工程施工保密协议

工程施工保密协议8篇【优秀】

　　在社会一步步向前发展的今天，很多情况下我们需要用到协议，签订协议是解决纠纷的保障。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是小编收集整理的工程施工保密协议，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

工程施工保密协议1

　　甲方：

　　地址：

　　法定代表人（或负责人）：

　　乙方：

　　地址：

　　法定代表人（或负责人）：

　　鉴于：

　　1、甲乙双方（以下简称“双方”）正在进行移动数据业务项目（以下简称“项目”）；

　　2、甲乙双方对该项目进行具体研究工作（以下简称“合作”）；

　　3、双方就该项目的实施以及合作过程中，向对方提供有关保密信息，且该保密信息属提供方合法所有；

　　4、甲乙双方均希望对本协议所述保密信息予以有效保护。

　　经双方协商，达成本协议。

　　一、 本协议所指保密信息是指：

　　甲方向乙方提供：

　　在合作过程中，乙方从甲方（或其母公司、子公司、关联公司）获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

　　乙方向甲方提供：

　　在合作过程中，甲方从乙方（或其母公司、子公司、关联公司）获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

　　上述保密信息可以以数据、文字及记载上述内容的资料、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可通过口头等视听形式传递。

　　二、双方权利与义务

　　1、双方保证该保密信息仅用于与合作有关的用途或目的。

　　2、双方各自保证对对方所提供的保密信息予以妥善保存。

　　3、双方各自保证对对方所提供的保密信息按本协议约定予以保密，并至少采取适用于对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。

　　4、任何一方在提供保密信息时，如以书面形式提供，应注明“保密”等相关字样；如以口头或可视形式透露，应在透露前告知接受方为保密信息，并在告知后5日内以书面形式确认，该确认应包含有所透露的信息为保密信息的内容。

　　5、双方保证保密信息仅可在各自一方从事该项目研究的负责人和雇员范围内知悉。在双方上述人员知悉该保密信息前，应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务，并保证上述人员以书面形式同意接受本协议条款的约束，确保上述人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。

　　经保密信息披露方提出要求，接受方应按照保密信息披露方的指示将含有保密信息的所有文件或其他资料归还给保密信息的披露方，或者按照保密信息披露方的指示予以销毁。项目终止后，保密信息披露方有权向接受方提出书面要求将保密信息资料交还。

　　6、上述限制条款不适用于以下情况：

　　（1）在签署本协议之时或之前，保密信息已以合法方式属接受方所有；

　　（2）保密信息在通知给接受方时，已经公开或能从公开领域获得；

　　（3）保密信息是接受方从与其没有保密或不透露义务的第三方获得的；

　　（4）在不违反本协议项下约定责任的前提下，保密信息已经公开或能从公开领域获得；

　　（5）保密信息是接受方或其关联或附属公司独立开发，而且未从披露方或其关联或附属公司获得的信息中获益；

　　（6）接受方应法院或其它法律、行政管理部门要求披露的信息（通过口头提问、询问、要求资料或文件、传唤、民事或刑事调查或其他程序）因而透露保密信息，在该种情况发生时，接受方应立即向披露方发出通知，并作出必要说明。

　　7、双方均不保证保密信息的`精确性与合理性。

　　8、保密信息披露方提供的保密信息，如涉及侵犯第三方知识产权的情况，接受方不对此侵权行为负责，且免于由此产生的索赔。

　　三、违约责任

　　任何一方未履行本协议项下的条款均被视为违约。作出违约行为的一方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的损失。如果守约方确认，对违反本协议的行为仅采取赔偿的补救措施是不够的，则守约方还有权采取禁令、实际履行或其他合理的救济措施。

　　四、免责条款

　　由于地震、水灾、火灾或政策变化等人力不能预见、不能避免、不能抗拒的原因，导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下的有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任；在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行本协议。

　　五、本协议有效期五年。

　　六、争议的解决

　　本协议受中华人民共和国（以下简称“中国”）的法律管辖并按照中国的法律进行解释。由于本协议的履行或解释而产生的或与之有关的任何争议，如双方无法协商解决，应提交北京仲裁委员会并按照其当时有效的仲裁规则和仲裁程序进行最终裁决。仲裁应用中文进行。上述仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。除仲裁裁决另有裁定外，仲裁费用应由败诉方承担。

　　七、经双方书面确认，任何一方不得变更或修改本协议，国家另有规定的除外。

　　八、本协议未尽事宜，双方可签订补充协议。本协议的补充协议为其不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。

　　九、本协议一式两份，双方各执一份。

　　十、本协议自双方签字盖章之日起生效。

　　甲方：中国联通有限公司 乙方：

　　授权代表： 授权代表：

工程施工保密协议2

　　披露方（以下简称甲方）：代表人：接收方：（以下简称乙方）：责任人：根据双方________年____月____日签订的《_______________合同》（以下简称主合同），为保护主合同项下的技术秘密及商业秘密，特制定如下协议：

　　一般而言，生产、生活当中的保密信息可分为技术秘密和商业秘密。侵犯保密信息的方式主要表现为以下三种：

　　1、以不正当手段获得权利人的保密信息，如：盗窃、利诱、胁迫或与这三种方式相类似手段；

　　2、违反披露权利人的保密信息，使其为他人所知悉，并对权利人造成损失；

　　3、违法使用或者允许他人使用非法获取的权利人保密信息的。

　　对保密信息的非法利用不仅会造成披露方的经济损失，泄密者也可能因此要承担侵犯知识产权型犯罪、侵犯商业秘密等刑事责任，一旦双方约定保密协议，就要做到严格保密责任，避免因此产生不必要纠纷。

　　一、本协议适用于主合同履行的全过程。保密信息指合同生效日前后，披露方披露给接收方的任何以及所有以口头或书面、或以其他任何形式披露的信息或数据，包括但不限于：施工方案﹑工艺流程﹑技术设计﹑图纸资料﹑相关函电等等。

　　二、双方职责

　　1、甲方义务：对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式泄露。

　　2、乙方义务：

　　（1）乙方未经甲方允许，不得将本工程的技术协议书、其他相关技术资料提供给第三方查阅、保管。

　　（2）乙方未经甲方允许，施工现场不得擅自拍照，更不得让第三方人员进入甲方设备内部或对内部结构进行拍照，如果乙方违约，其行为将被视为窃取商业秘密，甲方将追究承包人的法律责任。

　　（3）乙方进入现场施工必须向甲方交纳图纸保证金，图纸保证金的金额为______元人民币，对有实行预付款的，可以从预付款中直接扣除；

　　（4）图纸为甲方的自有知识产权，在合同履行期间，乙方应做好施工图纸的现场管理和保管，乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。未经甲方书面同意向第三方提供图纸的行为，均视为违法、侵权行为。甲方有权追究其法律责任。工程竣工后，乙方应当将全部图纸退还给甲方。

　　（5）未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。

　　三、保密期限双方承担保密义务的期限，开始时间为________年____月____日，截止时间以甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开为准。由此而导致的'任何知识产权方面的纠纷或赔偿，将由违约方的向守约方承担全部的赔偿责任。

　　四、 保密协议的控制权变更、转让条款

　　1、若乙方发生控制权变更时，甲方有权终止合同。

　　2、乙方非经甲方书面同意，不得转让。风险提示：违约责任

　　为避免发生潜在风险，协议各方将违约责任条款作出明确约定，就会使签约人谨慎签约，全面系统的估计自己的履约能力，防止签约人故意违约，提高签约人履行合同的自觉性，并在履约过程中积极按合同约定履行义务，使合同风险消弭于签约阶段。

　　可促使对方积极履约，并在对方有违约情形发生时，及时确定违约责任，必要时可采取有效措施，使守约方损失降至最低；

　　因违约产生纠纷，自行协商不能解决纠纷而诉至法院或仲裁机构，法院或仲裁机构可以依据相关条款直接确定违约方的违约责任，防范诉讼举证不利及败诉风险。

　　五、违约责任

　　1、本协议缔约人中的任何一方违反本协议任何一条的约定，应当一次性向守约方支付相当于信息价值的_______%，即____________元作为违约金。

　　2、一方违约，权利人也可向有管辖权的法院申请禁令，保护其秘密。

　　3、缔约人有刑法规定的侵犯权利人的保密信息的行为，给权利人造成巨大损失，构成犯罪的，由权利人交由司法机关惩处。

　　六、争议解决风险提示：争议解决方式

　　发生争议时，解决的方式主要有四种：和解、调解、仲裁和诉讼，前三种方式需要的花费成本小，或者说基本不需要花费，而诉讼方式成本比较大，但是前三种方式解决的效果不大，因此发生争议时，需审慎选择。因本协议及其相关内容所起的争议，双方应当协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。

　　七、效力本协议自双方签字、盖章时生效，适用于主合同履行的全过程。是主合同不可分割的一部分，具有同样的效力。甲方（公章）：甲方代表或授权代表：联系方式：________年____月____日承包人（公章）：承包人代表或授权代表：联系方式：________年____月____日

工程施工保密协议3

　　甲方：

　　乙方：

　　根据甲乙双方 年 月 日签定的《 合同》,鉴于乙方在甲方施工期间及竣工后有关保守甲方技术秘密和其他商业秘密的有关事项，特签定协议如下：

　　1、甲乙双方均有责任对上述《 合同》内容保守秘密，对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失，有责任的一方承担法律责任。

　　２、乙方应将合同的所有细节包括施工过程由甲方提供的所有技术资料作为保密资料对待，在没有得到甲方的事先批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。也不得企图将其中的由甲方所提供的技术资料用作与本工程无关的事宜。

　　3、在本合同项下，由甲方提供给乙方的所有图纸和文件细则均被认为是机密，并由乙方要求其相关人员妥善保管，未经甲方的书面许可乙方不得对外或第三方公开披露；不得以任何形式，向第三方透露所承揽工程的相关情况。

　　4、所有工程照片的版权归甲方所有，没有甲方批推，乙方不得作任何应用。已批准的文章、照片和类似材料的出版应通知甲方。

　　5、乙方在施工安装结束交付甲方使用之前，应向甲方提供详细的技术资料。

　　6、在《 合同》项下，由甲方提供的`所有图纸、文件和软件的著作权归甲方，乙方应承诺保证甲方权利不受侵犯。根据国家《建设工程勘察设计管理条例》的规定，乙方只有使用与本合同工程有关的安装、调试操作或维护、备品备件采购所必需的图纸、文件和软件的权利，并且只用于本合同工程。未经甲方的书面许可，乙方不得擅自修改或用于本合同以外的工程。

　　7、由甲方提供的本合同工程的基本设计、详细设计的所有图纸、文字说明、图表以及工程建设期间提供的安装、调试、培训资料均属于甲方或甲方供应商的专有技术和技术诀窍。乙方理解并且同意未经甲方事先书面许可不得提供或采用其它方式将本合同工程以及本合同工程的任何一部分所涉及到的专利技术和技术诀窍透露给第三方。因此发生任何第三方指控侵权时，乙方与第三方交涉并承担由此所发生的一切法律和经济责任。

　　8、乙方在甲方施工期间，未经甲方允许，不得介绍第三方相关人员或冒充乙方施工人员进入工程现场，以窃取甲方的商业机密。

　　9、工程竣工后乙方仍对其在甲方施工期间接触、知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息有保密义务。

　　10、乙方承担保密义务的期限为无限期保密，直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿，将由违反规定的一方向对方承担全部的赔偿责任。

　　11、本协议提及的技术秘密和商业秘密，包括但不限于：工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等等。

　　12、乙方如违反本协议任一条款，应当一次性向乙方支付违约金工程合同额的 %；并视情节严重程度，甲方有权不经预告立即解除与乙方的合同关系。

　　13、乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方的损失。违约金不能代替赔偿损失，赔偿金可从工程合同款中扣除。

　　14、因本协议而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。双方同意，选择甲方所住地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。上述约定不影响甲方请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。

　　15、 本协议自双方签字或盖章后生效。

　　16、 本协议与所签定《 合同》为同一主体，为《 合同》不可分割的组成部分。

　　17、 双方确认，在签署本协议前已仔细审阅过协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

　　法定代表人 法定代表人

　　委托代理人（签名）： 委托代理人（签名）：

　　年 月 日 年 月 日

工程施工保密协议4

　　建设单位(甲方)：

　　施工单位(乙方)：

　　根据上级有关规定，甲方将行政楼小广场绿化改造工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。

　　一、工程名称：行政楼小广场绿化改造工程

　　二、施工地点及范围：本工程位于 第一小学

　　绿地总面积为 280 平方米

　　三、工程内容：

　　1.乙方根据设计图纸按图施工，甲方按图验收;"">说明书等具体规范标准要求；

　　2.工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。

　　3.甲方在工程验收后十个工作日内付清乙方工程款

　　4.在施工期间保证乙方材料供应充足，（如遇人力不可抗力除外）应提前一天通知乙方进行人员安排，工期顺廷。

　　乙方：

　　1.严格按照国家颁布的.施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关；

　　2.如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误等损失，由乙方承担；

　　3.如乙方人为的工期延误，每拖延一日，按工程总造价的5%进行罚款，并承担相应的违约金。

　　4.如乙方每日上班人数少于6人，连续达到两天甲方有权终止合同不予以收方。

　　十、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。

　　十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖章之日起生效。

　　甲方：

　　代表人：

　　乙方：

　　代表人：

　　年 月 日

　　年 月 日

工程施工保密协议5

　　甲方：

　　乙方：

　　根据甲乙双方月日签定的《消防工程施工合同》，鉴于乙方在甲方施工期间及竣工后有关保守甲方技术秘密和其他商业秘密的有关事项，特签定协议如下：

　　一、甲乙双方均有责任对上述《土石方工程施工合同》内容保密，对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失，有责任的一方承担法律责任。

　　二、乙方应将合同的所有细节包括施工过程由甲方提供的所有技术资料作为保密资料对待，在没有得到甲方或甲方监理工程师的事先批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。也不得企图将其中的由甲方所提供的技术资料用作与本工程无关的事宜。

　　三、在本合作协议中，由甲方提供给乙方的所有图纸和文件细则均被认为是机密，并由乙方要求其相关人员妥善保管，未经甲方的书面许可乙方不得对外或第三方公开披露；不得以任何形式，向媒体透露所承揽工程的相关情况。

　　四、所有工程照片的版权归甲方所有，没有甲方批准，乙方不得作任何应用。

　　五、乙方不应在工地或其施工设备上展出或允许展出任何贸易或商业广告，在工地上张贴的所有通知应事先征得业主的批准。

　　六、在《土石方工程施工合同》协议中，由甲方提供的所有图纸、文件和软件的著作归甲方或虽属于第三方但甲方承诺保证权利不受侵犯。根据国家《建设工程勘察设计管理条例》的规定，乙方只有使用与本合同工程有关的安装、调试操作或维护、设备构件采购所必需的图纸、文件和软件的权利。并且只用于本合同工程，未经甲方的书面许可，乙方不得擅自修改或用于本合同以外的工程。

　　七、由甲方提供的本合同工程的基本设计、详细设计的.所有图纸、文字说明图表以及工程建设期间提供的安装、调试、培训资料均属于甲方或甲方供应商的专有技术和技术诀窃。乙方理解并且同意未经甲方事先书面许可不得提供或采用其它方式将本合同工程以及本合同工程的任何一部分所涉及的专利技术和技术诀窃透露给第三方。因此发生任何第三方指控侵权时，乙方与第三方交涉并承担由此所发生的一切法律和经济责任。

　　八、乙方在施工期间，未经甲方允许，不得介绍第三方相关人员或冒充乙方施工人员进入工程现场，以窃取甲方的商业机密。

　　九、工程竣工后乙方仍对其在甲方施工期间接触。知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息有保密义务。

　　十、乙方承担保密义务的期限为无期限保密，直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿，将由违反规定的一方向对方承担全部的赔偿责任。

　　十一、本协议提及的技术秘密和商业秘密，包括但不限于：工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等等。

　　十二、乙方如违反本协议任一条款，应当一次性向甲方支付违约金工程合同额的10%，并视情节严重程度，甲方有权不经预告立即解除与甲方的合同关系。

　　十三、乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方的损失，违约金不能代替赔偿损失，赔偿金可从工程合同款中扣除。

　　十四、因本协议而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。双方同意，选择甲方所住地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。上述约定不影响甲方请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。

　　十五、本协议自双方签字或盖章后生效。

　　十六、本协议与所签定《土石方工程施工合同》为同一主体，为《土石方工程施工合同》不可分割的组成部分。

　　十七、双方确认，在签署本协议前已仔细审阅过协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。

　　甲方（盖章）：

　　乙方（盖章）：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人（签名）：

　　委托代理人（签名）：

　　年 月 日

　　年 月 日

工程施工保密协议6

　　甲方：

　　法定代表人：

　　联系方式：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　联系方式：

　　乙方受聘担任甲方研发工程师职务，进行检验检测设备的研发，甲乙双方根据有关规定，就公司技术秘密保护达成如下协议。

　　一、保密内容和范围

　　乙方参与/主持涉及与甲方有关的研究、发明、技术、资料等成果及信息，包括但不限于自行研发的硬件、软件、计划、进度、情况及相关内容。

　　乙方受聘为甲方工作服务而接触到的各种资讯，均为甲方所有，但乙方能举证非属甲方所有的不在此内。

　　二、协议期限

　　劳动合同解除或终止后的_______年内不使用甲方的成果，不参加/协助甲方的竞争/潜在竞争对手的研究，也不得自行从事同类产品的开发研究。

　　三、双方的权利和义务

　　1、甲方的权利与义务

　　甲方为乙方提供良好的科研资源和环境，提供提供良好的应用和生产条件，为研发创造有利条件。

　　支付乙方应得的报酬，为乙方提供应有的社会福利。

　　乙方取得重大贡献时给予一定的.经济奖励。

　　2、乙方的权利与义务

　　（1）乙方必须按甲方的要求从事项目的研究开发，并将研究开发的所有资料交甲方保存。

　　（2）乙方必须严格遵守甲方的保密制度，防止泄漏甲方的技术秘密。

　　（3）未经甲方书面同意，乙方不得以泄漏、公布、发布、出版、传授、转让或者其他任何方式使任何第三方知悉属于甲方或者虽属于他方但甲方承诺有保密义务的技术秘密或者其他商业秘密信息，也不得在履行职务之外使用这些秘密信息。

　　（4）未经甲方书面同意，乙方不得接受与甲方存在竞争或合作关系的第三方以及甲方客户或潜在客户的聘用（包括兼职和协作、协助）。

　　（5）乙方在为甲方履行职务期间，不得擅自使用任何属于他方的技术秘密或其他商业秘密，亦不得擅自实施可能侵犯他方知识产权的行为。若由此导致甲方遭受第三方侵权指控时，乙方将承担甲方为应诉而支付的一切费用，同时甲方如需因此而承担侵权赔偿责任的，甲方有权向乙方追偿。上述应诉费用和侵权赔偿费用可以从乙方的薪酬总额中扣除。

　　四、乙方离职后的竞业禁止义务

　　无论因何种原因从甲方离职，乙方应立即向甲方移交所有自己掌握的，包含有职务开发中技术秘密和商业秘密的所有文件、记录、信息、资料、器具、数据、笔记、报告、计划、目录、来往信函、说明、图样、蓝图及纲要（包括但不限于上述内容之任何形式之复制品），并办妥有关手续，所有记录均为甲方绝对的财产，乙方将保证有关信息不外泄，不得以任何形式留存甲方有关的商业秘密信息，也不得将其以任何方式再现、复制或传递给任何人。

　　五、违约责任

　　1、乙方若违反此协议，甲方有权无条件解除聘用合同，并取消收回有关待遇。

　　2、乙方若部分违反此协议，并给甲方造成一定的经济损失，甲方将视情节轻重给以乙方一定数额的罚款。

　　3、乙方若违反此协议，并给甲方造成重大经济损失，应赔偿甲方所受全部损失。

　　4、对以上违约责任的执行，超过法律法规和双方权限的，双方可申请仲裁机构仲裁或向法院提出上诉。

　　六、争议解决

　　1、因履行本协议发生的劳动争议，双方应以协商为主，如果无法协商解决，则由争议一方或双方向甲方所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

　　2、任何一方不服仲裁的，可向______________人民法院提起诉讼。

　　七、其他

　　1、本协议经双方签字、盖章后生效。

　　2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方（盖章）：

　　法定代表人签名：

　　_______年___月___日

　　乙方（签名）：

　　身份证号：

　　_______年___月___日

工程施工保密协议7

　　甲方：

　　单位名称：

　　法定代表人：

　　地址：

　　联系方式：

　　乙方：

　　单位名称（或个人姓名）：

　　法定代表人（或个人代表）：

　　地址：

　　联系方式：

　　鉴于甲乙双方即将开展或正在进行 [工程名称] 工程施工合作，为确保工程相关保密信息不被泄露，经双方友好协商，达成如下保密协议：

　　一、保密信息的范围

　　双方在工程施工前、施工中及施工后涉及的各类技术图纸、设计方案、工艺流程、技术数据、工程预算、成本核算等技术及商业资料。

　　关于工程的客户信息、业务渠道、合作方信息等商业秘密。

　　双方在工程施工过程中交流的涉及工程核心内容的'各类文件、报告、会议记录等信息。

　　其他双方约定或明确应保密的与工程施工相关的任何信息。

　　二、保密义务

　　乙方承诺严格遵守保密规定，对甲方提供的保密信息予以严格保密，不得向任何第三方披露、泄露、提供或转让，除非获得甲方的书面同意。

　　乙方应采取一切必要的措施确保保密信息的安全，包括但不限于建立保密制度、对接触保密信息的人员进行严格管理等。

　　乙方仅可将保密信息用于与本工程施工相关的目的，不得用于其他任何目的。

　　在工程施工结束后，乙方应根据甲方的要求，及时返还或销毁所有包含保密信息的文件、资料等。

　　三、保密期限

　　保密期限自本协议签订之日起至工程竣工验收合格后 [X] 年止。在保密期限届满后，乙方仍应继续履行保密义务，直至相关保密信息已为公众所知悉。

　　四、违约责任

　　若乙方违反本协议约定，泄露保密信息，应立即采取补救措施，并向甲方支付违约金 [具体金额]。

　　如因乙方的违约行为给甲方造成实际经济损失的，乙方应承担全额赔偿责任，包括但不限于直接损失、间接损失以及甲方为追究乙方责任所支出的合理费用。

　　乙方的违约行为还可能导致甲方遭受声誉损害等其他不良后果，乙方应积极配合甲方消除影响。

　　五、争议解决

　　双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　六、其他条款

　　本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

　　本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

　　甲方（盖章）：__________________

　　法定代表人（签字）：____________

　　签订日期：______年____月____日

　　乙方（盖章）：__________________

　　法定代表人（签字）：____________

　　签订日期：______年____月____日

工程施工保密协议8

　　披露方(以下简称甲方)：____________

　　代表人：____________

　　接收方：(以下简称乙方)：____________

　　责任人：____________

　　根据双方________年_____月_____日签订的《_______________合同》(以下简称主合同)，为保护主合同项下的技术秘密特制定如下协议：____________

　　风险提示：保密信息

　　一般而言，生产、生活当中的保密信息可分为技术秘密和商业秘密。

　　侵犯保密信息的方式主要表现为以下三种：

　　1、以不正当手段获得权利人的保密信息，如：、利诱、胁迫或与这三种方式相类似手段；

　　2、违反披露权利人的保密信息，使其为他人所知悉，并对权利人造成损失；

　　3、违法使用或者允许他人使用非法获取的权利人保密信息的。

　　对保密信息的非法利用不仅会造成披露方的经济损失，泄密者也可能因此要承担侵犯型犯罪、侵犯商业秘密等刑事责任，一旦双方约定保密协议，就要做到严格保密责任，避免因此产生不必要纠纷。

　　一、本协议适用于主合同履行的全过程。

　　保密信息指合同生效日前后，披露方披露给接收方的任何以及所有以口头或书面、或以其他任何形式披露的信息或数据，包括但不限于：施工方案﹑工艺流程﹑技术设计﹑图纸资料﹑相关函电等等。

　　二、双方职责

　　1、甲方义务：

　　对于乙方使用的新技术和新方法，甲方负有保密义务，未经乙方书面同意，不得以任何方式泄露。

　　2、乙方义务：

　　(1)乙方未经甲方允许，不得将本工程的技术协议书、其他相关技术资料提供给第三方查阅、保管。

　　(2)乙方未经甲方允许，施工现场不得擅自拍照，更不得让第三方人员进入甲方设备内部或对内部结构进行拍照，如果乙方违约，其行为将被视为窃取商业秘密，甲方将追究承包人的法律责任。

　　(3)乙方进入现场施工必须向甲方交纳图纸，图纸保证金的金额为______元人民币，对有实行预付款的，可以从预付款中直接扣除；

　　(4)图纸为甲方的自有知识产权，在合同履行期间，乙方应做好施工图纸的现场管理和保管，乙方所获得的图纸资料及在施工过程中所取得的与履行合同有关的工作成果属甲方所有，乙方负有保密义务。

　　未经甲方书面同意向第三方提供图纸的行为，均视为违法、侵权行为。

　　甲方有权追究其法律责任。

　　工程竣工后，乙方应当将全部图纸退还给甲方。

　　(5)未经甲方书面同意，乙方不得把与合同有关的资料给出版社和新闻机构发表或学术引用，或者使用本合同任何部分进行促销和做广告宣传。

　　三、保密期限

　　双方承担保密义务的期限，开始时间为_______年_____月_____日，截止时间以甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开为准。

　　由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿，将由违约方的向守约方承担全部的赔偿责任。

　　四、 保密协议的控制权变更、转让条款

　　1、若乙方发生控制权变更时，甲方有权终止合同。

　　2、乙方非经甲方书面同意，不得转让。

　　风险提示：违约责任

　　为避免发生潜在风险，协议各方将违约责任条款作出明确约定，就会使签约人谨慎签约，全面系统的估计自己的履约能力，防止签约人故意违约，提高签约人履行合同的自觉性，并在履约过程中积极按合同约定履行义务，使合同风险消弭于签约阶段。

　　可促使对方积极履约，并在对方有违约情形发生时，及时确定违约责任，必要时可采取有效措施，使守约方损失降至最低；

　　因违约产生纠纷，自行协商不能解决纠纷而诉至法院或机构，法院或仲裁机构可以依据相关条款直接确定违约方的`违约责任，防范诉讼举证不利及败诉风险。

　　五、违约责任

　　1、本协议缔约人中的任何一方违反本协议任何一条的约定，应当一次性向守约方支付相当于信息价值的_______%，即____________元作为。

　　2、一方违约，权利人也可向有管辖权的法院申请禁令，保护其秘密。

　　3、缔约人有规定的侵犯权利人的保密信息的行为，给权利人造成巨大损失，构成犯罪的，由权利人交由司法机关惩处。

　　六、争议解决

　　风险提示：争议解决方式

　　发生争议时，解决的方式主要有四种：和解、调解、仲裁和诉讼，前三种方式需要的花费成本小，或者说基本不需要花费，而诉讼方式成本比较大，但是前三种方式解决的效果不大，因此发生争议时，需审慎选择。

　　因本协议及其相关内容所起的争议，双方应当协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。

　　七、效力

　　本协议自双方签字、盖章时生效，适用于主合同履行的全过程。

　　是主合同不可分割的一部分，具有同样的效力。

　　甲方(公章)：____________

　　甲方代表或授权代表：____________

　　联系方式：____________

　　________年_____月_____日

　　承包人(公章)：____________

　　承包人代表或授权代表：____________

　　联系方式：____________

　　________年_____月_____日

【工程施工保密协议】相关文章：

工程施工保密协议07-22

工程施工保密协议书11-10

员工保密协议05-19

工程保密协议07-24

开发保密协议10-19

收购保密协议11-03

工程保密协议09-08

安全保密协议05-18

离职保密协议06-18

保密协议书06-19