　　(二)合同金额：

　　1、本合同暂定造价6万元;

　　2、工程竣工验收后按实结算。

　　(三)合同金额的支付时间：

　　1、甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的15%作为的.备料款。

　　2、工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的40%;

　　3、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算，结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的95%，余额5%作为质保金，保活期到后支付3%，保修期满后甲方付清余款。

　　第四条关于设计调整(更改)

　　本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原则第三条进行增减。

　　第五条质保期

　　(一)质保期：从递交竣工报告后的第七日起算。保修期按建设部XX年第80号令执行，普通植物保活期半年，贵重植物(1000元以上)保活期为一年，工程的其它部分保修期为一年。

　　(二)成活率：植物管护移交时按行规达到_______%的成活率。

　　第六条双方的责任

　　(一)甲方责任：

　　1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电;

　　2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方;

　　3、负责协助办理施工的各项进场手续;

　　4、负责协调现场各施工单位间的关系;

　　5、若施工变更应以书面形式通知乙方;

　　6、按合同规定时间按时付款。

　　(二)乙方责任：

　　1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工;

　　2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;

　　3、注意与外装饰单位施工现场的配合工作;

　　4、文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工;

　　5、负责施工中的成品保护。

　　第七条甲、乙双方现场代表及责任

　　(一)甲方施工负责人：___________

　　现场代表：_________________

　　(二)乙方施工负责人：___________

　　土建：_____________________

　　绿化：_____________________

　　现场代表：_________________

　　(三)甲方代表作为现场签证代表;乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。

　　第八条材料的认定及采购

　　(一)乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。

　　(二)设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。

　　第九条违约责任

　　(一)甲方违约责任：

　　1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;

　　2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;

　　3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的_______向乙方支付逾期违约金。

　　(二)乙方违约责任：

　　乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5向甲方支付违约金。

　　第十条争议解决方式

　　在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。

　　第十一条本合同经双方签字盖章后生效。

　　第十二条未尽事宜，双方协商解决。

　　第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程工程合同篇5

　　发包方(以下简称甲方)：_________

　　承包方(以下简称乙方)：_________

　　第一条工程项目

　　1．1工程名称：_________；工程地点：_________；承包范围：_________；金额：_________。

　　1．2工期：

　　(1)开工日期：在合同签订生效后，根据甲方施工现场进度来确定。

　　(2)竣工日期：通过_________市人防办有关职能部门验收，正常交付使用的日期。

　　1．3质量等级：严格按照国家人防办建设部标准图集要求制作和安装，符合国家及_________市人防的规定，达到优良标准。

　　1．4合同价款：包干总造价为人民币：_________元；大写：_________元整(含装车、运输、二次搬运、安装费及专项上缴费用及税金)。

　　1．5承包方式：本工程采取包人防门制作、包安装、包验收、包工程造价，包工期、包质量、包安全等的大包干形式并通过_________市人防办验收等全部手续，并承担一切费用。

　　1．6按规定由乙方缴纳的各种税费及其他费用均已包含在本工程造价内，由乙方向有关部门和单位支付。

　　第二条合同文件组成及解释顺序

　　2．1协议条款：_________。

　　2．2工程实物量和设备材料清单、型号、数量、单价、金额。

　　2．3洽谈、变更等明确双方权利义务的记要、协议。

　　2．4标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

　　2．5国家法律、法规、部门条例及与合同有关的_________市政府部门的文件。

　　第三条图纸

　　本工程施工所需全部图纸由乙方提供，并向甲方提供四套图纸。

　　第四条甲方驻工地代表

　　甲方委派专人为驻工地代表，监督检查工程质量、进度及其它事宜，若甲方代表易人，须提前通知乙方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任。

　　第五条乙方驻工地代表

　　5．1乙方任命的驻工地总负责人或总代表，应书面通知甲方及监理公司，甲方或监理公司给予的任何书面指示将视为已经有效地给予乙方。若乙方代表易人，须提前七天通知甲方及监理公司，其后任必须继续承担前任应负的责任。

　　5．2甲方代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方代表签字后递交监理公司及甲方代表，监理公司或甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

　　第六条甲方权利义务

　　6．1甲方有权根据设计单位的意见和有关主管部门的要求，向乙方提出调整或变更本合同产品的数量或型号。变更后按本合同第九条款进行履行。

　　6．2甲方须在地下室底板完成前一个月，通知乙方安排人防门制作、安装，在计划时间内甲方可根据施工进度，要求乙方派人到现场，协商进场施工的配合问题。

　　6．3甲方有权对乙方现场安装施工的卫生、质量、安全进行监督和管理。

　　6．4甲方须向乙方提供安装施工用的水、电及现场可提供的临时配合设备支撑材料等。

　　6．5现场施工协调由甲方负责。

　　6．6甲方须向乙方提供地下室人防报批图壹份；完工后，由乙方通知有关单位验收人防门，甲方派人参加。

　　6．7甲方须按乙方提供的技术交底资料委托土建施工单位在剪力墙扎筋时预留人防门安装的所需的门洞。

　　第七条乙方权利义务

　　7．1乙方须按甲方的工程所需，向甲方提供现场施工有关技术交底资料及施工图纸。

　　7．2乙方应在甲方有效通知期内进场配合施工，如因场地或环境条件不具备的，必须通知甲方，并做出协商处理。

　　7．3如因设计单位和人防主管部门的要求，甲方提出合同产品数量、型号须调整或变更，且符合人防规范的`，乙方按实际情况积极配合甲方，给予协商办理补充协议。

　　7．4乙方有义务向甲方施工现场提供有关安装施工配合的技术指导服务。

　　7．5乙方进场施工，须遵守甲方现场的卫生、安全和文明施工管理规定，如有因违反规定造成的工程、财产损失和人身伤害的责任事故，一切责任及其发生的费用由乙方承担。

　　7．6乙方须按甲方审定的施工方案进行施工，人防门工作吊环由乙方提供具体要求和做法，由甲方在施工中预埋或委托土建方安装。

　　7．7乙方须确保人防门的安装一次性通过人防办的验收，并协助甲方办理人防工程验收的有关工作。

　　7．8乙方应按照与甲方协商一致的施工计划及甲方的要求进行施工，确保按期完工。

　　7．9乙方应做好施工组织管理、维持现场整洁、道路畅通。

　　7．10施工中发生的一切安全事故，除甲方人员自身责任外，均由乙方承担全部责任，并立即报告甲方和建设主管部门。

　　7．11工程竣工后清理现场，做到工完场清。

　　第八条工程质量等级

　　执行国家及_________市人防办规定的技术标准，质量达到优良。

　　第九条合同价款调整

　　9．1合同价款为大包干合同价款，不会因施工过程中人工、材料价的变动作任何调整。有下列情况之一者可作调整；

　　(1)甲方代表确认的设计变更、修改和施工现场签证。

　　(2)甲方代表签认的工程量的增减。

　　9．2上述情况发生后，由乙方编制调整预(结)算书送甲方审核后，确定合同价款的增减。结算价款在本合同1．1条款列明有的按条款执行，条款中没有列明的按_________省人防办文件进行结算。

　　第十条工程款支付

　　10．1合同签订后，甲方在乙方进场前二个月向其发出生产通知书，甲方即支付合同总额的10％给乙方作为备料款。

　　10．2在乙方进场完成安装门框后的三个工作日内，甲方支付到合同总额的40％给乙方作为工程进度款。

　　10．3在乙方进场完成安装门扇后的三个工作日内，甲方支付到合同总额的80％给乙方作为工程进度款。

　　10．4经人防办验收合格后的三个工作日内，甲方支付到合同总额的_________％给乙方，乙方同时提交地下室人防门验收合格证。

　　10．5余款_________％待保修期满后三日内支付。

　　10．6乙方在每次要求支付合同款时(条款10．2、10．3、10．4)应先向甲方提出书面付款申请。

　　第十一条材料、设备供应

　　本工程全部材料、设备由乙方自行采购，供应至本工程工地现常

　　第十二条设计变更

　　12．1乙方不得随意提出对原设计进行修改或变更，若因特殊情况必须对原设计进行变更修改，须经甲方同意。

　　12．2甲方对原设计进行变更，须在乙方施工前通知乙方，向乙方发出书面变更或修改通知，乙方按通知进行变更。

　　12．3由乙方施工质量问题导致修改或变更而发生的费用，均由乙方负担，工期不予顺延。

　　第十三条竣工验收

　　13．1甲乙双方应以_________市人防办等主管单位验收合格为准。乙方除负责乙方工程范围内的内容经_________市人防办有关职能部门验收合格外，同时应协助办理有关人防工程的验收，如乙方工作范围内的内容验收不合格需整改，所发生的所有整改费用及检验费由乙方支付。如非乙方工作范围内的内容验收不合格需整改，所发生的整改费用及检验费用不包含在本工程合同造价内，所影响的工期顺延。

　　13．2竣工日期为人防门安装完毕并通过_________市人防办等有关部门竣工验收合格的签认日期。

　　第十四条竣工结算

　　乙方在向甲方递交竣工验收报告时，应同时向甲方提交全套竣工资料三套和竣工结算报告、完整的结算资料，甲方审定后的结算书作为结算工程款的有效依据。

　　第十五条保修

　　15．1保修期限：以工程竣工验收合格起计为_________年。

　　15．2保修责任范围：除甲方使用过程人为损害、自然灾害及人力不可抗力因素损坏外均属乙方保修责任范围。

　　15．3保修内容包括：合同价款(含补充合同价款)所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。

　　15．4保修费用：由乙方支付。

　　15．5保修期间，乙方应在接到甲方通知后即派人修理。

　　第十六条违约

　　16．1违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿，违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期顺延；乙方违约，工期不得顺延。工期每延误一天，乙方向甲方支付_________元罚金。

　　16．2违约金的标准：合同履行中的任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方毁约，毁约方除承担赔偿由此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付工程款的10％的违约金。