【热门】施工合同模板五篇
在人们越来越相信法律的社会中,合同对我们的帮助越来越大,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编整理的施工合同5篇,仅供参考,大家一起来看看吧。
施工合同 篇1
甲方(发包方): (以下简称甲方)
乙方(承包方): (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规,增强双方责任感,确保工程的顺利完工,双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同,条款如下:
一、工程概况
工程名称: 工程地点:
工程内容: 设计施工图纸所包含的'所有内容。
二、工程合同价款: 本工程合同造价为人民币 元,即人民币x元整。 本造价内含两年养护费用。
三、承包方式:
由乙方设计,采用大包干,即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容:设计施工图纸范围内的所有绿化工程(详见施工图)。
四、工期
本工程工期为: 20xx 年 月 日至 年 月 日绿化工程养护期为:20xx年x月x日至20xx年x月x日。
五、工程价款的支付与结算
1、按工程进度每月支付完成产值的______%;
2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后______天内一次性付清剩余 %的款项;
3、本工程价款不含税金。
六、本合同未尽事宜,经甲乙双方协商达成补充协议,所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
七、本合同在执行过程中发生争议的,由双方协商解决,协商不成的,可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份,甲方执一份,乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
(公章) (公章)
甲方代表签字: 乙方代表签字:
20xx年x月x日20xx年x月x日
施工合同 篇2
甲方:_________
乙方:_________
甲方将_________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:
一、工程地点:_________
二、工程量:_________
三、工程造价:_________
四、付款方式:乙方设备进场开始_________作业,甲方支付乙方工程款的50%,尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任:
(一)甲方责任:
1.负责_________,以方便乙方_________作业。
2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任:
1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2.负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方_________楼体结构不予影响及破坏。
3.作业人员持证上岗。
4.加强安全警戒工作。
六、违约责任:
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
八、本合同一式肆份,双方各执二份。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________
甲方代表(签字):_________ 乙方代表(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方:_________
乙方:_________
施工合同 篇3
发包人:_________
承包人:_________
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本装饰装修工程施工具体情况,双方协商达成如下协议。
1.1 工程地点:_________
1.2 工程内容:房屋间数_________室_________厅;总建筑面积_________平方米。
1.3 承包范围:_________
1.4 承包方式:双方商定采取下列第_________种承包方式:
(1)承包人包工包全部材料;
(2)承包人包工包部分材料;
(3)承包人包工、发包人包料。
1.5 开工日期:_________年_________月_________日;竣工日期:_________年_________月_________日;总日历工期(包括法定节假日):_________日。
第2条 合同价款与支付
2.1 合同价款:金额(人民币大写):_________,¥:_________.
2.2 合同价款采用方式:
双方商定本合同价款采用第_________种方式确定。
(1)采用固定价格:固定价格加_________%包干风险系数计算。包干风险包括_________.
(2)采用可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。
(3)成本加酬金:_________
2.3 工程预付款:合同生效后,发包人向承包人预付工程款_________%即人民币(大写)_________,预付款扣回的时间、比例:_________.
2.4 工程款(进度款)支付
(1)工程款支付方式:_________
(2)工程款支付金额和时间:_________
工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。
发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。
双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:
(1)发包人自行提供施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。
(2)由承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)。
4.1 指派_________为发包人驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
4.2 装饰装修工程开工前,负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记,并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议,主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道),负责到有关部门办理审批手续。
4.3 向承包人提供施工所需的水源、电源,并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
4.4 负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
4.5 开工前应确认施工图纸或作法说明,并向承包人进行现场交底。
4.6 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作,如无能力处理也可委托承包人处理,承担相应的费用。
5.1 指派_________为承包人驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。
5.2 严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工,做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收,编制工程结算。
5.3 严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
5.4 未经发包人同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
5.5 工程竣工未移交发包人之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
5.6 保证装饰装修现场的整洁,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
6.1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
6.2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由发包方承担。
6.3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由承包人负责。
第7条 安全生产和防火
7.1 发包人提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
7.2 发包人提供确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,发包人应承担由此产生的一切经济损失。
7.3 承包人进行装饰装修活动,要严格遵守施工安全操作规程,按照规定采取必要的安全防护和消防措施,不得擅自动用明火和进行焊接作业,保证作业人员和周围住房及财产的安全。
7.4 由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程,导致发生安全或火灾事故,应承担由此引发的一切经济损失。
第8条 工程质量及验收
8.1 双方约定本工程质量应达到国家质量评定_________标准(可选择优良或合格)。
8.2 优良工程等级增加的经济支出_________.
8.3 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的'现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。
8.4 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收,承包人可自行验收,发包人应予承认。
8.5 工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到验收通知两日内应组织验收,并办理验收和移交手续。
8.6 装饰装修工程竣工后,承包人负责采购装饰装修材料及设备的,应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。
9.1 发包人对工程项目及施工方式如需变更,双方均应及时办理变更洽商签证,方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
9.2 承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用,必须经发包人批准。
10.1 工程竣工合格后,承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告,办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议,即视为同意。
10.2 工程结算报告经发包人批准后,双方签字,三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算,应承担违约责任。
11.1 验收合格后,承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。
12.1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工,应承担违约责任。每停工或窝工一天,发包人支付给承包人_________元。发包人不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的_________支付滞纳金。
12.2 由于承包人原因致使工期延误,每延误一天,承包人支付发包人_________元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的_________%.
12.3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
12.4 未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。
12.5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。
12.6 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。
12.7 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
12.8 双方约定其它违约责任:_________.
第13条 争议的解决方式
13.1 本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
(1)提交大连仲裁委员会仲裁;
(2)依法向工程所在地人民法院起诉。
14.1 双方关于不可抗力的约定:_________.
第15条 保险_________.
16.1 合同生效日期:_________年_________月_________日
17.1 本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数:_________.
第18条 合同备案、鉴证
18.1 合同备案、鉴证:
发包方:_________
身份证号:_________;
承包方:_________
身份证号:_________.
第19条 其它约定_________.
发包方(盖章):_________
承包方(盖章):_________
授权代表(签字):_________
授权代表(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
签订地点:_________
签订地点:_________
施工合同 篇4
甲方(发包人):
乙方(承包人):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程内容:钻打约一百米深的'机井一口(机井钻孔,井管安装和填滤物,高压水泵安装,水管及电线等配套设施安装。)
资金来源:财政拨款
二、工程承包范围:
承包范围:按钻打机井的要求施工
三、合同工期:
开工日期:20xx年8月22日
竣工日期:20xx年8月31日
四、质量标准:
工程质量标准:
1,按《机井技术规范》(SI256-20xx)施工
2,保证所钻机井有充足水量可供使用
3,按工程内容,保障按质按量完成工序。即:机井钻孔,井管安装和填滤物,高压水泵安装,水管及电线等配套设施安装。
五、合同价款:
金额(人民币):贰万捌仟贰佰贰拾元整¥:28220元
具体如下:
1,预计深度:100米;
2,每米钻探费及井管费:220元,即:220元x100米,为220xx元;
3,水泵一个:4500元;
4,挂泵钢丝绳:每米4元x100米,为400元;
5,水管:每米4元x100米,为400元;
6,电线:四平方国标铜芯线2把,每把460元,即920元。合计:28220元,即:贰万捌仟贰佰贰拾元整。
六、本合同一式三份,双方签字生效。
甲方签字:乙方签字:
年月日:
施工合同 篇5
建设单位:
施工单位:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、省市有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就瑞和华府售楼部外墙真石漆工程施工承包事宜达成如下合同条款,以明确责任,共同遵守。
第1条 工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 承包范围:
1.4 承包方式: 包工、包料、包工期、包质量、包安全及文明施工。
第2条 合同工期
2.1合同工期为25天
2.2开工日期:
2.3竣工日期:
2.4 对以下原因造成竣工日期推迟,工期相应顺延:若因甲方现场基础墙面交接时间推迟以及天气原因,导致延误工期的竣工日期顺延。
第3条 质量要求:合格
3.1、外墙涂装工艺标准:本工程外墙采用单彩真石漆涂装工艺。乙方施工前先做样板,施工工艺及样板效果由甲方确认,样板完成后甲乙双方签字确认。乙方施工时要求均匀满面涂布,不得漏涂;严格按照甲方设定颜色效果涂布。
3.2、本工程真石漆材料使用武汉霞光建材有限公司生产的霞光牌真石漆,如发现乙方使用假冒伪劣产品,甲方有权责令乙方停工,并由乙方赔偿一切甲方经济损失。
3.3、工程施工应严格按照现行国家建筑行业质量规范要求施工,服从总包单位指挥, 质量标准为合格。
3.4、外墙真石漆保证使用20xx年不褪色。
第4条 承包方式及工程定价
4.1 本工程承包方式为包工、包料、包工期、包质量、包安全及文明施工。定价采用综合单价包干的方式包干,综合包干单价为每平方米 元,计量面积按实际展开面积据实核算计量。另外售楼部女儿墙内侧采用一般的防水涂料施工,颜色由甲方确定,综合包干单价每平方米 元。
4.2 所有材料进场按相关规定要求验收,甲方及监理单位有权对各种材料进行复检,乙方必须积极配合,如复检不合格的检测费用和造成的损失由乙方承担。
4.3 本合同外墙真石漆工程量暂估为 平方米,女儿墙内侧面积约 平方米。合同总价暂定为: 元,大写人民币:柒万柒元整,最终总价以实际面积结算为准。
4.4付款方式:
4.4.1、本合同签订后,施工人员进场,腻子层施工完毕付至合同总价的 %。
4.4.3、真石漆施工完毕,付至合同总价的 %。
4.4.4、竣工验收合格,施工技术资料齐全,并移交给甲方办理竣工决算后,付至决算总价的95%。
4.4.5、剩余5%留作质保金,质保金在质保期满后一次付清,质保金不计利息,质保期为一年,自竣工验收合格交付之日起计算。
4.4.6 乙方每次结款时须提供武汉市江夏区国、地税局认可的有效税务发票。
第5条 甲方责任及义务
5.1甲方指派 为驻工地代表,负责合同履行,对工程质量、工作进度进行监督检查,办理验收、变更等事宜。
5.2本工程委托武汉工程建设监理咨询有限公司进行工程监理。
5.3开工前七天内向乙方提供施工图纸和现场交底。
5.4及时审批乙方提交的.各种计划、报表、详图、方案。
5.5根据合同条款按时支付工程款。
5.6及时向乙方下发与本工程有关指示、指令及设计变更和洽商。
5.7牵头进行工程的竣工验收。
第6条 乙方责任及义务
6.1乙方指派 驻工地代表。乙方必须派出强有力和足够人数的项目管理班子进入现场,在开工前必须对外墙粉刷质量全面检查,及办理中间交接验收,如发现达不到施工前的要求,必须及时通知甲方。
6.2准时进场,施工中应严格按照发包方代表依据合同发出的指令,并严格遵守国家及武汉市的各种法律、法规,服从现场管理制度及各项要求,并积极准备全部施工所需的设备,材料及人员,按时按质量完成本承包工程。
6.3严格按甲方制定的工程总体进度计划及时编制、报送本工程施工组织设计、进度计划和具体的、有针对性的、可操作性强的施工方案(包括图纸,说明施工工艺操作和节点处理),并严格按经甲方批准的施工组织设计、进度计划和施工方案进行施工。
6.4按国家和武汉市工程竣工验收有关规定,在甲方规定时间内向甲方提供完整本工程竣工资料和竣工验收报告及竣工图。(验收合格后十日内向甲方提交竣工资料一式三套)
6.5乙方应对施工过程的安全负责:按有关规定,采取严格的安全防护措施,现场人员都应全面遵守各种适用于工程的相关法律或规定的安全施工条款。若乙方在施工中造成的安全事故、人身伤亡、财产损失等由乙方承担。
6.6乙方应积极配合甲方、监理方的检查。
6.7服从甲方、总承单位现场管理。
6.9除甲方同意外,乙方不得允许其工人居住在施工现场,也不得在施工现场的限制区内非法进入。
第7条 违约责任与奖罚
7.1 乙方对施工现场的安全负全部责任(含费用、第三方责任)。若因乙方原因造成的工程安全事故,同时对甲方造成不良影响的,乙方除承担经济、工期等损失外,并按合同价的5%作为处罚金。
7.2 甲方应严格按本合同约定的付款方式及时付款,不得以任何形式、任何理由拒付或拖延。并承担付款不及时给乙方造成的相关损失。
7.3 若乙方不按规定支付民工工资,从而给甲方造成不良影响,甲方有权直接从工程款中扣除相关费用支付给民工,乙方亦须全额赔偿和承担因其未适时支付给民工款项而给甲方造成的经济损失。
第8条 结算方式
1、结算资料:内容完整,各方签章齐全,文件深度符合结算要求。结算资料一式4份。
2、结算方式: 按合同综合包干单价执行。若由于甲方原因发生了设计变更,合同中有相应单价的套相应单价,无相应单价的其费用双方协商。
第9条 其它约定
10.1 开工前双方共同确定现场施工工作面,并签字认可。
10.2 现场布置由乙方统一安排,但必须经监理、甲方认可,现场管理工作由乙方负责。
10.3 乙方自购的材料,严格执行投标报价时的承诺,未经甲方允许,不得擅自调换.
第11条 合同争议解决
本合同在执行中若发生的一切争议,双方可通过友好协商的方式协商解决,若协商不成时,任何一方均可提请人民法院裁决。
第12条 合同份数与生效
1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式肆份,双方各执两份。
甲方: 乙方:
年月日:
【施工合同】相关文章:
施工施工合同11-03
更换施工人的施工合同04-11
施工施工合同(15篇)09-03
施工施工合同15篇08-31
施工围挡工程施工合同01-02
[经典]施工的合同10-30
施工合同07-03
施工的合同08-28
施工的合同07-20
施工合同08-25