当前位置：范文派>合同范本>施工合同>建筑安装施工合同书

建筑安装施工合同书

时间：2024-03-10 12:57:11 施工合同我要投稿

相关推荐

建筑安装施工合同书模板通用

　　随着法律知识的普及，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编为大家收集的建筑安装施工合同书模板通用，希望能够帮助到大家。

建筑安装施工合同书模板通用

建筑安装施工合同书模板通用1

　　建设单位： (以下简称甲方) 合同签订地址

　　施工单位： (以下简称乙方) 签订日期年月日

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》双方本着平等互利、互信的原则，签订本施工合同。

　　第一条：工程项目及范围：

　　(注：空格如不够用，可以另接。)

　　第二条：工程期限：

　　本工程自年月日至年月日完工。

　　第三条：质量标准：

　　依照本工程施工详图、施工说明书及国家建委颁发的建筑安装工程施工及验收暂行技术规范与有关补充规定办理。做好隐蔽工程，分项工程的验收工作。对不符合工程质量标准的要认真处理，由此造成的损失由乙方负责。

　　第四条：甲乙双方驻工地代表：

　　甲方驻工地代表名单乙方驻工地负责人名单

　　第五条：材料和设备供应：

　　凡包工包料工程，由甲方提供材料计划，乙方负责采购调运进场，凡包工不包料工程，甲方应根据乙方施工进度要求，按质按量将材料和设备及时进场，并堆放在指定地点，如因甲方材料和设备供应脱节而造成乙方待料窝工现象，其损失由甲方负责。

　　第六条：付款办法：本工程预决算按江苏省常州市单位估价表编制或江苏省综合定额。

　　1.基建项目技省建工局和建设银行规定办法付款。

　　2.工程费用按下列办法付款：

　　工程开工前甲方预付工程款 %计元工程完成时甲方付进度款 %计元工程完成时甲方付进度款 %计元工程竣工后余款 %一次结清计元

　　第七条：竣工验收：

　　工程竣工后，甲、乙双方应会同有关部门进行竣工验收，在验收中提出的问题，乙方要限期解决。工程经验收签证、盖章并结算材料财务手续后准交付使用。

　　第八条：其他：

　　1.甲方在开工前应做好施工现场的."三通"。(路通、水通、电通)。

　　2.单包工程甲方应帮助乙方解决住宿和用膳问题。

　　3.施工中如甲方提出工程变更，应有甲方提请设计部门签发变更通知书，由于工程变更造成的损失由甲方负责。

　　4.本工程设计预算如有漏列项目或差错，在本合同有效期内审查修正，竣工结算时以工程决算书为准。

　　第九条：本合同一式份，在印章齐全后，至工程竣工验收，款项结清前有效。本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　第十条：违约责任：

　　第十一条：解决合同纠纷的方式由当事人从下列方式中选择一种：

　　1.协商解决不成的提交常州仲裁委员会仲裁;

　　2.协商解决不成的依法向常州人民法院起诉。

　　第十二条：其它约定事项：

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建筑安装施工合同书模板通用2

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关规章规定，结合本建筑安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。

　　第一条建筑安装设施概况

　　(一)建筑名称：

　　(二)安装施工范围：

　　(三)开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　第二条本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　(1)双方共同约定的针对本工程的带资让利约定书;

　　(2)专用合同条款;

　　(3)国家现行的标准合同文件中的通用合同条款;

　　(4)中标通知书;

　　(5)投标函及投标函附录;

　　(6)技术标准及要求;

　　(7)图纸;

　　(8)已标价工程量清单;

　　(9)其它合同文件。

　　上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

　　第三条质量：

　　优良，执行国家最新验收标准，对于工程存在的任何质量缺陷，乙方承担一切责任和损失。

　　第四条材料设备：

　　本工程所采用的主要材料、设备的品种、质量、型号等主要指标乙方必须经甲方同意方可采购、使用;未经甲方同意乙方擅自使用的主要材料、设备，乙方自行承担费用和损失。

　　第五条工程价款结算及调整

　　1、本工程采用可调价合同，调整方式为按实结算。

　　2、本工程结算执行20__消耗量定额及费用定额，具体约定如下：

　　(1)工程类别：执行山东省规定

　　(2)措施费：按实结算

　　(3)税金：双方约定乙方应邀的营业税及附加由建设代扣代缴。

　　(4)与该项目有关的环保收费执行国家有关规定。

　　3、双方同意本工程由乙方让利甲方工程总价的2%，在工程竣工结算时予以调整。

　　第六条工程款支付：

　　1、双方单独签订的本工程结算方式协议作为本条款的一部分。

　　2、主要工程验收完毕甲方支付至工程总造价的30%，工程竣工验收完毕付至工程总价款的70%;工程竣工验收完毕一个月内乙方向甲方提交结算报告资料，一个月内必须经工程造价咨询单位审计并出具审计报告;非甲方原因造成的时间延误，甲方免责，甲方在结算完成一年内付至工程总价的95%，剩余5%作为质量保修金，保修期满十日内一次付清。如甲方未能按期支付工程款，拖欠部分按同期银行贷款利息付给乙方。

　　3、如甲方未按合同约定支付工程款，双方同意由建设单位从甲方应付工程款中直接支付给乙方。

　　第七条保修

　　(一) 保修内容：见安装施工范围;

　　(二) 保修期限：自验收合格之日起保修贰年;

　　(三) 保修期满后，按国家有关的规定签订维修保养合同。

　　第八条违约责任

　　(一)甲方责任：

　　1、未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失;

　　2、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;

　　3、工程未经主管部门验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任;

　　4、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的.0.3%向乙方付逾期的违约金。

　　(二) 乙方责任：

　　1、乙方逾期交工或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成的逾期交付的，每日按工程总造价的0.3%向甲方偿付逾期的违约金。

　　2、保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复;因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。

　　第九条未尽事宜双方协商约定。

　　第十条争议解决方式：

　　本合同履行过程中发生的争议，双方协商解决，协商不成，双方约定申请日照市仲裁委员会仲裁。

　　第十一条本合同正本肆份，双方各执两份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建筑安装施工合同书模板通用3

　　甲方(建设单位)：(以下简称甲方)

　　乙方(安装施工单位)：(以下简称乙方)。

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《西藏自治区消防管理办法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，结合本工程消防安装的实际情况，经甲乙双方协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

　　第一条建筑消防设施概况：

　　(一)、建筑名称：拉萨火电厂110KV变电站扩建工程

　　(二)、安装施工范围：室外管道及消防栓安装施工;消防水泵房内设备的购置与安装。

　　(三)、开竣工日期：开工：年月日竣工：年月日

　　(四)、工程质量：验收合格

　　第二条图纸、预算交付：

　　(一)、甲方在开工前十日向乙方提供经过公安消防部门审批的设计图纸壹套。

　　(二)、乙方在合同签订前十日根据通过审查的图纸向甲方提供预算书。

　　第三条合同价款、拨款和结算：

　　(一)、合同价款：人民币38万元，大写：叁拾捌万元整。

　　(二)、合同生效，工程开工后10日内，甲方付给乙方预付款。

　　(三)、设备到达甲方，甲方付给乙方设备款。

　　(四)、消防设施实验前，甲方付给乙方进度款60%;验收合格后，甲方付给乙方进度款35%。甲方扣留工程总价5%作为质量保证金，待工程保修期满后，检验无遗留的质量问题后，甲方将扣留的质量保证金一次性支付给乙方。

　　第四条设备供应：

　　合同范围内设备均由乙方自行采购和保管，甲方提供场地供乙方存放。

　　第五条双方责任：

　　(一) 甲方：

　　1、为乙方提供用水、用电方便和存放设备的场地，费用由乙方承担;

　　2、协调乙方与工地其他施工单位的协作关系;

　　3、甲方对乙方的工作变更进行签证;

　　4、协助乙方进行消防工程检测验收，所产生的相关费用由乙方承担。

　　(二)乙方：

　　1、应及时采购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量;

　　2、服从甲方的进度安排，按时提供有关竣工资料并参加竣工验收;

　　3、乙方通知公安消防等有关部门参加验收;

　　4、负责施工过程中的安全事故，做到安全、文明施工，事故的费用由乙方负责;

　　5、乙方自行提供资金账户，由此产生的相关责任均乙方负责。

　　第六条图纸变更：

　　设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门(或建设主管单位)批准。

　　第七条验收和工程质量：

　　(一)、乙方在竣工后十日内向甲方提供消防设施施工技术档案，甲方在十日内组织验收。

　　(二)、消防设施安装质量以通过建筑自动消防技术验测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。

　　第八条保修：

　　(一)、保修内容：见安装施工范围;

　　(二)、保修期限：自验收合格之后起保修壹年;

　　(三)、保修期满后，按《建筑消防设施使用维修保养管理办法》的规定签订维修保养合同。

　　第九条违约责任

　　(一)、甲方责任

　　1、未按合同规定提供场地、图纸资料、用水用电方便等，除工程日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此造成停工、窝工的实际损失;

　　2、工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的'停工、窝工、倒运等损失和实际费用;

　　3、工程未经消防验收，提前使用，发现质量问题，甲方自己承担责任;

　　4、超过合同规定日期验收或支付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。

　　(二)、乙方责任：

　　1、乙方逾期交工或质量不符合合同规定的，甲方有权要求期限无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价0.3%向甲方偿付逾期的违约金我;

　　2、保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复，因甲方原因造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。

　　第十条本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，向当地人民法院提起诉讼。

　　第十一条如需担保，另立合同。

　　第十二条本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。

　　第十三条本合同正本两份，双方各执一份，副本四份，送公安消防、工商行政管理等有关部门。

　　第十四条其他

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建筑安装施工合同书模板通用4

　　甲方：建设单位 (以下简称甲方)

　　乙方：施工单位： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

　　第一条工程项目

　　1.工程名称：

　　2.工程内容：

　　a.钢屋架制作安装，彩钢压型板安装、屋顶两侧有组织排水、沟槽及￠100PVC雨落管安装，跨度24m，长度83.6m，柱距为7.6m，檐口高度7m，不含门窗、基础。彩板封面——单面，维护墙。

　　b.墙面、屋面剪刀叉、柱间的支撑，细杆、墙面加固。

　　c.材料的规格

　　墙面、屋顶彩板厚度∫=0.476mm

　　房面水平支撑：114×3cm焊管

　　细杆：114×壁厚3cm

　　墙面剪刀叉：￠16的圆钢

　　墙面套管：￠32镀锌焊管 140×40×2.0×20

　　注：(所有钢制结构必须刷两遍防锈漆和一道面漆，连接焊点须正规操作)

　　3.工程单价及造价：单价为208元/m2(不含税)，其中包括人工、机具、机械、材料、租赁、安全措施费、劳保等费用，具体结算按甲方现场实际收方结算。

　　4.工程款支付：乙方完成整个工程的50%时，甲方按工程总造价的.50%给乙方支付工程款，余款(除质保金外)在10天内经甲方验收合格后，一次性付清所有余款

　　第二条工程质保

　　该工程质保期壹年，并扣合同总价款的3%作为质保金;如无质量问题质保期满质保金一次性退还。保质期内乙方应负责维护。

　　第三条施工工期及施工措施

　　1、合同签订后，甲方基础工程完成后及时通知乙方，乙方立即进场施工，工期为30天，除不可抗力因素(如下雨)工期可适当顺延。

　　2、工程质量：按甲方要求进行施工，质量要求达到合格。

　　第四条甲方责任和义务

　　1、甲方派

　　2、甲方及时协调在施工中出现的各种疑难问题。

　　3、甲方给乙方提供住宿、用电、用水及施工场地。

　　第五条乙方责任和义务

　　1、乙方派为现场负责人，联系电话

　　2、乙方严格按照规程办理，坚持文明施工，保证质量，做到安全生产，若发生工伤事故和不文明施工所造成的一切损失，一概由乙方负责。

　　3、乙方采取有效措施保证按合同工期完成施工任务。

　　4、乙方在施工中应及时清理现场，保持现场清洁，不影响其他施工。

　　第六条工程验收

　　1、本工程质量验收标准按国家现行施工验收规范及质量评定标准执行。

　　2、乙方完成施工后，甲方在10天之内进行工程验收。

　　第七条其他

　　1、本合同未尽事宜，经双方协商后，另签补充协议，并与本合同具有同等法律效力

　　2、本合同一式贰份，双方各执壹份，本合同双方签字盖章后生效。

　　3、本合同附现可计量的工程量清单及造价预算。

　　4、除本合同外另增加的部分，按本合同单价计算。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建筑安装施工合同书模板通用5

　　发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装承包合同》及相关法律规定，结合本工程的实际特点，本着互惠、互利、合作、相互信任的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

　　第一条：工程概况

　　1、工程名称：___酒厂新建工程

　　2、工程地点：318国道旁

　　3、工程内容：完成施工蓝图范围内及现场所需要完成的全部内容。其中：厂房、办公楼、道路硬化、排水管网及辅助配套等工程。

　　4、工程承包方式：乙方(包工包料)，实现工程总承包。

　　5、工程施工时间：年月日至年月日。

　　6、合同价款及付款方式：

　　6.1按施工图纸项目工程用20__年《湖北省统一定额收费标准》计算，下浮8%。

　　6.2付款方式：按工程形象进度付款。

　　6.3按每月完工的实际工程量付80%。

　　6.4工程竣工验收合格后一月内付至工程总造价95%。

　　6.5结帐方式：必须用现金支付，不能以物抵帐。余款一年后无质量问题全部付清。

　　7、合同风险范围如下：市场物价风险：包括主材根据当时市场价格，材料单价变化幅度，超过±5%以外的风险按合同约定执行，在约定风险外的按当地市场价进行调整。

　　8、合同以外风险范围价款调整方法：因设计变更，工程量增减引起合同价款的变化依据现场工程负责人或工程师实际签发数量及价格进行调整。调整办法是依据工程师实际审签并经甲方确认的工程量乘以合同对应固定单价进行调整，合同中没有适用或类似于变更，增减工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经与甲方协商一致后，按双方书面审签确认的工程量及价格计算调整。

　　9、合同文件中使用的语言文字，标准和使用法律：

　　9.1适用法律、法规、国家的法律、法规及本省、本市的部门规定或地方法规。

　　9.2适用标准、规范建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装质量检验评定标准。

　　第二条甲方义务

　　1、办理甲方应办的所有手续、平整施工场地，使施工场地具备施工条件的约定时间，已具备施工条件。

　　2、提供施工期间的水源、电源、施工用的路通。

　　3、组织乙方有关人员进行图纸会审及技术交底。

　　4、组织现场交验的时间(开工前三天内)。

　　5、协调保护工作的约定，甲方配合、乙方负责。

　　6、按照合同节点，按时支付工程款(每月25-30日)。

　　7、办理有关所需证件的约定，开工前由甲方办理施工许可证，乙方协助，费用按国家，和省市相关规定分担。

　　第三条乙方义务