当前位置:范文派>合同范本>合同范本>建设工程承包合同

建设工程承包合同

时间:2023-07-18 17:09:08 合同范本 我要投稿

建设工程承包合同

  随着人们法律观念的日益增强,合同的类型越来越多,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,下面是小编为大家整理的建设工程承包合同,希望能够帮助到大家。

建设工程承包合同

建设工程承包合同1

  一、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:

  1、提交_________仲裁委员会仲裁;

  2、依法向_________人民法院起诉。风险提示:明确违约责任

  在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

  二、违约责任

  1、甲方的违约责任:

  (1)因甲方变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

  (2)工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

  (3)因甲方的'原因致使工程中途停建、缓建的,甲方应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

  (4)乙方验收通知书送达____日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。

  (5)不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_________偿付乙方赔偿金。

  2、乙方的违约责任:

  (1)因乙方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。

  (2)因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

  三、合同解除

  1、甲方乙方协商一致,可以解除合同。

  2、停止施工超过_________天,甲方仍不支付工程款(进度款),乙方有权解除合同。

  3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,甲方有权解除合同。

  4、有下列情形之一的,甲方乙方可以解除合同:

  (1)因不可抗力致使合同无法履行。

  (2)因一方违约(包括因甲方原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。

  5、一方依据

  2、

  3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前________天告知对方,通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的,按本合同一条关于争议的约定处理。

  6、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由甲方承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

  7、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

  四、合同生效与终止

  1、双方在协议书中约定合同生效方式。

  2、甲方乙方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。

  3、合同的权利义务终止后,甲方乙方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。

  五、附则

  1、本合同正本________份,具有同等效力,由甲方乙方分别保存________份。

  2、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方协商解决。

  甲方:

  代表人:

  联系电话:

  签订日期:

  乙方:

  代表人:

  联系电话:

  签订日期:

建设工程承包合同2

  发包方(甲方): 承包方(乙方):

  甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规,遵循平等自愿、公平诚信的原则,就本工程的施工承包事项协商一致,订立本合同。

  第一条 工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程描述:

  第二条 工程承包范围

  根据甲方提供的施工图要求进行材料采购、甲方招标文件规定的施工内容。

  第三条 工程工期及工期延误

  1、本工程项目的开工日期以甲方通知的为准,现场施工合同总工期为 天。

  2、因下列情形造成的工期延误,经监理方及项目鉴证后,工期相应顺延。

  (1)不属于安装工程范围内的重大设计变更,造成无法施工而影响进度的;

  (2)非承包人原因停水、停电造成直接经济损失成停工累计超过8小时的,每8人小时顺延工期一日。由乙方书面申请,工程监理和甲方现场代表当天确认有效;

  (3)天气变化、不可抗力及其它非乙方原因造成的延误;

  3、如因乙方原因工期延误一天罚款两仟元,从工程款中扣除。

  第四条 工程造价

  1、本工程按三级三类工程报价、取费(含税价),工程总造价为人民币(大写): 元,(小写): 元。工程完工结算送审计部门审核,工程总额按实际施工内容及现场签订图纸变更造价报审计部门据实审核,审核后按据实结算结果执行。

  2、工程建设期间和竣工验收后工程量单价不另作调整,一切市场风险由乙方承担。

  3、乙方不得因自身预算漏项原因让甲方增加造价,其漏项损失由乙方自行承担。

  第五条 付款方式

  1、合同签定后,人员、设备进场施工按合同价付款30%。

  2、工程完工后按合同价再付款40%,审计结束付至工程总造价的95%,余款5%为质保金,质保期为壹年,保持期满无质量问题后7天内付清。

  3、乙方在分次结算时须开具合法的税务发票。

  第六条 工程质量标准及竣工验收

  1、乙方所有钢构件材料、规格、质量均应达到建筑设计施工图要求,所有进场施工的材料均应由监理单位负责签收。如有需要监理单位见证及第三方检测单位(具有建筑工程专业检测资格)检测合格后方能进场使用的材料,未达到检测标准及设计要求和报价单规定的'材料明细要求的材料不准进场施工。

  2、乙方在单项工程竣工前5天且已具备验收条件时以书面通知甲方验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方另立验收日期。甲

  方在另立的验收日期内仍未未按约定组织验收或验收后不按约定给乙方出具书面验收结论的,视为工程通过工程验收。

  3、本项工程中的单位工程,如需单独移交甲方的,在移交时双方应输中间验收手续,作为该单位工程竣工验收之依据。

  4、在验收过程中,如果工程质量不符合验收标准,乙方应按照验收组织的书面整改意见并依照相关技术文件或技术规范限期进行整改。同时,乙方应自行承担因自身原因造成的整改费用。

  5、工程竣工验收合格后,从验收合格之日起3天内乙方向甲方移交工程。如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。

  6、工程竣工验收,以国家颁发的施工验收规范的质量检验标准为依据,应符合并达到国家颁发有关工程质量验收的规范标准及设计图纸要求。在进行竣工验收时,乙方应在验收前7天向甲方提供以下文件:

  (1)提供完整合格的工程竣工资料,并符合《建筑工程文件归档整理规范》要求。

  (2)施工单位应根据施工内容绘制的竣工图。

  第七条 双方责任

  一、甲方责任

  1、根据合同约定支付工程款,以保证合同顺利实施。

  2、在施工过程中组织协调乙方与其它单位的工作配合关系,为乙方提供良好的施工环境。

  3、甲方现场代表:

  二、乙方责任

  1、乙方应做到文明施工,安全施工,科学管理,服从甲方现场协调工作,接受监理单位以及相关部门的质量监督和管理。

  2、严格按照建筑施工图要求组织材料、精心施工,合理安排确保工程质量和施工进度。

  3、严格遵守安全操作规程及劳动保护等有关规定,严格遵守治安条例,做到文明施工、安全施工、防火防盗。在施工中发生的安全事故和乙方管理不善造成的其它损失,均由乙方负责。乙方不得因此影响工程进度。

  4、乙方不得将工程转包给第三方施工。

  5、乙方现场代表:

  第八条 工程变更

  1、甲方需对原工程设计进行变更的,应提前7天以书面形式向乙方发出通知。

  2、乙方可以根据合理性原则向甲方提出设计变更要求,该变更要求经甲方或监理代表同意后实施,工期予以调整。

  3、乙方在工程变更确定后7日内,提出变更工程价款的报告,甲方或监理代表在收到变更工程价款报告后3日内予以答复,逾期则视为认可并同意以此作为结算工程款的依据。

  第九条 工程质量保修

  1、本工程质量保修按国家规定执行,自工程验收合格之日起计算。

  2、属于保修范围内的施工项目,乙方应当在接到甲方通知之日起3天内派人保修。如乙方未按约定派人保修,甲方可以委托他人修理,所发生的费用按照公平、合理的原则进行结算,所发生的费用将从乙方的质保金中扣除。

  第十条 违约责任和仲裁

  1、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一天,乙方按日偿付给甲方工程造价的0.5%作为逾期违约金。

  2、甲方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付乙方逾期付款违约金。

  3、乙方应对本工程的工程施工质量、施工安全、施工进度进行管理,如未达到招标文件承诺要求,将追究乙方责任。

  4、建筑安装工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协调不成时,任何一方均可向建筑物所在地城乡建设委员会申请仲裁或甲方所在地人民法院提起诉讼。

  第十一条 其它

  1、甲乙双方按合同履行的需要,送交对方的文件、图表、函件、通知、指令等资料,对方代表均应予以签收

  2、甲方的招标文件、乙方的投标文件作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。本合同约定内容以本合同为准,未约定内容以甲方招标文件为准。

  3、本合同壹式肆份,甲乙双方各执两份,经双方代表签字并盖章后生效,保修期满后自行终止。

  甲方(盖章): 乙方(盖章): 法定代表: 法定代表: 委托代理人: 委托代理人: 电话/传真: 电话/传真: 签订日期: 签订日期:

建设工程承包合同3

  发包人(全称):

  承包人(全称):

  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称: 工程地点: 工程内容: 全部土建,水电安装(详见施工图纸) 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

  工程立项批准文号: 资金来源:

  二、工程承包范围

  承包范围: 资 质范围内的全部图纸内容

  三、合同工期

  开工日期: 暂定20xx年 月 日

  竣工日期: 20xx年x月30日 合同工期总日历天数 天

  四、质量标准

  工程质量标准: 合格

  金额(大写): 暂定捌仟柒佰万 元正 (人民币) ¥: 8700,0000万元

  六、组成合同的'文件

  组成本合同的文件包括:

  1、本合同协议书

  2、中标通知书

  3、投标书及其附件

  4、本合同专用条款

  5、本合同通用条款

  6、标准、规范及有关技术文件

  7、图纸

  8、工程量清单

  9、工程报价单或预算书

  双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

  七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

  八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

  九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项

  合同订立时间: 年 月 日

  合同订立地点:

  本合同双方约定 双方签字、盖章并经备案后生效 后生效。

  发 包人:(公章) 承 包 人:(公章)

  住 所: 住 所:

  法定代表人: 法定代表人:

  委托代理人: 委托代理人:

  电 话: 电 话:

  传 真: 传 真:

  开户银行: 开户银行:

  账 号: 账 号:

  邮政编码: 邮政编码:

  合同管理办公室: 鉴证机关:

  (公章) (公章)

  经 办 人: 经 办 人:

  年 月 日 年 月 日

建设工程承包合同4

  合同编号:________________

  发包方:________________________________

  法定住址:______________________________

  法定代表人:____________________________

  职务:__________________________________

  委托代理人:____________________________

  身份证号码:____________________________

  通讯地址:______________________________

  邮政编码:______________________________

  联系人:________________________________

  电话:_______________________________

  传真:__________________________________

  帐号:__________________________________

  电子信箱:______________________________

  承包方:________________________________

  法定住址:______________________________

  法定代表人:____________________________

  职务:__________________________________

  委托代理人:____________________________

  身份证号码:____________________________

  通讯地址:______________________________

  邮政编码:______________________________

  联系人:________________________________

  电话:__________________________________

  传真:__________________________________

  帐号:__________________________________

  电子信箱:______________________________

  按照《中华人民共和国合同法》的原则,并参考《中华人民共和国建筑法》,《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》,《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定,为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务,促使双方互相创造条件,搞好配合协作,多快好省地完成国家的基本建设任务,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。

  第一条合同文件及解释顺序

  组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

  1.本合同;

  2.本合同附件。

  第二条图纸和文件的保管与提供

  1.图纸由工程师单独保管,但应免费提供给承包方两套复制件。承包方需要更多复制件时,其费用自行负担。除非为执行合同绝对需要,承包方在未经工程师同意的'情况下,不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。在发出缺陷责任证书时,承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。

  2.承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师,同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。此外,承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用,其费用由雇主支付。

  3.上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场,该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。

  第三条工程概况

  1.工程名称:_________________________工程。

  2.国家(或各部委,或省,自治区,市政府,计委,建委等有关单位)对工程的批准投资计划文件号:__________,工程项目表文件号:___________,申请建筑许可执照文件号:___________,计划任务书文件号:___________,初步设计文件号:___________,总概算文件号:___________。

  3.工程编号:__________;施工许可证号:___________;营业执照号:___________

  4.工程地点:_________市________区(县)________路

建设工程承包合同5

  甲方:____________________________________

  乙方:____________________________________

  依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他法律,行政法规,遵循平等、自愿、公平和信用的原则,甲方同意将承包给乙方施工,经协商一致,订立本合同。

  一、工程概况

  工程名称:___________________________

  建筑面积:___________________________

  合同价款:___________________________

  开竣工日期:___________________________

  承包范围:______________________________

  二、管理费及税金提取:

  1、甲方按工程价款竣工后据实调整。

  2、定额管理费、交易费、安全保险、环保费、安全保证金、履约保证等一切费用由乙方交纳。

  三、责任:

  1、乙方应服从领导,思想上、行动上与甲方保持一致,遵守建设单位《工程项目管理办法》等一切规章制度,服从甲方的调度与安排。

  2、本合同有效期内,乙方不得退出甲方管理,强行退出者,视其情节和经济损失状况,予以经济索赔,并承担相应合同法律责任。

  3、乙方为工程承包责任人,对工程施工全过程负责,对建设单位签订的《建设工程承包合同》的履约全面负责。

  4、应接受省市组织的质量、安全检查及达标活动,并服从甲方的统一组织安排。

  5、为确保工程的顺利完成,甲方有权对质量、安全、进度等进行检查监督,并根据有关文件规定确定奖罚,乙方必须协助、服从检查,对甲方提出的建议立即改进。

  四、质量:

  1、乙方应健全质量管理制度和保证体系,认真履行职责,贯彻执行公司《关于加强工程质量管理的暂行规定》,质量等级必须达到“合格”标准。

  2、在施工过程中,要严格执行强制性标准,精心施工,积极推广应用新技术、新材料、新工艺。

  五、安全

  1、乙方应认真执行公司《关于加强安全生产管理的暂行规定》,严格“一标、五规范”,确保安全生产无事故,强化现场管理,确保合格标准。

  2、项目经理为项目安全生产工作第一责任人,对工程安全生产负责,施工过程中发生的一切工伤事故由项目部自行处理,费用由乙方承担,甲方不承担任何责任。

  六、工期:

  不能按合同工期竣工,建设单位给予的工期拖延处罚费用由乙方全部承担。

  七、工程款:

  1、乙方对该工程单独核算,自负盈亏,因工程所发生的`一切经济往来,经济纠纷、债权债务,甲方不负任何责任,由乙方全部承担,因甲方自身原因给乙方造成经济损失的,由甲方负责和赔偿。

  2、乙方不准拖欠工人工资和材料款,如果由于以上原因,引起诉讼,由乙方负责清偿债务并承担法律责任,甲方不承担任何责任。

  3、工程款支付:

  (1)施工人员与建筑机械进入施工现场,甲方应付工程款的_________%,临时设施与生活费。

  (2)完成本工程一层主体付工程造价的_________%。

  (3)工程竣工验收后,付工程造价的_________%。

  (4)剩余的质保金_________%,本工程交于甲方使用,一月内清算。

  (5)如甲方变更或不在本预算之内的工程量,另算。

  八、保修:

  1、乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付业主使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

  2、因维修、回访服务不到位出现问题造成损失和影响的,甲方将视具体情况扣除质保金。

  九、违约:

  1、甲、乙双方不履行本合同义务,则应承担违约责任,并赔偿造成的损失。

  2、乙方如违反合同规定,致使建筑工程遭受严重的损失或情节严重的,将追究法律责任。

  十、附则条款:

  本合同一式三份,甲方、乙方、财务部各执一份,双方签字或盖章后生效,如本合同未能表达的条款,可加附则条款与本合同具有同等法律效力。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

建设工程承包合同6

  甲方(发包方):

  乙方(承包方):

  该工程为民房住宅一栋,为明确双方权利责任,根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律法规签字本合同,双方共同遵守。

  第一条:工程名称:住宅平房一栋

  第二条:工程地点:

  第三条:工程概况:该住宅毛石基础、地圈梁、红砖结构、钢筋混凝土现浇面,建筑面积为 平方米。

  第四条:承包方式:包工包料,包括人工费、设备费、模板租赁费、脚手架、工具、用具安全费以及主体工程所需一切建筑材料费,均有承包方自构,甲方把关材料质量。

  第五条:工程施工依据:以甲方提供图纸及施工说明书为依据进行施工。如需要变更的双方协商。

  第六条:承包金额:每平方米人民币元,共平方,共计 元,竣工决算按实际建筑面积结算。

  第七条:付款方式:基础工程完成付给人民币完成付给人民币 元,内外墙抹灰完成付给人民币 元,余款工程全部竣工后一次性结清该款。

  第八条:施工工期为天,自年 月 日止。如有不可抗拒的天气变化造成停工,工程双方协商顺延。

  第九条:双方的权利与责任:

  甲方的.权利与责任

  (一) 甲方有权监督所用的工程材料,劣质材料不得使用。

  (二)工程质量监督有甲方指定人员,发现质量问题及时提出。

  (三)甲方必须按合同规定的执行,付款到位,否则造成停工由甲方承担责任。

  乙方的权利与责任

  (一)乙方有权自主组织精干施工人员对工程质量严格要求,按图纸及施工说明施工,确保工程质量过关。

  (二)在施工期间确保安全,不得违章做业,如造成不安全事故由乙方承担责任。

  第十条:工程竣工后由甲乙双方组织有关人员对工程验收落实好双方的权利与责任,任何一方不得违约,否则由违约方承担经济损失和法律责任。

  第十一条:本合同一式二份,双方各执一份,签字后具有法律效力。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

建设工程承包合同7

  发包方(甲方):四川****集团有限公司

  承包方(乙方):

  甲方已与***建筑安装有限公司就阳城·心灵家园项目建筑安装工程a标段施工项目签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工积极性,加强项目管理,提高工作效率,经乙方申请,甲方同意,甲方聘任乙方为该项目班组负责人,并将该项目的部分劳务施工交由乙方组织人员进行内部承包。

  经双方依法平等协商,现就本次内部承包的有关事项达成如下协议,双方共同遵循诚实信用原则予以履行。

  第一节 工程概况及目标

  1.1

  1.2 工程名称: 阳城·心灵家园项目a标段建设工程#楼。 建筑面积:暂定:。实际建筑面积竣工结算以施工图为准,建筑面积实行固定建筑面积包干,共 m2 。

  1.3

  1.4

  1.5

  1.6 建筑层数: 工程地址:成都市青羊区培风村5/6/7组地块 安全、文明施工目标: 安全文明工地 进度目标:开工日期: 年 月 日;±0.00以下工程竣工日期:年月 日;全部主体结构封顶, 年 月 日;全部装修完成并验收合格, 年 月 日; 年 月 日,总日历工作天数为:380天。

  第二节 承包内容、范围及劳务承包方式

  2.1承包内容及范围:建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶,从基础砼垫层开始到竣工为止的设计图纸范围内(除2.2内容外的)所有土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理

  2.2乙方工作范围中不包括以下内容:

  (1)土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩基础。

  (2)楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。

  (3)腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。

  (4)防水、保温分项工程(土建部分除外)。

  (5)设备、通风、消防、电梯、弱电等安装工程(土建与安装工程的配合费已包括在本合同范围内)。

  (6)门窗安装工程。

  2.3 内部承包方式:人工费(含丝接人工及机具设备)+辅助材料费(含铁丝、钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等)+周转材料费(含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃安全网)+施工机械费(塔吊、施工电梯、大小型机械等)+措施费(含安全防护设施)+ 现场维护费及文明施工费(含办公区维护)+其他不可预见费,按照《20xx年建筑工程建筑面积计算规范》及相关规定进行计算,一次性平米价包干的劳务承包方式。

  第三节 合同价款

  3.1 合同单价按建筑面积:rmb元/㎡(详见《阳城心灵家园(a标段)劳务等承包费报价及组成表》),合同总价约为¥ 元,(含出据0.8%的农民工工资的发票费用)。

  大写:

  零星签证用工技工单价: 120元/工日;零星签证用工普工单价: 80元/工日。

  3.2合同单价包括但不限于下列内容及费用:

  3.2.1 完成合同承包范围内工作:从施工准备、按照合理工序施工、质量检查、与其他分包商的配合直至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用,并且无权收取甲方另行发包的承包单位的任何费用。

  3.2.2 完成合同承包范围内工作所需用的基本用工、辅助用工、超运距用工及人工幅度差(运距指在施工现场内)

  3.2.3 乙方班组人员工资包括:基本工资、辅助工资等。

  3.2.4 乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、劳动保护费用等;

  3.2.5 乙方在施工生产过程中,使用的机具、各型机械(例:丝接设备、电焊机、弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、振动棒、塔吊、施工电梯等机械和机具)的费用等。

  3.2.6 完成承包范围内工作所需的辅助材料费用等;

  3.2.7 为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高温防暑所增加的人工费用等;

  3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等。

  3.2.9 施工现场内的材料等二次转运费(装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费)已含在合同价款中,但不包括钢筋下车时的吊装费用。

  3.2.10 预制砼构件、预埋件的制作、安装费用等;

  3.2.12乙方生活及生产责任区的建设和清理,承包工程所使用的材料堆放保管等;

  3.2.13为达到合同约定的质量、工期、安全及文明施工指标所需额外支出的费用等;

  3.2.14本合同价已包含了施工过程中所有可能会涉及到的费用的总和,应包括人工、辅助材料(或设备)、中小型机械及生产工具、维护、政策性文件规定、风险、责任等所有费用及不可预见的因素发生的所有费用。

  3.2.15外脚手架:本工程采用普通钢管悬挑式脚手架或整体提升架,其所有材料及人工包含在合同单价之中,使用时间为主体结构及外墙装饰全部验收合格、方可拆除脚手架。外脚手架搭设必须满足以下要求:

  (1)外架搭设方案必须符合规范要求,并经监理和发包人审核批准后方能实施,验收合格后方能使用。

  (2)外架材料的材质必须符合规范要求。

  (3)外架临街面要求用钢丝网或竹胶板密封主体上升时最上部的四层。

  3.2.16所有进入施工现场的脚手架钢管必须进行油漆处理。

  3.2.17所有进入施工现场的安全网(密目网、尼龙水平网)必须是阻燃的、经检验合格的产品,且必须是全新的。

  3.2.18所有进入施工现场的机械设备必须进行翻新处理。

  3.2.19甲方劳务合同里面针对乙方包含的所有工作内容及考核内容及费用。

  第四节 甲方提供的施工条件及资源

  4.1商品砼由甲方运至施工现场(二次结构砼为自搅砼),卸料、加压泵及浇筑设备、施工作业人员全由乙方负责。

  4.2生产、生活等临时用房:甲方只为乙方提供活动板房,乙方使用和管理,费用乙方自理。工人的日常管理及用品等由乙方自理。

  4.3甲方不对劳务人员设职工食堂,由乙方自行解决食堂问题。

  4.4施工用水、用电情况提供:

  甲方负责将水和一、二级配电箱接至施工现场,并安装计量表;场地内的临时用水和二级配电箱后用电设施及其安装由乙方负责;施工现场用电的电费由甲方负责。

  4.5其他临时设施:乙方进场后,甲方指定地点搭建,材料由甲方提供,搭设人工费由乙方承担(板房由专业单位搭建除外)。

  4.6用于工程实体的主要材料(商品砼、钢材、水泥、石灰膏、砂、石、标砖、空心砖、墙与砼界面处所用的钢丝网以及外墙面砖、室内墙砖、地板砖、电缆、电线、线管、线盒、给排水管及管件、配电箱)由甲方提供。

  第五节 乙方应提供的资源

  5.1为保证本工程的实施,除本合同第四节约定的甲方提供的资源外的所有实施工程所必须的各型机械、施工工具、安全防护设施的材料等都应由乙方自己提供,乙方有责任且必须采取有效措施保证其所有设备及工具处于良好状态,以满足施工需要。

  5.2在承包工程范围内,乙方自行采购的所有材料必须符合工程设计和施工规范及甲方的要求,因乙方采购的材料不合格造成的一切损失及后果由乙方自行负责,甲方不承担因材料不合格而引致的连带责任。本工程严禁使用不合格材料。

  5.3乙方提供的所有设备及工具应符合成都市关于外来施工单位机械设备的各项规定及甲方对于乙方提供设备及工具的各项规定及要求。

  5.4乙方必须提供进场工人的三级教育卡、身份证复印件及安全责任书。

  第六节 双方的权利及义务

  6.1甲方的权利及义务

  6.1.1甲方派驻工地代表:暂定由包利剑全权负责工程施工中的一切事宜(但不超过其委托权限),签证用工必须由甲方或委托负责人签证方为有效(具体委托人员由甲方总负责人届时确定),签证用工必须是甲方另行安排与本合同无关的工作内容。

  6.1.2负责对乙方承建工程的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督、指导和管理。如有迹象表明乙方已无履行承包合同的能力或严重损害了甲方的利益、信誉等,甲方有权单方面终止工程施工劳务内部承包合同。另外组织施工班组接替施工,同时保留追究乙方所有责任的权利。

  6.1.3负责向乙方进行技术、质量、安全、场容、进度的交底。

  6.1.4负责向乙方提供施工图 1 套,如需增加施工图份数,乙方可自行加晒,费用自理。

  6.1.5负责组织施工图纸会审,施工组织设计交底,审查乙方编制的详细施工作业计划。

  6.1.6负责提供商品砼,但乙方负责泵站前、后台管理并取样。

  6.1.7负责本工程的对外联系工作。

  6.1.8负责组织工程竣工验收工作,配合协调乙方组织中间验收及分部分项验收工作。

  6.1.9负责把钢筋原材料运至施工现场(首次汽车吊卸车费用由甲方负责)。

  6.1.10定期组织召开生产例会,定期组织综合大检查。

  6.1.11图纸变更以甲方书面通知为准。

  6.1.12负责技术管理和技术资料收集整理,但自检资料和强制性检验测试资料由乙方按时检验后提供给甲方。

  6.1.13有权对乙方的班组民工工资发放方式进行审查及监管。

  6.2乙方的权利及义务:

  6.2.1乙方驻工地代表: 全权负责承包范围内施工的一切事宜。

  乙方还应配备其他13名项目管理人员,其配备的数量如下(名单由乙方进场时一并提供):

  班组执行负责人(1人)、施工员(3人)、测量员(2人);安全员(2人);质检员(2人);水电工长(1人);大门口门卫(2人)以上人员须持证上岗,岗位证书由甲方压证管理。以上人员的工作考勤由甲方项目部统一管理,每个月的`出勤天数必须和项目部所有人员一致不得少于28天(2月份不得少于26天)。

  6.2.2乙方必须保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上述人员,因除甲方要求更换的不作为人员、不可抗力或个人特殊原因需书面报经甲方同意后方可以更换外,否则甲方有权对乙方予以5万元/人、次的经济处罚。

  6.2.3乙方保证工程不得以任何方式进行再次转包,否则视为违约,乙方必须承担所有违约处罚。

  6.2.4乙方必须服从甲方、总承包方、业主及监理单位的指令。

  6.2.5严格执行攀枝花钢城建安公司、四川蜀龙建筑劳务集团有限公司及各职能部门制定的各项管理规定。

  6.2.6乙方须保证节假日及农忙期间的连续施工。

  6.2.7现场所有施工人员必须遵守现场有关质量、安全、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各种规章制度,设置专职的质量检查员、安全员,负责质量、安全。承担因违反上述规定而造成的一切责任及损失。乙方应服从甲方有关部门组织的综合大检查。

  6.2.8按成都市建委规定办理好施工的各种许可证(包括施工人员的各种许可证),如违反规定,由乙方承担一切责任。自备各种特殊工种施工人员(包括测量工、大型机械操作工)且特殊工种需要持证上岗。

  6.2.9保证按每月的工程计划进度、质量、安全文明施工的要求完成。因乙方原因每月完不成其中一项将视为违约,并按违约给予处罚,甲方保留劝其退场的权利,因退场造成的损失乙方自行承担。

  6.2.10将许可证和施工的人员登记造册,交甲方备案,参加施工的人员必须持有身份证、做工卡。并将身份证、做工卡复印件交工程承包人备案。

  6.2.11在施工过程中,乙方有责任和义务与甲方共同商议并积极配合采取合理施工方案,降低工程成本。

  6.2.12提供钢筋焊接、机械连接试件和混凝土试件,同条件养护的试块,按规范及发包人见证由承包人现场制作,强度等级必须满足设计要求。检验实验费用由发包人承担,制作及送样所需的费用及重检费用由乙方承担。

  6.2.13本工程钢筋配筋(包括预埋铁件、穿墙杆等)由乙方负责,其配筋单计划应提前10天交予甲方审核,经甲方审核后进行加工。

  6.2.14按照甲方通知的时间准时入场。

  6.2.15严格按照总体施工组织设计和专项施工方案进行施工,未经同意不得擅自更改施工方案并对施工过程中涉及的先进工艺和技术保密。

  6.2.16乙方在施工中必须满足甲方关于形象工作的要求,完成甲方关于企业形象宣传有关的工作;自备符合甲方形象工作及安全要求的防护用品,费用自付。

  6.2.17按照甲方要求的日期提供满足甲方要求的月形象进度报表。

建设工程承包合同8

  甲方:

  乙方:

  按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规的规定,经甲、乙双方平等协商,结合本合同项目工程的具体情况订立本协议,供甲、乙双方共同遵照执行。

  第一条工程概况

  1.1工程名称:国营某某农场危房改造工程

  1.2工程地点:国营某某某农场所属某某农场

  1.3承包范围:某某农场农户住宅10户

  1.4承包方式:土建工程包工包料

  1.5工程期限:本工程自年月日开工,于年月日竣工,共天。

  1.6工程质量:严格执行国家同类工程项目的质量规范和要求,严格按照甲方提供的图纸施工。

  1.7合同价款:经甲乙双方协商,确定本项工程合同价为每平方米人民币(大写)元(包括围墙修建、门柱及各类税费),工程面积以发包方最终确认的面积计算。新建住房设计为砖混结构的平房,单户建筑面积有75.92平方米和87平方米两个户型,详细施工要求见施工图及说明,要求严格按照施工图施工,不得随意更改或增减工程设计。

  第二条甲方的权利与义务

  2.1开工前甲方应向乙方进行现场技术交底,根据工程场地现场情况向乙方提出技术或质量要求。

  2.2开工前甲方须清除对乙方施工有影响的障碍物(乙方施工过程中的障碍物由其自行清理)。

  2.3甲方有权对乙方在施工和工程中出现的以下问题提出措施:

  a:对未经验收签字的隐蔽工程和不合格的部位要求乙方进行返工。

  b:对不按相关规程操作或现场混乱、干扰施工的不文明行为要求停工整改或按工程总价的10%进行经济处罚。

  c:乙方使用不合格的材料或工程质量存在严重缺陷的将中止合同。

  2.4及时进行乙方提出的隐蔽工程验收申请并做好验收手续。

  第三条乙方的权利与义务

  3.1参加甲方组织的现场交底,拟定施工方案和进度计划。

  3.2严格执行工程施工规范和安全操作规程,不得对邻近工序的施工造成干扰和妨碍。

  3.3严格按照蓝图及甲方的质量要求说明进行施工,做好各项质量检查记录和工程验收所需的备案资料。

  3.4对隐蔽工程未经甲方认可和监理验收签字不得进行下一工序施工。

  3.5不得使用不合格的材料。

  3.6遵守国家和地方政府及有关部门对建筑工程施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围的建筑物、设备、设施、管线,做好施工现场保卫和施工垃圾消纳等工作。

  3.7施工过程中对甲方的设施及工程造成损失由乙方赔偿。

  第四条关于工程质量及验收的约定

  4.1本工程以施工做法说明和《建筑工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准,工程是否合格以发包方最终的验收结果为准。

  4.2由于乙方原因或因乙方原因被甲方停工、返工、整改造成的经济损失由乙方承担,由此造成的工期延误由乙方赶追,并不得以此为延误工期的理由。

  4.3除不可抗力的原因外,乙方如果延期完工一天,应向甲方支付1000元的违约金。

  第五条关于工程价款结算及支付的约定

  5.1乙方开工后,甲方先期预付的工程款;

  5.2房屋封顶,甲方预付的.工程款;

  5.3工程完工,甲方预付的工程款;

  5.4工程验收合格后,甲方按照法律规定留置工程总造价的工程质量保修金,质量保修金返还的时间依照同类工程国家规定的期限执行。

  第六条关于安全的约定

  6.1乙方在施工前应为职工办理职工工伤保险并向甲方报备职工花名册和办理职工工伤保险的文件原件和复印件。

  6.2乙方在施工前应对工人进行安全生产教育,施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》及其它相关法律法规、规范操作。

  6.3乙方在施工期间应对职工进行加强管理,不得在非本项目区域内走动,施工中应服从甲方现场代表的统一调度。

  6.4乙方应妥善保护甲方的设备及现场设施,如造成丢失、损坏等,应照价赔偿。

  6.5由于乙方在施工过程中违犯《建筑安装工程安全操作规程》、《建筑安装工人安全操作规程》及相关安全法律法规、规范,导致发生安全事故,乙方应承担由此引发的一切经济及其它损失。

  6.6乙方的施工人员在施工期间及上下班途中发生意外人身伤害事故均由乙方负责处理,甲方不承担任何赔偿责任。

  第七条争议或纠纷处理

  7.1本协议在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,可采取协商解决或请有关部门进行调解。

  7.2当事人不愿意通过协商、调解或协商调解无效时,任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

  第八条附则

  8.1本项目的现场技术交底文件及其它相关文件作为本协议的组成部分。

  8.1本协议一式两份,甲乙双方各执一份,两份协议具有同等法律效力。

  8.2本协议双方约定签字后生效,协议履行完成后自动终止。

  甲方:

  负责人:

  日期:

  乙方:

  负责人:

  日期:

建设工程承包合同9

  发包方(以下简称甲方):

  代表人:

  承包方(以下简称乙方):

  责任人:

  依照《中华人民共和国民法典》及相关法规的有关规定,甲方就_____________________工程的承包事宜与乙方协商,约定把该项目交由乙方承包,经双方协商,签订本合同,遵照执行。

  一、工程项目

  1、工程名称:

  2、工程编号:

  3、工程地点:

  4、工程范围:本工程建筑面积共计________平方米。

  5、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币______________元。

  二、工程期限

  1、工程总工期为_________天(日历天),自________年____月____日开工至________年____月____日竣工验收。

  2、开工前____天,乙方向甲方发出开工通知书。

  三、工期顺延

  1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工;

  2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工;

  3、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工;

  4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工。

  5、在施工中如因停电、停水_____小时以上或连续间歇性停水、停电_____天以上,影响正常施工;

  6、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。

  四、双方职责

  甲方职责

  1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件,申请领取建筑执照;

  2、清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;

  3、解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;

  4、应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;

  5、组织设计、施工单位进行工程设计交底;

  6、工程竣工时,及时组织人员验收,按时支付工程款。

  乙方职责

  1、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;

  2、负责编制施工组织设计或施工方案;

  3、安全、文明施工,酒后不得作业;

  4、工程完工时,积极配合甲方完成验收工作。

  五、 工程质量

  1、本工程质量经双方研究要求达到:____________

  2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。

  六、工程价款的支付与结算

  1、本合同签订后____日内,甲方支付不少于合同总价的____%备料款给乙方,计人民币________万元;

  2、甲方收到乙方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的____%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。

  3、工程价款支付达到合同总价款的________%时,不再按进度付款,办完交工验收后,余款一次性支付给乙方。

  七、 安全施工

  1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责。

  2、发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。

  3、非乙方责任造成的`伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。

  八、违约责任

  1、甲方的责任:

  (1)未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

  (2)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

  (3)工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。

  (4)乙方验收通知书送达____日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。

  (5)不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日____%偿付乙方赔偿金。

  2、乙方的责任:

  (1)工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。

  (2)工程不能按合同规定的工期交付使用的,按本合同关于建设工期延迟的规定偿付逾期罚款。

  九、纠纷解决办法

  建筑工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第( )项处理:(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,(2)直接向工程所在地人民法院起诉。

  十、合同的生效与终止

  1、本合同一式____份,甲乙双方各执____份。

  2、本合同自双方代表签字,加盖公章起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

  3、本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

  甲方:

  住址:

  代表人:

  联系方式:

  ________年____月____日

  乙方:

  住址:

  责任人:

  联系方式:

  ________年____月____日

建设工程承包合同10

  甲方:________________

  乙方:________________

  按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。

  第一条 工程概况

  1.1 工程名称:________________

  工程地点:______________________

  工程内容:______________________

  承包范围:______________________

  1.2 开工日期:________________

  竣工日期:______________________

  总日历日期:____________________

  1.3 质量等级:________________

  1.4 合同价款:________________

  第二条 合同文件及解释顺序

  __________________________________

  第三条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律

  3.1 合同语言:_________________________

  3.2 适用法律法规:_____________________

  3.3 适用标准、规范:___________________

  第四条 图纸

  4.1 图纸提供日期:_________________________

  4.2 图纸提供套数:_________________________

  4.3 图纸特殊保密要求和费用:_______________

  第五条 甲方驻工地代表

  5.1 甲方驻工地代表及委派人员名单:_________________________

  5.2 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):____________

  第六条 乙方驻工地代表

  ______________________________________

  第七条 甲方工作

  7.1 施工场地具备开工条件和完成时间的要求:_________________________________________

  7.2 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:_____________________

  7.3 施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点:_____________________

  7.4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间:___________________________

  7.5 ***、批件的名称和完成时间:_________________________________

  7.6 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:___________________________

  7.7 会审图纸和设计交底的时间:_______________________________________

  7.8 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:_________________________

  第八条 乙方工作

  8.1 施工图和配套设计名称、完成时间及要求:___________________________

  8.2 提供计划、报表的名称、时间和份数:_______________________________

  8.3 施工防护工作的要求:_____________________________________________

  8.4 向甲方代表提供办公和生活设施的要求:_____________________________

  8.5 对施工现场交通和噪音的要求:_____________________________________

  8.6 成品保护的要求:_________________________________________________

  8.7 施工场地周围建筑物和地下管线的`保护要求:_________________________

  8.8 施工场地整卫生的要求:___________________________________________

  9.1 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:_____________

  第十条 延期开工

  ______________________________________________________________________

  第十一条 暂停施工

  ______________________________________________________________________

  第十二条 工期延误

  ______________________________________________________________________

  第十三条 工期提前

  ______________________________________________________________________

  第十四条 检查和返工

  ____________________________________________________________________

  第十五条 工程质量等级

  15.1 工程质量等级要求的经济支出:__________________________________

  15.2 质量评定仲裁部门名称:________________________________________

  第十六条 隐蔽工程、中间验收

  中间验收部位和时间:_________________________________________________

  第十七条 试车

  _____________________________________________________________________

  第十八条 验收和重新检验

  _____________________________________________________________________

  第十九条 合同价款及调整

  19.1 调整的条件:__________________________________________________

  19.2 调整的方式:__________________________________________________

  第二十条 工程预付款

  20.1 预付工程款总金额:____________________________________________

  20.2 预付时间和比例:______________________________________________

  20.3 扣回时间和比例:______________________________________________

  20.4 甲方不按时付款应承担的违约责任:______________________________

  乙方提交工程量报告的时间和要求:_____________________________________

  第二十二条 工程款支付

  22.1 工程款支付方式:______________________________________________

  22.2 工程款支付金额和时间:________________________________________

  22.3 甲方违约的责任:______________________________________________

  第二十三条 甲方供应材料设备

  甲方供应材料、设备的要求(附清单):_________________________________

  第二十四条 乙方采购材料设备

  _____________________________________________________________________

  第二十五条 设计变更

  _____________________________________________________________________

  第二十六条 确定变更价款

  _____________________________________________________________________

  第二十七条 竣工验收

  27.1 乙方提交竣工资料和验收报告的时间:____________________________

  27.2 乙方提交竣工图的时间和份数:__________________________________

  第二十八条 竣工结算

  28.1 结算方式:____________________________________________________

  28.2 乙方提交结算报告的时间:______________________________________

  28.3 甲方批准结算报告的时间:______________________________________

  28.5 甲方违约的责任:______________________________________________

  第二十九条 保修

  29.1 保修内容、范围:______________________________________________

  29.2 保修期限:____________________________________________________

  29.3 保修金额和支付方法:__________________________________________

  29.4 保修金利率:__________________________________________________

  第三十条 争议

  30.1 争议的解决程序:______________________________________________

  30.2 争议解决方式:________________________________________________

  31.1 违约的处理:__________________________________________________

  31.2 违约金的数额:________________________________________________

  31.3 损失的计算方法:______________________________________________

  31.4 甲方不按时付款的利息率:______________________________________

  第三十二条 索赔

  _____________________________________________________________________

  第三十三条 安全施工

  _____________________________________________________________________

  第三十四条 专利技术、特殊工艺和合理化建议

  _____________________________________________________________________

  第三十五条 地下障碍和文物

  _____________________________________________________________________

  第三十六条 工程分包

  36.1 分包单位和分包工程内容:______________________________________

  36.2 分包工程价款的结算办法:______________________________________

  第三十七条 不可抗力

  不可抗力的自然灾害认定标准:_________________________________________

  第三十八条 保险

  _____________________________________________________________________

  第三十九条 工程停建或缓建

  第四十条 合同生效与终止

  合同生效与终止:_____________________________________________________

  第四十一条 合同份数

  41.1 合同副本份数:_________________________

  41.2 合同副本的分送责任:___________________

  41.3 合同书制定费用:_______________________

  发包方(盖章):___________ 承包方(盖章):___________

  地址:_____________________ 地址:_____________________

  法定代表人(签字):_______ 法定代表人(签字):_______

  委托代理人(签字):_______ 委托代理人(签字):_______

  电话:_____________________ 电话:_____________________

  传真:_____________________ 传真:_____________________

  开户银行:_________________ 开户银行:_________________

  帐号:_____________________ 帐号:_____________________

  邮政编码:_________________ 邮政编码:_________________

  签订地点:_________________ 签订地点:_________________

建设工程承包合同11

  发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)经议标,甲方将工程承包给乙方施工,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规,在平等、自愿、公平和成实信用的原则下,经甲、乙双方协商一致,特签订本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称:

  2、工程地点:

  3、工程内容:(1)烤房主体建设。(2)烤房设备安装。(3)工作棚建设。(4)

建设工程承包合同12

  甲方:

  乙方:

  甲方委托乙方承建____市____区北京公寓会所工程。为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任,依我国有关法律法规,双方经协商同意签订本工程合同,以共同遵守。

  第一条 工程项目和内容

  一、工程名称:

  二、工程地点:

  三、工程部位及内容:

  甲方委托乙方施工的工程部位及内容如下,乙方应按下列工程部位及内容组织设计和施工。

  1、将该会所外墙干挂石材的防水打胶、玻璃打胶及打蜡工程。

  2、屋面部分石材的干挂工程。

  具体见后附报价单。

  甲方负责的内容如下:

  1、甲方负责提供电接口及施工水电。

  2、甲方不提供施工人员的吃、住宿场所。

  第二条 承包方式及工程造价

  一、根据

  第一条规定的工程部位及内容,双方协商确定该工程按包施工、包质量包安全、包工包料(安装石材所需的辅料)、造价包干方式承包施工,按实际完成工程量计算总价,不含税。

  第三条 付款方式

  一、本合同签订后,乙方在3天内完成施工前期工作,并组织设备和人员进场,完成外墙清洗后,甲方支付乙方2万元进度工程款。

  二、乙方完成外墙打胶后,经甲方验收合格后,甲方向乙方支付相应的工程款95%(包含之前支付乙方2万元的工程款)。

  三、在乙方完成外墙打蜡工程后,经甲方验收合格后,甲方向乙方支付相应的工程款95%。

  四、在乙方完成屋面干挂石材工程后,经甲方验收合格后,甲方向乙方支付相应的工程款95%。

  五、在乙方完成全部施工后,经甲方整体验收合格后,14个工作日内甲乙双方结清余款。

  第四条 工期

  一、该工程工期为30天。

  二、在具备各项开工条件后,乙方向甲方提交开工申请书,甲方审查开工申请书以后方可发出开工通知书。自乙方收到开工通知书后的

  第二天起计工期。

  三、如遇下列情况,工期相应顺延:

  1、甲方提供的施工条件不满足施工要求,影响工程进度的。

  2、因甲方原因致使施工方案改变、工程量增加或施工停顿而延误工期。

  3、甲方未按合同规定支付工程款迫使施工停顿。

  4、因甲方自己工作(如地下室施工)延误工期。

  5、因客观条件或人力不可抗拒的因素而延误工期。

  乙方在以上情况发生后,就延误的.内容和因此发生的工程费用等向甲方提出口头或书面报告,甲方应在收到报告后48小时内批复,逾期不予答复的,则视为该报告已被确认同意。

  第五条 工程施工

  一、甲方的责任

  1、提供施工用的水源、电源,施工的水、电由甲方提供。

  2、应派驻工地代表全权负责施工监督、签证、验收等工作。驻地代表对乙方提交的资料应在7个工作日内予以答复或签证,过期视作同意签证。

  二、乙方的责任

  1、负责施工和编制施工方案。

  2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

  3、按国家有关规定施工,保证施工安全;对违章作业所造成的安全事故负全责。

  4、负责组织现场施工,并对本工程的施工质量负责。

  5、乙方该项目负责人:

  第六条 工程结算与验收

  一、该工程按包干合同价进行结算。

  二、验收标准:施工满足____市相关规范要求。施工完成当天现场完成施工验收。总验收在完工后十四个工作日内进行。

  第七条 保修责任

  一、本工程质量保修期为两年,工程竣工结算后算起,保修期间所有质量问题和所产生的费用全部由乙方承担。

  二、有下列情形之一的,乙方不承担保修责任及其他任何责任:

  甲方没有付清尾款。

  第八条 违约责任

  一、甲方的责任

  1、未能按合同的规定履行自己应负的责任及义务,除工期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的直接损失。

  2、如甲方拖欠工程进度款或余款(尾款),每逾期____日应向乙方支付 500元,违约金总额不超过结算总额的1%。

  二、乙方的责任

  1、因乙方施工不当造成工程质量不符合设计及规范要求的,乙方应负责及时修理或返工,由此而增加的费用由乙方承担。

  2、乙方应按期完成施工任务,每拖延一天工期,乙方向甲方支付500元的拖延工期责任款,违约金总额不超过结算总额的1%。

  第九条 除外责任

  在施工过程中,如因乙方施工错误造成被施工建筑物开裂、倾斜、倒塌的,由乙方负责。但对于在任何时间的下列损失和相关责任,乙方不负任何责任:

  1、不可抗拒的自然因素或社会因素。

  2、该建(构)筑物原设计本身或原结构内在或潜在的质量缺陷造成的损失和相关责任。

  3、乙方完工后,该建筑物违章或非正常使用(如超载等)造成的损失和相关责任。

  4、本合同

  第一条

  第三款所规定施工部位以外的其它部位的损失。

  5、由

  第三者原因造成的损失。

  第十条 纠纷的解决办法

  凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应按照合作互谅的原则协商解决,协商不成时,一方有权向工程所在地有管辖权的法院提起诉讼。

  本协议一式四份,双方各持两份。本合同自双方签章后生效,并于结清工程款后自然终止。

  甲方(公章):_________

  乙方(公章):_________

  法定代表人(签字):_________

  法定代表人(签字):_________

  ________年____月____日

  ________年____月____日

建设工程承包合同13

  甲方(发包方):__________________

  乙方(承包方):__________________

  住址:__________________

  身份证号码:__________________

  依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致订立本合同。

  一、承包工程范围和内容:

  1、范围:________楼工程,基础主体工程混凝土、砌体、土方等分项工程包括图纸、设计变更及技术措施内的全部内容。

  2、内容:

  1)施工准备阶段的临时设施、办公室等搭设,工地现场机械的转移、就位安置,生活区施工围墙的砌筑,施工道路、硬化、场地平整、浇筑养护;脚手架地坪的硬化,排水沟的开挖砌筑;砂石料堆放场地的平整(优质工程、标化达标工地所需泥普工工作量)。施工现场围墙、仓库、道路、配电房、厕所等临时设施按实结算。

  2)、基础大开挖由甲方承担,基础30CM内的土方的挖土修整、挖排水沟、小量回填夯实、砌砖模、集水井、砼模、胎模、抹灰、浇、填垫层、抽排水等所有基础分项、砖石分部;各项混凝土工程浇捣时泵车就位接拆泵管;各类预制构件、搁板、拉结筋、预制块、粉刷时施工洞砖砌封闭,木砖预制块,监理业主的合理建议施工组织设计中技术措施及江苏省质量通病控制标准等文件内容由乙方承担。(本工程不发生点工工资)

  3)混凝土浇筑前后的场地整理(材料场地、施工场地)清理,清扫每个层次砼浇好或砖砌体施工后场地与外架上清理,(多余砼必须经项目部同意,由乙方处理)。

  4)混凝土、砂浆的计量及材料的输送,混凝土的养护,防晒材料的履盖、清理、入库。(按现场施工要求实施砼养护制度。)

  5)、土方开挖至结束,必须保证修方及挖排水沟人员,否则多余土方的清运全部由乙方自负。)

  二、承包方式:

  包清工,甲方提供搅拌机、砂浆机、垂直运输机械,其余牵涉施工用具的小型机具三级配电箱及电缆和劳保用品其它扫帚均由乙方配置,除塔吊外所有开机操作工费外由乙方负责支付。(安全帽由甲方代购,费用乙方自理)

  三、工程质量标准:

  工程质量必须达到优质工程,杜绝质量事故发生,工程全过程必须严格按照规程操作。砂浆、混凝土的配制必须严格按施工员提供的配比配制,计量正确。厕所、厨房混凝土绝不容许有渗漏,房屋尺寸及楼板混凝土厚度必须达到国家验收标准,如达不到标准及超出标准的由乙方承担一切责任。

  四、工期责任指标:

  1、乙方按照甲方提供的工程进度必须按期完成所承包范围内的所有工作内容,确保工程如期完成。因本工程原因影响其它工种进度及施工所造成损失应承担一切损失。

  2、乙方有责任配合前后工序衔接工作,合理配备劳动力,确保工程施工进度。

  3、除不可抗拒的自然灾害外,必须坚持每天施工及加夜班(根据施工的进度计划)。

  五、安全责任指标:

  1.认真执行“安全第一,预防为主”的方针,严禁违章指挥、违章作业。

  2.不得安排未经三级教育的新工人、进入施工现场发现不戴安全帽每人次罚款伍拾元, 否则一切事故责任由乙方承担。安全频率和歇工率分别控制在“0”。

  3、机械设备操作必须是专职人员持上岗证操作,严禁违章操作。

  4、施工过程中如发生安全及人身事故均由乙方承担。施工过程中对其它班组造成损害的,由承包方负责损害者经济赔偿,施工中如被其它班组成损害的,则由其它班组承包方负责经济赔偿。

  六、消防管理指标:

  1、班组必须严格执行消防制度,每个工人必须接受消防知识教育。

  2、严格实行用火申报审批手续,寝室内禁止使用煤气和电炉,发现一次罚款________元。

  3、加强易燃易爆物品的使用管理及清除工作,生活区内严禁燃放烟花爆竹。非专职人 员不得使用氧气瓶,进场要有专人管理。

  4、消防器材不得挪作它用,并必须有专人负责。

  5、禁烟区内禁止吸烟,同时不准吸游烟。

  七、文明施工指标:

  1.必须遵守地方政府和项目部的“双标化工地”的各项文明施工规定。

  2.施工人员必须挂证上岗施工。严禁使用童工及有先天性疾病或传染病者。

  3、施工人员要服从甲方人员的指挥,文明施工搞好各自工作面的落手清工作,材料堆放整齐。

  4、搞好宿舍卫生,寝室长排好值日表,生活垃圾要入桶,门前实行卫生包干。

  5、宿舍内严禁私开伙食及用大功率电器(包括电炉、热得快、电饭煲等),发现一次除 没收该用具外,处以500元罚款,按次类推,罚款在承包班组当月生活费中扣除。

  6、宿舍每间装有电表,用电数值超过项目部规定的数值按国家电力价双倍取费,对活动房门窗及玻璃损坏按价赔偿,在承包款中扣除。

  八、治安管理指标:

  1、每个职工到达工地,首先向甲方申请填表。接受三级教育。交纳审办暂住证,劳务证 的费用,提供身份证复印件,领取施工上岗证。

  2.乙方职工必须服从项目部管理人员的指挥,遵守各级治安保卫制度和有关的规章制度。 宿舍内不得留宿外来人员。

  3.各班组负责人必须认真做好治安工作,严禁赌博、打架、偷盗等违法行为的发生,(特 别是打群架的,除了赔偿造成工期延误损失及受害人全部损失外,项目部还处以乙方承包人5000元人民币以上罚款,肇事当事人处以500元人民币的罚款,另外公安机关治安罚款一并由乙方承包承担。

  4、如本班组发现有偷盗行为按脏物十倍罚款,第二次加倍,按次类推。

  九、材料设备管理责任指标:

  1.乙方必须提前10天以书面形式提交工程所需材料、用量,如乙方不能按时提交材料、 用量申报,造成材料不能按时进货,影响进度等造成损失由乙方承担。

  2、乙方必须做好所承包分项工程材料每天的落手清工作,做到材料不浪费,科学配料。 甲方如发现有浪费工程材料现象的,每次处以人民币200元的经济处罚,罚款在当月工程款中扣除。乙方应配合各幢号施工员的测量、放线、定位等工作。

  十、工程结算及付款方式:

  1、结算价格:乙方工程质量必须达到国家验收标准的按建筑面积每平方米多层________元、小高层________元、高层________元一次性包干。

  2、结算依据:按国家规范规定的结算方法计算建筑面积。[建筑面积按项目部已审核过的建筑面积,如无变更则建筑面积不作调整,其中阳台计一半建筑面积,空调板、露台、晒台、采光井、悬挑结构、空洞不计建筑面积]。注:以上单价已包括职工劳保福利在内的一切费用。

  3、如乙方中途退出承包,则按已完成工程量的50%结算,工人工资由承包者自己解决 与项目部无关,并且甲方有权追究由乙方造成的工期延误的各项经济损失。

  4、工程款支付:

  1)工程开工后,每月20 日左右按实际出勤人数(28天)每人每月支付生活费750元,班组长每月支付生活费2000元,结构封顶时支付工程总款的50%,工程二次结构完成付至工程总款80%,工程总体竣工验收达标后付工程总款 90 %,余款 10 %在 三个月 内付清。

  2)承包方承担所有风险责任、自负盈亏。在支付职工生活费时必须要有工资表及身份 证,工资表上工数必须同出勤工数相等,并有工地负责人签字认可。

  十一、甲方双方的职责:

  1、甲方职责:

  1)甲方对乙方的工作进行全面的安排度给予指导和督促。每月编制详细的施工进度计划,并对乙方进行施工技术、进度计划的交底。

  2)对乙方的新工人进行进场安全技术交底。

  3)甲方对乙方的施工进度、质量、安全生产、文明施工进行动态管理、检查督促,乙方及时整改施工中存在的问题,帮助乙方解决施工中存在的困难,确保工程顺利施工。

  4)甲方协助乙方到有关部门办理相关证件,解决乙方人员的住宿、就餐的场所住宿每人一铺,男女不得混居,严禁带家属占房,带家属的要自己解决住宿。

  5)甲方确保施工现场安全设施到位,做好现场消防,治安方面的防范工作。

  2、乙方职责:

  1)依据________人民政府关于订立劳务合同文件精神,与每位进场工人员签订一式四份劳务用工合同,昆山市开发区劳动局、项目部各一份。

  2)根据甲方的施工进度计划及质量、技术要求,保质保量按期完成施工任务。

  3)严格遵守国家及地方政府的法律、法规、法规、遵守公司、分公司、项目部的有关规章制度,遵守社会公德,严格执行劳动法,严禁使用童工。

  4)做到安全生产、文明施工,搞好消防、治安保卫工作和宿舍及施工现场的`卫生工作, 如由于乙方违章施工,违章操作而发生的消防、安全事故,一切均由乙方负责。

  5)提前一周向甲方提供材料进场计划,班组要成立QC小组,运用全面质量管理的方法, 消除施工中的质量通病。

  6)所有进场职工必须具备有关证件(身份证、暂住证、劳务证、计划生育证)并配合甲 方办理现场上岗证,特殊工种必须持上岗证上岗。

  7)爱护施工现场的一切财产,协助甲方一起做好产品的保护和材料的保管。

  8)乙方必须指定班组安全员,负责班组安全生产、治安保卫工作,每天做好班前安全教 育,并做好书面记录,项目部不定期抽查。

  9)乙方必须配备专职文明施工检察员,每天检查班组的文明施工,宿舍卫生情况,及时 整改不足之处,以保证场地、宿舍、食堂、厕所等场所的整洁卫生。

  10)乙方必须配备专职翻样工和现场技术人员指导检查施工质量,协作放线。

  11)严禁在生活区、宿舍楼上随地小便、倒水,违者罚款________元。

  12)严禁在工地新建住宅内大、小便,如发现罚________元。

  十二、奖罚办法:

  1、施工进度每拖延一天、根据情况罚________元/天,情节严重者作辞退处理。无故不加夜班罚款200元处理,本工程的工期较紧,施工班要紧密配合甲方的进度计划。

  2、于乙方原因造成返工而使材料损失的,由乙方赔偿甲方的材料损失,并处罚款。

  3、班组长的到位率必须达到每月25天,每少一天罚200元。(特殊情况经请假同意者例外)班组长的出勤由甲方施工负责人考核。

  3、 工程施工乙方必须服从甲方指挥,否则甲方有权终止合同,并对前期的工程款不予支付。

  十三、保证金制度:

  1、为保证工程质量、安全、快速、顺利进行,所有进场班组须交纳工程质量、安全、 治安、文明施工保证金 万元,不计利息。

  2、班组没有发生因工期、质量、安全、打架、工资纠纷、文明施工等方面处罚的,待工程完工,承包方付清职工工资后,退还保证金。如发生罚款情况的,从保证金内扣除,如保证金不够罚的,则从工程款中扣除。(特别是打群架、工资纠纷闹到项目部或劳动局的每次罚2000元)。

  十四、其它约定条款:

  乙方必须服从甲方:《现场施工管理细则》、《材料管理细则》、《文明施工管理细则》条 款的管理。乙方若劳动人员不足,有作业面无人做时,甲方有权另行安排作业人员参与分项作业,根据对方要价,工资在乙方的总工程款中扣付。如乙方在管理上混乱,工地安全、工程进度,质量未达到要求,造成材料浪费,甲方提出罚款与整改措施后,仍整改不到位的,甲方有权终止协议,乙方于当日退场。乙方的余款按实际完成的工作量的50%结算。承包方对自己工人所付的工资,一切由承包方负责。

  十五、本合同工未明确事项:

  乙方必须按甲方制定的《施工现场管理细则》、《材料管理细则》、《文化标化管理细则》及奖罚措施执行。本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,双方签字后生效,工完帐清失效。

  甲方代表:_________________

  乙方代表:_________________

  ________年________月________日

建设工程承包合同14

  发包方:_____(以下称甲方)

  承包方:_____(以下称乙方)

  甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。

  1.工程名称:______

  2.工程地点:______

  3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计____份平方

  米。

  4.承包内容:

  5.建筑安装工程造价:共计人民币____份元。

  6.工程价款和费用的结算依据和付款办法:

  (1)……

  (2)……

  7.工程开工日期:____年__月__日

  8.工程竣工日期:____年__月__日

  9.工程质量:以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为

  依据。

  10.甲方主要义务:

  (1)……

  (2)……

  11.乙方主要义务

  (1)……

  (2)……

  12.违约责任:

  (1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额____‰

  计算违约金。

  (2)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价___‰

  计算违约金。

  (3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,乙

  方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失。

  (4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,

  属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责免费

  修理。属发包方或设计责任造成的.由甲方自理。

  (5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承

  包人应当承担损害赔偿责任。

  13.本合同附件:共___份

  14.合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收

  和款项结清时为止。但保修一条除外。

  15.本合同正本两份,双方各执一份。副本15份,承包方7份,发包方7

  份,由发包方送建设银行一份。

  发包方:______(盖章)

  法定代表人(签字):_____

  承包方:______(盖章)

  法定代表人(签字):_____

  签约日期:____年__月__日

建设工程承包合同15

  发包方(全称): (以下简称甲方) 委托代理人:

  承包方(全称): (以下简称乙方) 委托代理人:

  依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,发包人、承包人就本工程施工有关事宜达成一致意见,订立合同。

  一、工程概况

  工程名称

  工程地点:

  工程内容: 栋土建、内外装饰、水电安装工程等合同约定的内容(0.00以下地下车库土建及部分安装工程)

  建筑面积 m2

  二、工程承包范围及方式:

  1、承包范围:按甲方提供的施工图纸及工程有关说明进行工程施工总承包。工程承包范围包括本项目的土建、内粗装修(仅包括室内墙面及天棚抹灰、楼梯踏步面层及栏杆安装)、门(进户门)窗安装、外墙(含斜屋面)装修、部分水电安装(水、电到户)以及完成本项目所必须完成的其他工作,对于增加的工程项目必须由甲方书面指定授权代表签字确认并符合增加的条件,否则有关工程不计算价款。

  2、承包方式:采用包工包料方式承包给乙方。

  三、合同工期

  工程开工日期:定于 20xx 年 3月 6日(以甲方开工令为准),竣工日期:定于20xx年 11月 6 日。本工程合同总工期为日历天数 245天。(无论任何原因影响,工程必须按时竣工交付)

  四、质量验收标准及等级

  1、验收标准:

  ?建筑工程施工质量验收统一标准》gb503002001及现行的相关标准

  2、质量等级:合格

  五、合同单价及计价方式

  1、本合同价款采用定额计价方式确定,定额采用《xx省建筑工程计价定额》20xx年版、《xx省装饰装修工程计价定额》20xx版和《xx省安装工程计价定额》20xx版及相关配套调整文件计价和调整费用后整体下浮5%作为结算价款。

  2、材料差价按照每月实际完成工程量,参照贵州省遵义市造价管理部门发布的材料价格信息价计取价差,材料价格信息中没有的材料差价执行相应时期的市场价或乙方自行采购价,但必须在采购前报甲方确认,按甲方确认的价格计取。

  3、计算软件:神机妙算或广联达软件。

  4、工程变更也采用上述计价方式进行取费,并计入工程总价。

  六、工程款支付方式

  1、乙方需部分垫资。框架部分(含基础):完成0.00以上一层主体封顶,甲方一月内拨付已完工程造价的75%,二层主体封顶(转换层浇筑完毕)拨付该层已完工程造价的75%;砖混部分: 三、四层主体封顶一个月内拨付该两层已完工程的75%;屋面封顶后一个月内拨付五、六、七层已完工程造价的75%,并返还履约保证金。

  2、工程经竣工验收,乙方提供工程结算报告和完整的竣工验收备案资料后,甲方审计确认并扣留工程结算总造价的5%质量保证金,剩余款项三个月内一次性支付。质量保证金,待2年期满后,无质量缺陷,再一次性支付给乙方。

  3、税费甲方代扣代缴。

  七、甲方的工程和责任

  1、 开工前10天完成现场三通一平等工作。

  2、 工程地质及管线资料在开工前5天内提交。

  3、 甲方仅办理工程施工许可证(其中办理施工许可证费用中的农民用工保证金、工伤保险及工程排污费由乙方支付,并积极配合乙方办理其他相关手续)

  4、 开工前三天内甲方将水准点、坐标控制点以书面形式交给乙方。

  5、 主体开工前3天内组织图纸会审。

  6、 开工前协调施工现场和周边关系。

  八、乙方的工作和责任

  1、 开工前5日内提供总体工程进度计划及施工组织设计由甲方监理审定,并严格按照批准的进度计划和施工组织设计实施。

  2、 遵守政府部门有关的环境卫生管理制度,保证施工场地整洁和交工前的施工现场清理,并承担因自身责任的损失和罚款。

  3、 施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求及费用:乙方按照国家、省、市(县)规定及批准的保护方案进行保护,发生的费用经甲方及有关单位审核后列入工程总价。

  4、 负责工程资料的收集和整理,在工程竣工验收后30日内提供完整的竣工验收备案资料给甲方。

  九、安全施工

  1、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员对施工的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的'责任和因此发生的费用,由承包人承担。

  2、 甲方应对施工现场的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人导致的安全事故,由甲方承担相应的责任和发生的费用。

  3、 由于乙方自身管理原因造成工程发生安全事故的,如果造成工程施工被责令整改而拖延工期或直接造成甲方损失的,则乙方应当承担因此给发包人造成的所有直接损失和间接造成的其他损失,包括销售损失及延期交付赔偿损失。

  4、 因乙方承包工程范围内的施工工人发生伤亡事故的,一切责任均由承包人自负。如发包方因此被追索,则所受的损失由乙方负责赔偿。

  十、质量及工期控制

  1、质量控制

  (1)、乙方必须服从甲方及监理的施工安全、质量、技术监督管理,严格遵守和执行甲方及监理制定的各项安全质量管理(处罚)措施。

  (2)工程使用的钢材、水泥、装饰材料和水电材料(设备)必须由甲方书面指定统一品牌,乙方不得擅自使用其他品牌或不合格材料。

  2、工期控制

  乙方必须严格按照合同约定的工期完成工程任务。因乙方原因导致工期拖延,甲方按照10000元/天处罚乙方。累计处罚不超过工程总造价的20%。

  十一、承包人向发包人承诺

  按照本合同约定施工、竣工、并在质量保证期内,承担工程质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务,本协议签字前向发包人交齐履约保证金 元(¥ 元)

  十二、合同争议

  双方约定在履行合同中发生争议时:

  1、 请上级建设主管部门调解

  2、 采用第(1)种方式调解不了时,可向遵义市有管辖权的法院诉讼解决。

  十三、合同生效期

  1、合同订立时间: 年 月日

  2、合同订立地点

  3、本合同一式 份,发包人、承包人约定本合同自双方签

  字盖章并支付履约保证金之次日生效。

  附件一:房屋建筑工程质量保修书

  发包方(盖章): 承包方(盖章):

  委托代理人(签字): 委托代理人(签字):

  年 月 日

【建设工程承包合同】相关文章:

(精选)建设工程承包合同07-16

工程建设承包合同05-05

建设工程承包合同05-17

[精选]建设工程承包合同07-15

建设工程承包合同(精选)07-15

建设工程承包合同【精选】07-15

建设工程承包合同[精选]07-14

建设工程承包合同06-13

建设工程承包合同(精选)07-17

(精选)建设工程承包合同07-17