【推荐】施工合同7篇
随着人们法律意识的加强,合同的类型越来越多,它可以保护民事法律关系。那么常见的合同书是什么样的呢?以下是小编精心整理的施工合同7篇,仅供参考,大家一起来看看吧。
施工合同 篇1
甲方::
乙方:
依据中华人民共和国合同法a;a;、中华人民共和国建筑法a;a;及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。
一、 工程概况:处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米
1、工程地点:____市____区下马槽宜化循环经济工业园区
2、工程名称:湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理
3、工程内容:新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚,-15a;de),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工。
二、 承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、 主材选用及工程价款等:
1、 选用材质:3B 防水卷材,乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工
2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)
3、 施工厚度要求:采用外3厚 B防水卷材
4、全部包工包料,单价为 27元平方。
6、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。
四、 工期:按甲方项目部所安排的进度施工。
五、 工程质量:
1、工程质量标准:合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积 27元,该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担,不再另计任何费用。
达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法:
1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量,余下10%作质保金。
2、承包人剩余10%的工程款转作保修金,在保修期满后的____日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、安全施工 文明施工
安全生产,文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前,发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由发包人和承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者,发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的`数额为最高封顶数额,其余由承包人承担。
十一、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。
十二、保险
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十三、工程质量保修
本防水工程的保修期为________年;
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包人组织验收。
十四、违约责任:
1、 在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、 合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
5、 在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为,否则一经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、 在保修期间(保修期为________年),如发生任何质量问题,乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复,所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部份可向乙方追索。
7、 在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。
8、 工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。
十五、其他事项:
1、 在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、 本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方负责人签字: 乙方负责人签字: 签约日期: 签约日期:
施工合同 篇2
甲方: 乙方:
(以下简称甲方)现委托(以下简称乙方)承担 工程。经甲、乙双方充分协商,签订合同如下:
一、工程概况:
1.工程名称:
2.工程地址:
3.工程概况:
二、甲乙双方的责任和义务
1.甲方负责提供本工程施工人员的施工场地、楼层施工用电和用水;并提供施工现场专用的有安全防盗措施的仓库,以保证乙方能顺利如期完成工程工期。并承担以下义务:● 按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收 ● 按时支付工程进度款
2.乙方应按合同规定的时间及时提供工程所需的设备材料,并保证材料的质量;乙方应在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作: ● 场地的管道安放及布线 ● 设备的安装调试
三、工程时间和进度
1、合同签订后,乙方开始对现场进行布线施工和测试线路,完成后通知技术人员入场。
2、工程中甲方对信息点进行增减,则由甲方向乙方出具工程联系单,
3、在实际施工过程中,根据具体情况,甲乙双方应友好协商解决。
四、工程及工程量的变更
1、 由于甲方原因,对工程中提出的修改项目,甲方必须向乙方出具工程联系单,确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单,乙方有权利要求甲方按照原设计方案施工。
2、 由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等原因对工程中提出的修改项目,必须向甲方出具工程联系单,确认修改详细清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单,甲方有权利要求乙方按照原设计方案施工。
五、工程验收
1.采用完工总验收的方式。
2.工程验收标准。
监控图象清晰,符合国家规范要求,终端合格率为100%。
3、双方人员进行验收,由双方人员签字,验收合格报告作为付款依据。
4、工程完工,乙方应根据实际布线、信息点位置出具详细的竣工图纸。
六、系统保证及工程维护
乙方提供质量保证。在工程验收合格后壹年内,因设备自身质量问题发生故障,由乙方免费更换。如甲方在使用过程中因使用或管理不当造成设备损坏,乙方有偿提供设备配件。
七、合同金额
监控设备及安装调试费用总金额为:¥ 元(人民币: 万元整)。
八、支付条款
1.本合同签定后,甲方向乙方支付合同总金额的' %的工程进度款。
2.系统完工后,甲方向乙方支付合同总金额的 %的工程进度款。
3.系统完工并由甲方验收完毕后,甲方向乙方付清其余 %的款项。
4.合同执行过程中工程量的增减,则根据工程联系单,对材料和工作量的增减进行核算,其增减的费用按第八项支付条款决算。
九、售后服务
乙方提供一年免费维护,一年后按成本收取维护费用,响应时间24小时。
十、人力不可抗拒因素
如因战争、严重火灾、水灾、台风、地震和其它经甲乙双方认可的人力不可抗拒因素,导致工期延误,则工期顺延。在工程无法完成的情况下,由甲乙双方另行商定解决方法。
十一、违约责任
1.甲、乙双方若一方发生违约情况,则违约方应按国家经济合同法有关条款对另一方进行赔偿。
2.除人力不可抗拒因素外,若甲、乙双方中一方废除合同,需向另一方支付工程总金额 %的违约金。
3.如甲方未能按照合同条
十二、解决合同争议的方式
本合同执行过程中若有争议,双方应友好协商解决。如协商不能解决,可向当地人民法院提出诉讼。
十三、合同生效及其它
1.本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效(传真件有效)。
2.本合同所属的附件与本合同具有同等效力。 〈附设备清单〉
3.本合同执行过程中,所有补充协议经甲乙双方协商签定,盖章之日起生效,属合同的组成部分。
4.本合若有未尽事宜,双方友好协商解决。
甲、乙双方同意上述条款,并签字确认如下:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇3
甲方: (以下简称甲方) 乙方:重庆多维路桥科技发展有限公司(以下简称乙方) 因甲方工程施工需要,甲、乙双方就 G319线三洞至青木关公路改建工程多锤头破碎机施工事宜友好协商后,达成以下协议,双方共同遵守执行。
第一条 设备名称、数量
第二条 施工方式和价格
1、破碎机由乙方人员进行操作,甲方派员管理、协助。
2、工作量:多锤头破碎面积约 70000平方米。但不得少于 平方米,少于 平方米,按照平方米计算施工费。
3、设备工作内容:对原水泥路面实施多锤头破碎。
4、施工费计算:破碎机施工费,综合单价为每平方米15.00元。以上价款为含税价。
5、施工工期定为天。从乙方设备到场之后起算。如乙方设备在甲方工地时间超过约定施工工期,则超过的时间按照月施工金额15万元/月计算施工费(施工工期从乙方设备进场之日起到乙方设备出场之日止,不足半月按半月计算、超过半月按照1个月计算)。
以上价款为甲方代扣、代缴所有税、费后的价款,即不含税价。
第三条 进场时间:暂定进场时间为20xx年 月 日。具体进场时间以甲方通知为准。
第四条 设备的进出场
甲方承担乙方设备至甲方工地现场的进出场费用及进出场时设备下车吊装费用 8000.OO元。
第五条 设备的使用、保养和维修在施工期间,多锤头破碎机的使用、保养和维修均由乙方人员进行。
第六条 价款的结算和支付
本协议设备的`施工费用采取“先预付、中间支付、完工后结算付清”的方式执行。设备到场当日,甲方支付乙方元作为预付款;乙方设备完成一半作业任务当日,甲方再向乙方支付 元作为进度款;乙方设备完成全部作业任务,5日内,甲方结清全部施工款。结算时,乙方设备作业面积如超过 平方米,以监理、业主单位收方确认的实际破碎面积为准。
3、如甲方不能按时支付施工款或因甲方原因致使乙方设备待工超过约定时间,则视为甲方违约,乙方有权停止设备使用;超过3日未支付施工款,乙方有权撤走设备,并向造成甲方的损失,乙方不负责任。并且甲方须按照中国人民银行同期贷款利率的4倍向乙方支付以施工费总额为计算基数的资金利息,直至付清全部款项为止。
4、甲方以现金或现金转账方式支付乙方施工款。乙方只出具收款收据,不开具发票。
第七条 双方责任
一、甲方责任:
1、设备施工期间,甲方指定专人对施工设备进行施工管理和指挥,明确指示并书面告知乙方具体进行多锤头破碎(或打裂)作业的段落及不能进行破碎(或打裂)作业的地下管线、涵洞、堡坎、桥梁、房屋等构造的准确地点、路段,以便乙方安全施工.。
2、甲方负责作业路段的安全标志、标牌设置和交通管制工作,并派专人在现场进行管理、指挥,保证乙方设备、人员在施工中的安全。
3、甲方负责作业路段的协调工作,负责处理设备施工期间的一切作业干扰。
4、甲方负责提供乙方机械施工期间合格的燃油,燃油费用由甲方承担。
5、甲方负责施工设备的安全和看护工作,在施工期间发生的设备毁损或零部件、油料(液压油、柴油)丢失,由甲方按设备、油料重置价格进行赔偿。
6、甲方负责提供乙方设备操作手的食宿并承担费用。
7、甲方负责严格按照合同约定支付施工款。
二、乙方责任:
1、乙方设备按甲方要求时间抵达施工现场。
2、乙方派出操作人员进行现场操作。
3、乙方设备技术状况良好,能满足施工技术要求。设备发生故障时及时派人员排除。
4、设备施工期间,设备的日常管理及使用由乙方全面负责。
5、乙方操作人员必须服从甲方现场管理人员的合理指挥、安排和管理,遵守甲方现场组织纪律。
第八条 安全事故的责任和处理
多锤头破碎机在施工过程中,因设备故障造成的安全事故由乙方负责。因甲方人员或现场管理人员指挥失误或不到现场指挥、交通管制不当等原因或其他原因造成的乙方人员、设备事故,由甲方承担事故的全部经济赔偿、法律负责。乙方设备作业期间,如造成房屋开裂、堡坎垮塌等损失,须进行经济赔偿或修复的,由甲方负责赔偿或修复。
第九条、违约责任
1、本合同一经签订就具有法律效力,任何一方不得变更或解除。否则,将视为违约。
2、甲方不履行本合同约定,视为甲方违约。
3、违约方须向守约方支付本合同施工款总额20%的违约金。
第十条 未尽事宜,双方协商解决。如协商不成,向出租方公司所在地重庆市南岸区人民法院提起诉讼。
第十一条 本协议一式两份,承租方一份,出租方一份。本协议
自双方代表签字、盖章(如甲方为自然人,则只需签字不用盖章)后生效。
第十二条 协议终止:全部款项结清后,合同自行终止。
承租方(章):
代表:
联系电话: 出租方(章): 代表: 联系电话:
施工合同 篇4
甲方:
乙方:
甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条列》等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。
一、工程名称:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。
二、工程地点:河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司院内。
三、工程范围:钻孔(钻孔直径80mm)。
四、承包方式:甲方仅提供施工用水、电。
五、工程价款:
钻孔:包干价32元/m。
工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。
七、付款方式:
本合同签订后,预付款无,工程完工验收合格后开具全额当地发票,付清全部工程款。
八、双方责任:
1、甲方提供施工用水、电;
2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;
3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议,动力处签订安全用电协议。
4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单,双方现场验收合格后方可使用,否则由此造成的'一切损失由乙方承担;
5、乙方必须按照国家施工规范施工;
6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;
7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故,造成的一切经济损失均由乙方承担;
8、乙方必须遵守甲方的各种规章制度,服从甲方的管理;
9、乙方施工场地必须清洁,物品摆放有序,废料定点堆放。
九、施工工期:按甲方要求,由甲方原因工期顺延。
十、本合同一式六份,经双方签字盖章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同 篇5
发包方(简称甲方):_________
承包方(简称乙方):_________
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《XX市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
一、概况
1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
2、装饰施工地点:_________区(县)_________路_________弄(村)_________号_________楼_________室。
3、住房结构:_________房型_________房_________厅_________套,施工面积_________平方米。
4、装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
5、承包方式:_________(包工包料、清包工、部分承包)。
6、总价款:¥_________元,大写(人民币):_________其中:材料费:_________,人工费:_________;管理费:_________,设计费:_________;垃圾清运费:_________,税金(3.41%):_________;其他费用:_________。经双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
7、工期:自_________年_________月_________日开工,至_________年_________月_________日竣工,工期_________天。
二、关于材料供应的约定:
1、甲方提供的材料:详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料:详见附件三《主材料报价单》。
3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
4、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
三、关于工程质量及验收的约定:
1、本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的.其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由_________方设计施工方案。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件见)后,方能进行该项目的施工,由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
6、工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
7、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收,并办理验收移交手续(详见附件《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期,并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
四、有关安全生产和防火约定:
甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
五、关于工程价款及结算的约定:
1、工程款
付款方式列下表:
┌────────────────┬─────┬─────────────┐
│付款时间│付款百分比│金额│
├────────────────┼─────┼─────────────┤
│对预算设计认可签订合同之日││1000元,第二次付款时扣除│
├────────────────┼─────┼─────────────┤
│合同签订后开工前二至五天│65%│元│
├────────────────┼─────┼─────────────┤
│施工过程中工期进度过半│30%│元│
├────────────────┼─────┼─────────────┤
│竣工验收当天│ 5%│元│
├────────────────┼─────┼─────────────┤
│增加工程项目签订项目变更表│ 100%│元│
└────────────────┴─────┴─────────────┘
注:装饰工程有形市场另有规定的,亦可按市场规定办理。
2、工程结算:详见附件六《工程结算单》。
3、工程保修期壹年。须工程款全部结清,甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件七),保修期从竣工验收签章之日起算。
4、双方款项往来,均应出具收据,施工结束须开具发票。
六、其它事项:
1、甲方工作:
(1)甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_________份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。
(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
(3)如确实需要拆改原建筑结构或设计管线,负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担承担有关费用。
2、乙方工作:
(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。
(2)指派_________为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。如更换人员,乙方应及时书面通知甲方。
(3)未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
七、违约责任:
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付违约金。
3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。
八、纠纷处理方式:
1、因工程质量双方发生争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向XX市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解,也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。
2、当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向XX市仲裁委员会申请仲裁;向人民法院提起诉讼。(将不选定的解决方式划出)
九、合同的变更和解除:
1、合同经双方签字(在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证)生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。如要终止合同,提出终止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款_________%支付违约金,并办理终止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。
十、其它约定:_________。
十一、本合同一式_________份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章):_________乙方(签章):_________
委托代理人:_________法定代表人:_________
住址:_________地址:_________
电话:_________电话:_________
邮编:_________邮编:_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:____
_____
附件一:装饰施工内容表
甲方:_________
乙方:_________
┌───┬──────┬─────────────────────────┐
│序号│分项工程│做法说明│
├───┼──────┼─────────────────────────┤
│一│地面部位││
├───┼──────┼─────────────────────────┤
│二│墙面部位││
├───┼──────┼─────────────────────────┤
│三│天棚部位││
├───┼──────┼─────────────────────────┤
│四│门窗部位││
├───┼──────┼─────────────────────────┤
│五│家具││
├───┼──────┼─────────────────────────┤
│六│卫生间││
├───┼──────┼─────────────────────────┤
│七│厨房││
├───┼──────┼─────────────────────────┤
│八│电气、水管││
├───┼──────┼─────────────────────────┤
│九│其它要求││
└───┴──────┴─────────────────────────┘
甲方代表:_________乙方代表:_________附件二:甲方提供材料、设备表
甲方:_________
乙方:_________
┌──┬────────┬─────┬──┬──┬──┬─────┬───┐
│序号│材料或设备名称、│规格│等级│单位│数量│供应│备注│
││品牌├──┬──┤││├──┬──┤│
│││型号│质量││││时间│地点││
├──┼────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│││││││││││
├──┼────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│││││││││││
├──┼────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│││││││││││
├──┼────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│││││││││││
├──┼────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│││││││││││
├──┼────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│││││││││││
└──┴────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┘
甲方代表:_________乙方代表:_________附件三:主材料报价单
甲方:_________
乙方:_________
┌──┬─────────────────────┬──┬──┬──┬──┐
│序号│装饰内容及装饰材料规格、型号、品牌、等级│数量│单位│单价│合价│
├──┼─────────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│││││││
├──┼─────────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│││││││
├──┼─────────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│││││││
├──┼─────────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│││││││
├──┼─────────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│││││││
├──┼─────────────────────┼──┼──┼──┼──┤
│││││││
└──┴─────────────────────┴──┴──┴──┴──┘
甲方代表:_________乙方代表:_________附件四:工程项目变更单
甲方:_________
乙方:_________
┌──────┬───┬───┬────────┬────────────┐
│变更内容│原价格│新价格│增减金额(+ -)│详细说明│
├──────┼───┼───┼────────┼────────────┤
│增加工程金额│元││││
├──────┼───┼───┼────────┼────────────┤
│减项工程金额│元││││
├──────┼───┼───┼────────┼────────────┤
│(增减)金额│元│
│││
├──────┼───┼───┼────────┼────────────┤
│实付金额│元││││
└──────┴───┴───┴────────┴────────────┘
注:(1)若变更内容过多请另附说明;(2)增加项目金额、减少项目金额后应将实付金额在签变更单认可时,将款一次付清。
甲方代表:_________乙方代表:_________附件五:工程质量验收单
甲方:_________
乙方:_________
┌──────┬───────────┬─────────┬───────┐
│日期│检验项目名称│检验结果│检验签名│
││├──┬───┬──┤│
│││合格│不合格│补验││
├──────┼───────────┼──┼───┼──┼───────┤
│││││││
├──────┼───────────┼──┼───┼──┼───────┤
│││││││
├──────┼───────────┼──┼───┼──┼───────┤
│││││││
├─┬────┴───────────┴──┴───┴──┴───────┤
│整││
│体││
│工││
│程││
│验││
│收││
│意││
│见││
└─┴──────────────────────────────────┘
注:(1)分项检验评定:合格打“√”,不合格打“”,补验合格打“√”签名。(2)分项验意见记录,印在反面。
甲方代表:_________乙方代表:_________附件六:工程结算单
甲方:_________
乙方:_________
┌───┬─────────────┬──────┬───────────┐
│序号│项目│金额│备注│
├───┼─────────────┼──────┼───────────┤
│1 │工程合同总价│元││
├───┼─────────────┼──────┼───────────┤
│2 │变更增加项目│元││
├───┼─────────────┼──────┼───────────┤
│3 │变更减少项目│元││
├───┼─────────────┼──────┼───────────┤
│4 │工程结算总额│元││
├───┼─────────────┼──────┼───────────┤
│5 │甲方已付金额│元││
├───┼─────────────┼──────┼───────────┤
│6 │甲方结算应付金额│元││
└───┴─────────────┴──────┴───────────┘
甲方代表:_________乙方代表:_________附件七:工程保修单
甲方:_________
乙方:_________
┌────┬───────────┬────┬──────────────┐
│公司名称││联系电话││
├────┼───────────┼────┼──────────────┤
│用户姓名││登记编号││
├────┼───────────┴────┴──────────────┤
│装修房屋││
├────┼───────────┬────┬──────────────┤
│地址││联系电话││
├────┼───────────┼────┼──────────────┤
│施工单位││负 责 人││
├────┼───────────┼────┼──────────────┤
│竣工││负 责 人││
├────┼───────────┼────┼──────────────┤
│现场施工││日期│年月日至年月日│
├────┼───────────┼────┼──────────────┤
│竣工验收││日期││
├────┼───────────┴────┴──────────────┤
│保修期限│年月日至年月日│
└────┴───────────────────────────────┘
甲方代表:_________乙方代表:_________
备注:(1)凡包工包料的"双包"工程,从竣工验收之日计算,保修期为壹年(对清包工程,不实行保修)(2)保修期内由于乙方施工不当造成质量问题,乙方无条件地进行维修。(3)保修期内如属甲方使用不当造成损坏,直至不能正常使用,乙方酌情收费。(4)本保修单须甲、乙双方签字
施工合同 篇6
委托方甲方:神府经济开发区医院
承建方乙方:
根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》规定,经甲乙双方同意,签署下列合同。此合同受法律保护,双方代表必须履行合同签订的义务,中途一方不得擅自更改或解除,望双方共同执行。
1、 工程名称:神府经济开发区医院楼顶防水
2、 工 程:房顶新做防水层、围墙翻修,四周加排气。
3、 承建方式:由乙方包工包料。
4、 保修办法:免费保修期为 5年,自 年 月 日至
年 月 日,保修期内确属施工质量问题渗漏,乙方应免费维修,乙方接到保修通知后,三天之内组织人力物力赶赴现场,乙方不得以任何理由推托。
5、乙方在施工中发现与甲方有关的问题及时通知甲方、如造成甲方经济损失由乙方全部承担。乙方工伤事故自负,施工期间乙方做好防护工作、若造成甲方设施、设备及电路、电线、损害、落石导致人员受伤乙方承担全部责任。
6、验收方式:甲方负责组织工程质量验收
7.付款方式:完工付总款60%,三个月无质量问题付20%,剩余20%保证金两年后付清。
8、此合同一式二份,甲方一份、乙方一份。
甲 方
乙 方
20xx 年4月日 :神府经济开发区医院 :
施工合同 篇7
甲方:
乙方: 身份证号码: 家庭住址:
为明确双方责任与义务,确保安全施工,提高工程质量,甲方将承包的 外墙保温施工工程,以清工承包的形式承包给乙方,由乙方为承包责任人,组织人员及相关工器具进行施工。现经双方协商一致订立如下协议:
一、工程名称: 外墙保温工程。
二、工作范围:工程承包合同范围内的所有外墙保温项目,包括结构面抹灰、涂刷界面剂、无机保温、镶嵌网格布、锚固件、涂抹抗裂砂浆、清理场地、成品保护等工作。
三、工期及质保期:
1、本工程于________年____月____日开工至________年____月____日完成。
2、为保证如期完工,乙方承诺每天每栋不少于20名施工人员。如乙方施工人员跟不上进度(不符合工程进度计划),甲方有权更换班组,并按已完工工程量的50%给予结帐。
3、因乙方施工组织等原因造成的工期拖延,每延期一天,乙方按承包总价的1%支付给甲方做违约金,从结算款中扣除。
4、因不可抗力造成工期延误,经甲方签认后,给与工期补偿。
5、本工程质保期两年,自验收合格之日起计算。
四、清工承包价格:按实际施工面积元2,此价格甲方只负责提供原材料,其余施工所需的电锤、电钻、电缆线等所有工器具、辅材和人工均由乙方负责。如需在墙体上加做造型线条另行计算。
五、付款方式:
1、合同签订后,乙方进场前2个月无进度款,工人生活费由乙方自行垫付;
2、进场后第3个月月底由甲方支付已完成工程量的50%;
3、全部工程施工完毕后验收,验收合格后付至总价的90%;
4、经建设单位及建委墙改办验收合格后双方测量工程量据实结算,付至结算总价的95%;
5、剩余5%两年保修期满后无质量问题付清。
六、关于质量的约定:
1、严格按照____省工程建设外墙保温应用技术规程(无机保温需锚固件)的规定施工,质量达到相关验收标准合格。
2、施工过程中,如施工质量达不到要求,甲方有权更换施工班组,并按照已完工程量的50%给予结账。如因施工原因造成返工或质量问题,乙方负全部责任,并承担由此造成的经济损失。
3、工程质量按国家现行的'验收标准,要求达到市建委墙改办一次性验收通过的标准。如验收一次通不过,乙方承担维修所需的所有费用,直至验收通过。并承担因此造成的经济损失。
4、两年质保期内,如因乙方施工的原因出现质量问题,乙方应接到甲方维修通知24小时内到现场进行维修。如乙方不安排人维修,甲方自行安排其他人员进行维修,发生的费用双倍由乙方承担。如因其他原因出现问题,乙方也应安排人员进行维修,甲方支付维修成本。
七、关于安全的约定:
1、乙方对所有参施人员进行安全保险,办理施工安全保险所需费用由乙方承担。
2、施工期间,乙方必须按有关安全操作规范施工,同时对班组人员进行安全教育和采取必要的安全措施(安全帽、安全带及安全大绳)。甲方将不定期对安全措施进行检查,若发现违章作业,不按规定系带安全防护用品的,甲方将给与乙方经济处罚,每人每次100元。同一人出现第二次时,将其驱逐出本工地。
3、若发生安全事故,与甲方无关,由乙方承担全部责任并处理善后事宜。
八、关于进场材料的约定:
1、甲方提供的材料运至工地后,由乙方承担保管责任。
2、所用材料,按照下表约定的用量(已含损耗),完工后双方进行核算。如超用材料,按照市场价从乙方的清工费中扣出。 保温部分材料名称:界面剂、无机保温、 网格布、 锚固钉、抗裂砂浆每平方用量限值 1g 、20g、1。22 、5套、3g。
九、甲乙双方职责:
(一)、甲方职责:
1、所需材料全部运至工地范围内。
2、协调建设单位提供施工所需的水电等。
3、按合同第五条及时付款。
(二)、乙方:
1、本合同签订后应及时与所有参与施工的操作人员签订用工合协议书和安全责任书,交甲方备案。
2、严格遵守甲方及施工现场的各项规章制度,安全操作规程,文明施工和综合治理规定,服从甲方及建设方现场管理人员的监督检查,接受整改意见,限时完成整改,确保安全及施工质量。
3、开工前对所施工的基层进行检查后再施工。任何时候不得以基层质量问题为由对施工质量问题进行推卸责任。
4、施工现场所有的安全设施,机具电器进行先查看,后使用,如发现事故隐患,应及时处理并向甲方报告。在安全没有保障情况下,不准施工。杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。凡违章、违规作业造成的安全事故,均由乙方及肇事者承担全部责任。
5、妥善保管、使用甲方提供材料,如遗失照价赔偿。
6、乙方责任人在工地代表甲方行使对发包方的责任、义务。
7、做好施工现场完工后的清理,及时整理剩余材料及边角料,保持现场整洁文明、干净卫生。
8、乙方及所属成员不得将非本工地人员带入施工现场,如经发现,甲方将按有关规定对乙方进行处罚。如由此发生意外伤害,均由乙方负责。
9、保护好现场住户的窗户、楼顶饰面瓦等所有现有成品构筑物等,如有损坏,乙方负责恢复原样,所有费用均由乙方承担。
十、未尽事宜,双方应友好协商解决,协商不成时可向____市仲裁委员会申请仲裁或向____市人民法院诉讼解决。
十一、本合同一式两份,甲乙双方各一份,签字盖章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
【施工合同】相关文章:
施工施工合同11-03
更换施工人的施工合同04-11
施工施工合同(15篇)09-03
施工施工合同15篇08-31
施工围挡工程施工合同01-02
[经典]施工的合同10-30
施工合同07-03
施工的合同08-28
施工的合同07-20
施工合同08-25