关于购买合同模板合集六篇
随着时间的推移,合同出现的次数越来越多,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编精心整理的购买合同6篇,欢迎大家分享。
购买合同 篇1
甲方:(土地卖者)
乙方:(土地买者)
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规之规定,甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,签订本合同,以示共同遵守。
第一条:甲方将位于 的 平方米的土地转让给乙方,甲方不干预乙方对该土地的使用权。土地总面积为 平方米。实际方位
第二条:归属问题
该土地转让成立后,甲方必须将拥有该土地的所有权益移交给乙方,其中包括:
1, 永久使用权,无年期限制;
2, 在该土地范围内建筑房屋;
3, 国家或集体征用土地后的赔偿款(限于政策因素,甲方应无条件协助乙方获取该权益);
4, 继承、再次转让及与它人置换的权利。
第三条:转让费及付款方式
1、该土地转让费共计 30万 元(大写: 叁拾万元整)人民币。乙方在双方签订合同之日先付 10万 元(大写:十万元整)人民币。
2、其余款项在 年 月 日前交清。
第四条、双方权益、义务
1、甲方收取人民币 元转让费后,不再收取任何费用。甲方应确保拥有该土地的所有权、使用权为其所有,如果乙方遭第三方出具证据证明其为土地所有人并索要该土地所有权、使用权时,乙方有权向甲方追索本合同所产生转让费本金、利息及由此造成的所有损失。
2、甲方有义务在本村内协助乙方完善本土地使用时的配套设施,如水、电供应等。
3、如果在乙方施工的使用土地或在建设过程中,因土地纠纷或政府有关部门对建房干扰,甲方应该出面调解,确实无法继续建设的,甲方应在3天内将所有的土地转让费用全部退回给乙方,为其所已购的.建筑材料及人工施工费用全部承担。
第五条、违约责任
甲、乙双方必须遵守合同条款,任何一方不得单方面无故解除合同。如有违约行为,违约方赔偿由此而给对方造成的一切经济损失。
第六条、
1、 本合同未尽事宜由甲、乙双方协商解决。本合同具有法律效力,执行中,如发生纠纷,经甲、乙双方协商不成,可通过当地人民法院诉讼解决。
2、 该合同违约责任除有约定以外,违约责任按《合同法》有关规定解决,该合同如有不足之处需补协议,补签约条款与本合同有效律,本合同属无限期(永久展生)有效合同。
第七条、土地平面图经双方签字后作为本合同的重要附件及所有签属本合同的身份证复印件附一见。
第八条,本合同一式三份,甲、乙双方各持两份,本合同经双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
购买合同 篇2
卖方(以下简称甲方):
身份证号码:
买方(以下简称乙方):
身份证号码:
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规之规定,甲、乙双方就买卖挖掘机(含配件)的有关事宜,在平等、自愿的基础上,经协商一致达成如下协议,供双方信守执行。
第一条 挖掘机基本概况
1、甲方出售的挖掘机型号为;发动机号码为;车架号码为 ;生产厂家为 ;颜色为色;购买于年月日。
2、配件有 。
第二条 交易价格
经双方协商该挖掘机的转让价为人民币 ¥ 元(大写:元)
第三条 双方的权利、义务
1、甲方保证对其出售的挖掘机拥有合法、完整的所有权,与第三人不存在权属争议;挖掘机之上未设置有抵押权等他项权利;甲方提供的车辆情况和信息真实。
2、甲方保证挖掘机主要零部件(发动机、车架、液压系统等)均系原厂配置,未进行改造更换。
3、甲方在本合同签订之日应向乙方提供购买挖掘机的合同、发票、保修单(卡)和其它文件、证件(均为原件),并确保真实、有效。
4、本合同签订之日起2日内,甲方将挖掘机交付乙方,交付地点为 。甲、乙双方签署交接清单。
5、在本合同签订之日起2日内,乙方向甲方一次性付清购买款 元。
第四条 违约责任
1、甲方违反本合同第三条第1、2、3、4款,乙方有权解除本合同,甲方应退回乙方支付的全部款项,并以交易价格为基数,按10%的比例向乙方支付违约金。
2、乙方未按本合同的约定向甲方支付购买款的,以应付而未付金额为基数,按日万分之三的'比例向甲方支付违约金,乙方超过30日未付清的,甲方有权解除本合同,乙方应赔偿甲方的损失。
第五条 其它事项
1、本合同未尽事宜,甲乙双方经协商一致,可另行签订书面补充协议。
2、因本合同发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,向合同签订地人民法院起诉。
3、本合同经双方当事人签字后生效。本合同一式两份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签章): 乙方(签章):
签约时间:年 月 日 签约时间:年 月 日
签约地点: 签约地点:
购买合同 篇3
甲方: 证件号码:
乙方: 证件号码:
鉴于:
1、甲方拥有该内蒙古财经学院团购住房名额一个,并自愿将该住房名额及购买权利出让给乙方;
2、乙方拟购买住房一套,同意受让甲方购买单位团购房屋的权利,并购买该房屋。
经甲、乙双方及甲方委托人、中间人的友好协商,本着平等自愿、诚实守信、互利互惠的原则,就团购住房购买权转让事宜达成如下协议:
一、甲方同意将团购住房(预建房坐落于--、本住房面积--、每平米均价为--元,户型未定)的购房权转让给乙方,购房资格转让价格为四万元(大写:--万元),甲方负责协助乙方办理选房、交费、房屋产权证办理等相关手续。
二、付款方式:甲乙方在签订本协议当日,由乙方一次性付给甲方房屋认购资格转让款肆万元,甲方在确认该款到账后应向乙方出具收条。
三、本协议生效后,乙方取代甲方取得本协议第一条约定的房屋团购资格,甲方在参加团购住房签订正式合同的条件成就时,应当通知乙方签订合同;乙方应按照开发商要求的时间和数额及时交纳购房款,甲方不承担任何购房款。
四、甲方保证乙方在交纳开发商要求的全部款项的前提下,必须协助乙方签订正式合同,并在乙方支付开发商全部房款后协助乙方办理房屋产权证等相关证件。
五、双方约定,学校给于甲方该套住房的'房款补助及其它优惠均有乙方享有,但由市场价格的涨跌引起的资金浮动及风险由乙方负责。
六、甲方保证其具备出售该团购房屋的权利,就其转让团购房资格事宜已取得其所在单位及开发商的同意,并保证本协议签订后,不得再以任何名义、方式将甲方房屋团购资格转让给第三方,也不得以任何方式和理由赎回该房的认购资格。
七、违约责任
1、双方约定如因不可抗力因素导致单位团购住房活动取消,乙方将有权解除本协议。因按本条解除协议时,甲方应退还乙方四万元“房号转让费”,并按中国人民银行同期存款利率支付利息和协助乙方取回甲方参加团购住房时交纳的所有预付款及利息。
2、因甲方转让购房权利的瑕疵,或以自己名义取得该团购房所有权的,以及违反本协议约定,擅自将团购房资格转让给第三人的,造成乙方无法取得本协议约定的房屋的,乙方有权解除本协议,甲方应退还本协议第一条约定的全部转让价格,并按乙方已向开发商支付的全部房款的30%向乙方支付违约金。
3、乙方违反本协议第二条约定,未按时足额向甲方支付团购房资格转让费的,甲方有权解除本协议;乙方原因未及时足额向开发商交纳购房款,造成乙方无法取得团购房的,甲方不承担任何责任,乙方交纳的团购房资格转让款不予退还。
七、特别约定:因开发商的原因造成团购房最终未能交付的,甲方不承担违约责任,但乙方有权选择要求甲方或取代甲方向开发商主张违约责任的权利。
八、在办理完该套住房房产证过户手续后,乙方应按其与后期所购买房屋的房地产开发公司签订的正式合同履行支付剩余购房款以及其他义务。
九、双方均为自愿达成此转让协议,双方均不得反悔。如本协议履行过程中发生争议,由双方协商解决,双方约定由甲方单位所在地人民法院管辖。
十、本协议一式两份,由甲、乙双方各执一份,双方签字即生效,并具有同等法律效力。
甲方(签字):
乙方(签字):
中间人(签字)
日期: 年 月 日
购买合同 篇4
卖方:(以下简称甲方)
买方:(以下简称乙方)
乙方于20xx年承建“”,向甲方购买水泥、钢材,货款由乙方负责结算支付。根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规之规定,遵循平等、自愿、互利、诚实守信的原则,经双方协商,订立本合同,双方共同遵守。
第一条购买建材名称、规格、计量单位、数量、单价、金额
1、本合同所约定的单价系为订立合同时的市场价。
2、若乙方根据实际使用情况需变更以上建材品种、数量、规格型号及供货时间的,应书面通知甲方,且单价和供货期限按甲方重新报定的为准,甲方不承担任何违约责任。乙方未书面通知甲方变更建材品种、规格、型号,但接收了甲方供应的本合同约定型号及数量的建材,视为乙方购买该建材。建材合同中约定的方式应以甲方书面或短信的形式告知乙方的单价或乙方(或法定代表人或指派的现场签收人)签认的单价为准,不论是否加盖乙方公章或财务专用章均作为结算依据,乙方认可并同意按新单价履行本合同项下的义务。
3、水泥甲方可协助乙方提供税票。
4、水泥均由甲乙双方根据市场价位定,运费为元/吨。(注:乙方工地派车来完成运输的,则由乙方负责运输费用)
第二条供货期限
1、自20xx年月日至20xx年月日。在前述时间期限内,甲方分期分批具体供应建材数量及时间以乙方书面通知为准。乙方未提供详细供货品种、数量及时间的(包括未经甲方确认的),则由甲方安排实施,且不承担任何违约的责任。
2、乙方在书面通知甲方所需建材数量及提供时间,应给予甲方不少于5日的建材准备及运输时间。
3、甲方在供应建材过程中,如遇建材厂家生产不正常(或甲方上游市场货物链紧缺)、运输过程中交通事故、道路阻断或乙方变更等非甲方主观因素造成相关建材供应迟延的,乙方不予追究甲方任何责任(甲方属免责情形),但甲方应尽一切可能忙向乙方供应建材。因乙方车辆组织、转运不及时所产生的相关责任由乙方负责,甲方不承担任何违约责任。
第三条质量标准
甲方供应的建材执行国家规定标准及规范。
第四条交货地点及运杂费的承担
1、交货地点:沿线,若另有运杂费则由乙方承担;
2、若需转运才能到达合同约定地点的,其相关费用由乙方全部承担。
3、如因乙方原因未能及时卸货(如签收人员不在、乙方车辆组织、转运不及时)的,相关责任(如装卸费、保管费、耽误运货的台班费等)由乙方全部承担且甲方有权处理该批准建材并追究乙方的违约责任。
第五条签收办法
1、乙方在约定地点提供时间应组织专业人员进行验收,在确认建材规格型号及质量无误后,向甲方出具当日收货凭证(签字盖章)作为甲方对乙方享有债权的债权凭证。
2、乙方指定人员为本合同项下建材交易的签收人,由其代表乙方全权负责验收甲方供应的各类建材,向甲方出具收货凭证(或欠款凭证),并代表乙方进行该过程的价格签订,货物调整、配送安排、临时决策等相关工作。注:其他人员无权签收建材。如乙方指派的.接受人员有变动时,应书面通话甲方,未书面通知甲方的,甲方有权拒绝供应,由此产出的相关责任由乙方全部承担。
第六条付款方式
先付款到帐后发货。
第七条卖方对质量负责的期限
甲方作为卖方对所供建材质量负责的期限至乙方向甲方出具收货单或欠款凭证之时上。若乙方在使用过程中出现产品质量的问题,甲方有责任配合取证并及时联系厂家处理相关问题。
第八条合同争议的解决方式
合同未尽事宜,双方可订立补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。乙方签订本合同时出具的《建设施工合同》、《中标通知书》及《委托书》是本合同签订的前提条件和重要的组成部分(注:原件复印)。在履行本合同过程中,如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,可向人民法院起诉,双方约定由本合同签订地人民法院管辖,本合同签订地为西藏那曲。
第九条本合同自甲、乙双方签字盖章当日起生效。
合同一式三份,甲乙双方各执一份、担保方执一份。
甲方(盖章):法定代表人(或委托代理人)签字:
乙方:法定代表人(或委托代理人)签字(盖章):
年月日:
购买合同 篇5
合同编号:
签订地点:
签订日期:年月日
依据《中华人民共和国合同法》及其实施条例的规定,甲乙双方经过友好协商,就以下内容达成一致意见,并签订本合同。
一、 标的:
1、 甲方向乙方购买甲方门店。
企业名称: 系统规模:POS站点 1个,后台站点 1个,每站点800元人民币,软件站点数共计 5 个。
2、软件标的额为大写人民币:
3、 甲方向乙方购买管理系统软件、硬件及所需的必要服务(软件、硬件的安装、调试、培训等)费用。
服务费为大写人民币:
4、以上叁项标的总额为:
注:
本合同所述管理系统软件为可以可靠运行的功能齐全的定型产品化软件,不含有客户化的修改工作。
本合同所述相关设备的保修政策严格遵循国家“三包”政策,具体保修期限请参见厂家说明书且厂家说明书为准。
二、 交货期:
交货地点:乙方所在地
软件由乙方人员在合同签订之日起天内带到甲方为甲方安装)
三、 软件安装条件
1。 管理系统软件安装所必须的服务器及系统软件到货并内容齐全。为保障此项工作的顺利进行,甲方应提供不低于2G内存、250G以上硬盘空间、双核2。0Ghz及以上CPU的服务器电脑。
2。 由于涉及到版权问题,强烈要求客户购买正版Windows 20xx server 、Windows XP professional操作系统及Microsoft SQL Server 20xx或Microsoft SQL Server 20xx 2008数据库。
3。 甲方应保证乙方工作人员必备的工作条件,如软件安装、调试、培训期间连续稳定电源供给,指定专人负责协调甲方内部各方关系,必要的培训讲解环境,保证乙方工作的顺利进行。管理软件系统安装、调试正常后,甲方应指定专人负责管理,以免发生意外。
四、 服务方式
甲方履行本合同,乙方应保证以下服务工作的顺利进行:
1、 服务内容:
◆根据甲方的实际情况为甲方提供管理系统软件设置的建议。 ◆严格按照项目实施计划培训甲方操作人员使用管理系统软件。 ◆管理系统软件正式启用时,乙方技术人员在现场为甲方提供技术咨询。 ◆管理系统软件服务期内,乙方保证向甲方提供如下几种服务方式:
A。电话咨询服务;B。技术文档传真或邮件发送服务;C。远程协助技术支持服务;D。紧急情况上门维护服务。
2、 管理系统软件免费服务期为壹年。在该服务期内,乙方及时通知甲方该软件改进、升级情况,并给甲方同版本免费升级。
3、 服务要求:
◆当因管理系统软件出现故障,导致无法正常运行,乙方应在接到甲方通知后通过“服务方式”中所列内容为甲方进行维护,以保障甲方计算机系统的正常运行。
◆甲方人员应严格按乙方的操作规程使用软件,不得擅自修改软件环境和在计算机系统上玩游戏、看影碟、安装本系统以外的软件,由此造成的系统故障,乙方不提供无偿服务。
◆甲方在使用本系统过程中,因系统故障、操作系统等原因带来的数据丢失、营业中断、费用增加、利润损失等乙方不负任何责任。
◆甲方人员必须通过乙方的培训合格后方可上岗,否则造成的系统故障乙方不予免费服务。因甲方人员流动而造成的'重复培训,乙方按前台收银系统每人500元、后台管理系统每人1000元的标准收取培训费用。若需重复培训:甲方人员到我公司接受培训则免费。
◆甲方在使用本软件过程中,因为管理模式的变化或管理水平的提高而对软件功能有了新的需求,甲方将需求书面交给乙方。乙方充分理解甲方的需求要求并尽力给予满足。乙方将根据工作量报价给甲方,经甲方确认后,再进行增改工作。为保证软件与管理磨合期的顺利过渡,此项工作应在软件运行三个月以后进行。
◆项目实施过程和后续服务过程中产生的交通、食宿费用由甲方承担。
五、 培训
◆前台收款员,前台收银员的培训为1个工作日,前半个工作日讲解 和示范、上机练习,后半个工作日,巩固培训内容、答疑和考试; 考试合格者方能上岗。监考人员由乙方担任。培训现场由甲方准备。 收款员培训应在系统正式启用日至少8天前开始进行。考试完毕后甲方提供相就演练环境、供收银员熟练、练习使用。
◆后台管理、业务人员培训,为了保证培训的效果和贵企业的管理工作,后台操作人员必须是有一定的计算机基础的计算机专业人员。 后台管理人员的培训重点在系统维护上。业务人员的培训重点在业务流程的使用上。培训日期为3个工作日。培训内容为:业务流程讲解和使用的操作演示、业务流程使用的练习、复习、考核。
具体到每一天的培训内容,由甲乙双方实施负责人在培训前制定。
◆甲方应保证受训人员在学习期间专心学习培训和不安排别的工作,以保证培训质量。
注:以上服务方式和培训内容仅针对管理系统软件。
六、 合同补充
七、 付款方式
八、 违约责任
此合同一经双方签字盖章之后即具有法律效力。双方应恪守合同,不得违约。如甲乙双方因本合同过程中所产生的一切争议,应友好协商解决。如协商不成,或仲裁解决或请求法院审理解决。一方要求的争议额不得超过本合同的标的额。
九、 其它
此合同一式贰份,甲乙双方各持正本壹份,甲乙双方签字盖章生效。
购买合同 篇6
本合同双方当事人:
买方:(以下简称买方)
买方法定代表(负责)人:
签约人:
买方承办单位:
联络人:
联系电话:
买方机构地址:
传真电话:
卖方:(以下简称乙方)
卖方法定代表(负责)人:
签约人:
卖方营业执照号码:
代理商证明:
卖方计算机软件版权:
代理销售证明:
卖方机构地址:
业务经理: 手机:
银行开户许可证:
开户行:
帐号:
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律、法规之规定,按河北省邮政局购买设备统谈分签合同的文件要求,甲方与乙方就购买电子支局联网扩容服务器经充分协商,达成如下条款:
一、标的
甲方经上级局统谈合同,决定购买乙方电子支局联网扩容???服务器,本次合同标的额为:????万元(人民币)。
二、服务器厂商、产品型号、服务器基本配置、购买数量、单价
1、 服务器生产厂商:
2、产品型号:服务器
3、服务器基本配置:
4、购买数量:台套
5、服务器台套单价:万元
三、交货方式、地点、时间
1、交货方式为:现货(含软件安装、使用程序调试,保证接电就可工作);
2、交货地点为:由甲方指定地点;
3、交货时间为:自合同生效日起???个正常工作日内到货。 ????
四、质量标准、组装调试与验收
1、按计算机厂家提供的产品说明,保证服务器质量达标;
2、乙方负责服务器NT操作系统、电子化支局软件安装( NT系统软件由甲方提供);
3、甲方在取货时应进行抽查验收,对未抽查到的服务器出现质量问题的,乙方应保证在??日内给予调换,超过期限未调换或不调换的'行为属违约。
五、售后服务
1、服务器硬件包修?年,软件部分从通过软件鉴定日起? 年内保证质量;
2、服务器售后服务标准,除按生产厂家承诺执行外,乙方还应对自身开发的软件提供相应的技术支持,服务承诺不能低于厂家承诺标准;
3、甲方在工程实施的过程中遇到服务器连接、网络连接、软硬支持等技术问题,乙方提供免费的技术支持与服务;
4、为保证甲方工作的保密性,应乙方负责维修、维护的工作乙方不得委派第三方进行代为维修。
六、 付款方式
1、甲方收到服务器及相货物验收合格后,甲方应于??日内向乙方以电汇形式支付合同货款?? 万元;
2、乙方预留?? 万元作为质量保证金,合同满一年后,乙方按合同履行无违约行为,甲方应在?? 日内付清剩余货款;
3、合同履行期内,遇有乙方售后服务违约,可在质量保证金中扣除。
七、违约责任
1、甲方除因《中华人民共和国合同法》规定的不可抗力因素影响外,发生下列行为,视为甲方违约。
①、甲方无正当理由拒收,甲方向乙方偿付货款总额——%的违约金;
②、甲方在合同规定的付款期限内,不能及时付款,每逾期1日,按合同标的额的?? %向乙方支付滞纳金;
③、甲方在返还质量保证金时也不得逾期支付,每逾期1日,按质量保证金额的?? %向乙方支付滞纳金。
?2、乙方除因《中华人民共和国合同法》规定的不可抗力因素影响外,发生下列行为,视为乙方违约:
①、乙方逾期交付货物,每逾期一日,按合同标的额的? %支付滞纳金;
②、乙方逾期交货超过??天,甲方除按本条第①款收取滞纳金外,还有权决定终止合同。
③、乙方在接到甲方要求技术支持与服务的书面或电话通知后,应在24 小时赶到甲方现场进行维修或服务。逾期不来属乙方违约,每日按合同标的额?%支付滞纳金。预留的质量保证金不够时,合同履约期内乙方应及时拨付甲方。
八。争议解决方式
当事人从下列两种方式中选择第??种方式,作为本合同争议的解决方式。
①、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交邯郸仲裁委员会仲裁;
②、因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。
九、附则
1、本合同一式四份,甲、乙双方各持两份,自双方签字盖章后生效。其它未尽事宜,由双方友好协商解决,协商不成,在甲方所在地人民法院起诉;。
2、本合同执行过程中如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并增加补充协议 ,补充协议与合同具有同等效力。 ??
甲方:
乙方:
签约人:
签约人:
签约地点:
签约日期:年?月日
【购买合同】相关文章:
购买的合同08-27
委托购买合同08-16
材料购买合同07-31
手机购买合同08-14
房屋的购买合同09-02
房屋购买的合同09-12
期房购买合同05-12
水果购买合同03-23
购房购买合同11-18
机械购买合同12-15