当前位置：范文派>合同范本>买卖合同>车库买卖合同

车库买卖合同

时间：2023-07-13 11:58:34 买卖合同我要投稿

车库买卖合同[范例15篇]

　　随着法律知识的普及，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编收集整理的车库买卖合同，欢迎阅读与收藏。

车库买卖合同[范例15篇]

车库买卖合同1

　　出卖人：__________

　　买受人：__________

　　鉴于甲、乙双方就乙方购买甲方开发的金地格林花园车库（下称“车库”）事宜于___________年_____月_____日签订一份《商品房买卖合同》（编号：_____________________，下称“购房合同”），现经双方本着平等、自愿、互利的'原则协商一致，就该购房合同的解除和终止事宜，特达成以下协议以资双方共同遵照执行。

　　一、甲方同意乙方退房。乙方在本协生效之日起_____________________天之内，持上述车库购房合同及付款收据原件等相关资料，向甲方办理退房手续。

　　二、甲方办理完所有退房手续后，立即退还乙方全部购房款_____________________元（大写：_____________________），并无须支付任何利息。

　　三、甲、乙双方自愿协商解除购房合同，双方同意任何一方无须向对方支付违约金或赔偿金。

　　四、截止本协议签订之日，甲乙双方就上述《商品房买卖合同》（编号：_____________________）的签订，以及该合同已经履行和未履行的权利义务，均无任何异议，互不追究责任及损失。

　　五、自本协议生效之日起，上述《商品房买卖合同》（编号：_____________________）终止履行，合同规定的双方所有的权利义务终止，甲、乙双方不再对该合同承担本协议书规定范围之外的任何法律责任。

　　六、本协议经甲、乙双方当事人签字或盖章后生效。

　　七、本协议一式____________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

　　八、争议解决条款：本协议在履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决，如不能解决，则双方均可向广州仲裁委员会（东莞分会）申请仲裁。

　　甲方：____________________乙方：____________________

　　法定代表人：____________________

　　委托代理人：____________________

　　签约日期：_____年_____月_____日

车库买卖合同2

　　甲方(车库卖方)：__________

　　电话：____________________

　　乙方(车库买方)：__________

　　电话：____________________

　　甲乙双方在平等、自愿、协商一致的`基础上，就买卖车库达成如下协议。

　　买方所购车库的基本情况：

　　车库位置：_______________

　　车库编号：_______________

　　建筑面积：___________平方米

　　总价：_____

　　有关事项：

　　一、经甲乙双方共同协商，甲方自愿将位于____________________________间出售给乙方。

　　二、上述车库的出售价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。

　　三、付款方式：一次性结清。在甲乙双方签订本协议书后，甲方先交付车库钥匙，由乙方检查电动升降器及内部设施无异后，支付相应款项，甲方出具车库权属证明和收据后，车库所有权归乙方。

　　四、乙方在取得车库钥匙、车库权属证明和收据后，对本车库享有所有权，今后与本车库所发生的一切事项由乙方负责，与甲方无关。

　　五、因车库未办理产权证，今后乙方如需办理相关产权证明或因政策要求需要办理相关产权证明需甲方协助的，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。

　　六、此协议收以甲方先交付车库钥匙，出具车库权属证明和收据，乙方付款为条件，一方不履行协议，对方可以要回款项或要回有关钥匙和权属证明，并解除合同。甲乙双方均应严格信守本协议，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔偿____________元人民币。

　　七、本协议一式两份，双方各执一份，协议自双方签字之日起生效。未尽事宜，由双方协商解决。

　　甲方签字：__________ 乙方签字：__________

　　______年 ______月______日

车库买卖合同3

　　卖方：_______________________________(以下简称甲方)

　　买方：_______________________________(以下简称乙方)

　　根据国家有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议：

　　一，甲方自愿将__________________小区____ 幢_____ 号车库卖给乙方所有;甲方出卖车库的同时转让该车库的.《房屋所有权证》,证号为____________________。

　　二，甲、乙双方商定成交价格为人民币________元， (大写)_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾元整。

　　三，付款方式：

　　合同签定时，乙方应付甲方_________元整(人民币)为预付款;余款________元整(人民币)于该车库过户手续办理完成同时付清;

　　四，甲方卖给乙方的车库,在办理过户手续期间,如不能完成交易的,甲方退还乙方预付款;

　　五，双方愿按国家规定交纳税、费及办理有关手续。未尽事宜，双方愿按国家有关规定办理。甲方的房屋如存在产权纠纷，由甲方承担全部责任。

　　六，本合同书一式两份,甲,乙双方各一份.

　　七，本合同经双方签章后生效，对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。

　　八，双方约定的其它事项：

　　甲方(签名或盖章) _________________________

　　甲方代理人(签名或盖章)__________________

　　乙方(签名或盖章)_________________________

　　乙方代理人(签名或盖章)___________________

　　签订日期：___________年____月____日

车库买卖合同4

　　甲方(车库卖方)：电话：

　　乙方(车库买方)：电话：

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖车库达成如下协议：买方所购车库的基本情况：车库位置：车库编号：建筑面积：平方米，总价：元。有关事项：

　　一、经甲乙双方共同协商，甲方自愿将位于车库壹间出售给乙方。

　　二、上述车库的出售价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。

　　三、付款方式：一次性结清。在甲乙方双方签订本协议书后，由乙方支付相应款项，甲方出具收据后交付车库所有权。

　　四、因车库未单独办理产权证，今后乙方如需办理相关产权证明需甲方协助的.，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。

　　五、乙方在购得车库后，乙方对本车库享有所有权，今后与本车库所发生的一切事项由乙方负责，与甲方无关。

　　六、甲、乙双方均应严格信守本协议，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔偿一切经济损失。

　　七、本协议一式两份，双方各执一份，协议自双方签字之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　证明人签字：

　　年月日

车库买卖合同5

　　卖方：__（简称甲方）

　　身份证号码：

　　买方：（简称乙方）

　　身份证号码：

　　甲、乙双方根据《合同法》、《城市房地产管理法》及有关法律，法规之规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方车库事宜签订本合同，以资共同信守执行。

　　第一条、车库的基本情况

　　乙方同意购买甲方所有的位于称__小区__号楼__单元__室房屋所属的.车库，该车库位置在靠南侧一排车库从东往西第__号，该车库未办理产权证。

　　第二条、销售价格

　　上述车库售价__元

　　第三条、费用交接的时间

　　l、车库电费的交接日期为__年__月__日，此日之后的费用由乙方承担。

　　2、乙方若办理该车库的权属手续所有费用由乙方承担，甲方应当予以协助。

　　第四条、保证条款

　　甲方保证对所出售的车库拥有完全所有权，需给乙方提供上述车库的有关的协议，作为本合同附件。不存在任何权利瑕疵、无设定抵押、不存在任何债权债务，如因第三人对该车库主张权利，甲方需赔偿由此给乙方造成的全部经济损失，并承担本合同价款百分之三十的违约金。

　　第五条、争议的解决

　　本合同履行中如发生争议，协商解决，协商不成提交阿左旗人民法院判决。

　　第六条、合同的生效

　　本合同经双方签字后生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　__年__月__日

车库买卖合同6

　　甲方（出卖人）：

　　住址：

　　身份证号：

　　乙方（买受人）：

　　住址：

　　身份证号：

　　经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖柴房一事达成如下协议：

　　一、甲方自愿将其名下梅庭雅苑41号柴房（实测建筑面积12平方米），出售给乙方。乙方所买上述柴房仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。

　　二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币九车库买卖合同范本千元整（9000元）。

　　三、因该柴房甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本柴房与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责；乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续（产权归乙方所有），办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该柴房产权及使用权。

　　四、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。

　　五、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　甲方（出卖人）：

　　乙方（买受人）：

　　日期：

车库买卖合同7

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称乙方）

　　关于乙方向甲方购买车库事宜，双方经协商，达成如下协议：

　　一、甲方将其拥有独立产权的位于共青南湖大道财富广场5#楼。

　　三单元一层第九号车库（车库购买合同编号，使用面积___㎡），以人民币____元整转让出售给乙方，乙方愿意以上述的价格向甲方认购车库。

　　二、甲方向乙方承诺，提供符合要求的车库资料以备查核、提供，保证时出售车库的拥有独立产权的'购买合同及保证此车库没有出售其他第三方，保证没有其他任何产权和其他纠纷，在办理产权过户时甲方将购买该车库的购买合同及发票等手续的原件交给乙方，并办理车库转让公证。

　　三、乙方一次性付清甲方的车库款___，计人民币___元，开具收据给乙方。

　　四、违约责任：甲方违约拒绝将车库交给乙方，应向乙方支付给甲方购买车库款等额的赔偿款，如乙方违约责任等。

　　本协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字按手印生效，双方不得违约，具有法律效力。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　身份证号码：

　　___年___月__日___年___月__日

车库买卖合同8

　　车位车库买卖合同

　　甲方（车库出卖人）：xx省xxxx房地产公司

　　电话：

　　乙方（车库买受人）：

　　电话：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国拍卖法》、《中华人民共和国道路交通安全法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议：

　　一、乙方通过公开拍卖竞得xx小区幢号车库，属结构。

　　二、乙方按规定付清成交款（大写：

　　），拍卖佣金（大写：

　　）。

　　三、甲方统一办理《产权证》，车库面积以产权部门登记为准，办理费用由乙方支付。

　　四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每平方建筑面积xx元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。

　　五、甲方对车库设施提供有偿维护、修理。

　　六、乙方在使用车库时，须遵守以下规定：

　　1、不准将车库以经营用途使用；

　　2、不准将车库出售、租赁或以其它方式转让给xx小区以外的住户或单位使用；

　　3、乙方在购得车库后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记；

　　4、禁止将车辆停放在车库以外的楼前、楼后及其他公共场地；

　　5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响；

　　6、文明驾驶，安全行车。在小区内应缓行，并注意行人车辆，如发生交通意外自行负责；小区内禁止鸣号，以免影响小区住户；

　　7、严格遵守物业管理条例及物管公司对小区管理的'相关规定，自觉服从管理人

　　员的管理。

　　乙方须与小区物管公司签订《车库物业管理委托合同》。对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。

　　七、本合同一式贰份，双方签字生效。未尽事宜双方协商解决。

　　甲方：xx省房地产公司乙方：

　　代表：

　　日期：

车库买卖合同9

　　出卖人(以下简称甲方)姓名：身份证号：

　　买受人(以下简称乙方)姓名：身份证号：

　　经甲、乙双方协商，甲方决定把位于怡景花园的10栋15号车库卖给乙方，现就有关事项协商如下，共同信守。

　　一、甲方出售房屋情况

　　1、甲方出售的车库属本人直接从开发商手中购买的物业，未到县房管部门办理产权证，车库内的水、电已单独立户，并装有独立的'水电表。

　　2、乙方同意购买甲方现有车库及其物业现状，并以本合同形式加以规定。

　　二、房屋价格及付款形式、交房方式

　　1、甲方出售此车库的价格为人民币万仟佰拾元整，签本合同时，乙方付给甲方定金元，余款于日之内交房时付清。

　　2、甲方交房时，应把从开发商手中购买房屋的原始发票，合同文本及车库钥匙及水电开户凭据一并交给乙方。

　　3、甲方收取定金后，应及时清理原来的各种费用，结清之前该房发生的物业管理费、水电费等及其相关的各种费用。

　　4、甲方售房时，应为乙方办理除房产证、土地证等外的相关过户手续，若以后乙方要办房产证、土地证，甲方要积极配合。

　　三、违约责任

　　1、甲方应确保上述房屋属本人私产，无产权债务纠纷。自本合同签字之日前，该房屋若发生与甲方有关的房屋产权纠纷或债权纠纷概由甲方负责，本合同签定之后所发生的债权债务由乙方负责。

　　2、本合同签定后，乙方中途悔约的，应及时通知甲方，购房定金归甲方所有;若甲方悔约，应及时通知乙方，并双倍返还定金给乙方。

　　3、甲方售房后若悔约要收回房屋或因产权债权纠纷造成乙方无法拥有或使用该房屋，除了双倍返还本金给乙方外，甲方还要自收乙方购房款之日起至乙方退房时止，按1.5分月息复利计算付给乙方。

　　四、本合同一式份，各方各执份。

　　五、未尽事宜，协商解决。

　　甲方签字：电话：

　　甲方配偶签字：电话：

　　乙方签字：电话：

　　乙方配偶签字：电话：

　　年月日

　　附：甲方身份证、结婚证的复印件1份。

车库买卖合同10

　　出卖方：（甲方）

　　买受方：（乙方）

　　甲方将其所有的车库出卖于乙方，现双方自愿达成如下协议共同遵守：

　　1、甲方将位于__________小区__________号的车库卖于乙方。

　　2、车库的具体情况：位置：__________，四邻：_________，面积：————，产权方式为：———————。

　　3、甲方出卖车库的价格为：—————元，乙方于本合同签订后一次性支付甲方。

　　4、自本合同签订之日起，该车库的所有权归乙方所有，甲方将该车库及所有手续交付乙方，并协助乙方办理相关过户手续。

　　5、甲方保证买卖车库合法，不存在抵押等债务纠纷，否则视为甲方存在欺诈行为，应当承担双倍返还的法律责任。

　　6、在车库转移前产生的'相关费用由甲方承担，转移后产生的费用由乙方承担。车库买卖合同范本7、甲乙双方都应严格遵守本合同约定，履行义务，乙方延迟付款，应承担应付款项每日千分之三的违约金；甲方延迟交付车库将承担车库价格每日千分之三的违约金。

　　8、未尽事宜甲乙方协商解决。

　　9、本合同一式两份，由甲乙双方各持一份，自双方签字后生效。

　　甲方：（签字盖章）

　　乙方：（签字盖章）

　　日期：

车库买卖合同11

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　鉴于甲、乙双方就乙方购买甲方开发的_____________车库(下称“车库”)事宜于________年________月________日签订一份《商品房买卖合同》(编号：_______________，下称“购房合同”)，现经双方本着平等、自愿、互利的原则协商一致，就该购房合同的解除和终止事宜，特达成以下协议以资双方共同遵照执行。

　　一、甲方同意乙方退房。乙方在本协生效之日起________天之内，持上述车库购房合同及付款收据原件等相关资料，向甲方办理退房手续。

　　二、甲方办理完所有退房手续后，立即退还乙方全部购房款________元(大写：_______________)，并无须支付任何利息。

　　三、甲、乙双方自愿协商解除购房合同，双方同意任何一方无须向对方支付违约金或赔偿金。

　　四、截止本协议签订之日，甲乙双方就上述《商品房买卖合同》(编号：_______________)的签订，以及该合同已经履行和未履行的权利义务，均无任何异议，互不追究责任及损失。

　　五、自本协议生效之日起，上述《商品房买卖合同》(编号：_______________)终止履行，合同规定的双方所有的`权利义务终止，甲、乙双方不再对该合同承担本协议书规定范围之外的任何法律责任。

　　六、本协议经甲、乙双方当事人签字或盖章后生效。

　　七、本协议一式份，双方各执份，具有同等法律效力。

　　八、争议解决条款

　　本协议在履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决，如不能解决，则双方均可向________仲裁委员会(________分会)申请仲裁。

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　日期：___________________日期：___________________

车库买卖合同12

　　甲方(出卖人)：______________

　　乙方(买受人)：______________

　　经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖车库

　　一事达成如下协议：

　　一、甲方自愿将其名下位于号车库(建筑面积平方米)，出售给乙方。乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。

　　二、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币万元整( 元)。乙方在年月日前一次性付款。

　　三、甲方在年月日前将上述车库交付乙方使用。

　　四、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。

　　五、甲方在乙方付款后，将甲方与开发商签订的车库购买合同与收据交付乙方。

　　六、本合同经双方签字确认即生效，并对双方都具有约束力，双方均应执行。

　　七、本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。

　　甲方(出卖人)：_______________________

　　乙方(买受人)：_______________________

　　_____年 _____月_____日

车库买卖合同13

　　甲方(出售方)：

　　地址：

　　电话：传真：

　　乙方(购买方)：

　　地址：

　　电话：

　　身份证号码：

　　根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。

　　一、买受人所购的基本情况：

　　乙方所购车位(库)位于名流时代广场第号单位。该车库套内面积约为平方米。

　　二、计价方式与价款

　　双方约定按套计算该车位(库)总价款为(人民币)万佰_____元整。

　　三、付款方式

　　买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款，即人民币拾仟佰_____元整。

　　四、交付期限

　　出卖人应当在月日前，按有关规定，该车库经验收合格，并符合本合同规定的条件，交付买受人使用。如遇下列特殊原因，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：

　　1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起之____日内告之买受人的，如地震、水灾等;

　　2、遭遇非技术所能解决的问题，且出卖人在发生之日起之三____日内告之买受人的;

　　3、遭遇不能克服的'客观原因，且出卖人在发生之日起之三____日内告之买受人的;

　　4、经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三____日内告之买受人的;

　　五、出卖人延期交房的违约责任

　　除本合同第四条规定的特殊情况外，出卖人未能按规定时间交付使用，按以下方式处理;

　　1、逾期时间，分别处理(不作累加)

　　(1)逾期不超过三____日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同继续履行;

　　(2)逾期超过三____日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十天内退还全部已付款，并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。

　　六、交接

　　车库达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人在接到交房通知____日内办理结算和交房手续，否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天，出卖人有权按买受人违约而终止合同，买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金，该房另行出售。

　　七、其他

　　买受人使用期间不得擅自改变该车位(库)的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车位(库)有关联的公共部位和设施的使用性质。

　　八、争议

　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第种方式解决：

　　1、提交____市仲裁委员会仲裁。

　　2、向人民起诉。

　　九、本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

　　十、本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人贰份，买受人贰份。

　　十一、本合同自双方签订之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

车库买卖合同14

　　甲方（车库卖方）：

　　电话：

　　乙方（车库买方）：

　　电话：

　　甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖车库达成如下协议：买方所购车库的.基本情况：

　　车库位置：车库编号：建筑面积：平方米，总价：元。有关事项：

　　一、经甲乙双方共同协商，甲方自愿将位于车库壹间出售给乙方。

　　二、上述车库的出售价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。

　　三、付款方式：一次性结清。在甲乙方双方签订本协议书后，由乙方支付相应款项，甲方出具收据后交付车库所有权。

　　四、因车库未单独办理产权证，今后乙方如需办理相关产权证明需甲方协助的，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。

　　五、乙方在购得车库后，乙方对本车库享有所有权，今后与本车库所发生的一切事项由乙方负责，与甲方无关。

　　六、甲、乙双方均应严格信守本协议，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔偿一切经济损失。

　　七、本协议一式两份，双方各执一份，协议自双方签字之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方签字：

　　乙方签字：

　　证明人签字：

　　签订日期：___________年____月____日

车库买卖合同15

　　______（下称卖方）与______（下称买方）就有关___（船名）船的买卖事宜达成协议，于____年__月__日正式订立本合同。

　　船级：_____________。

　　建造年份及厂家：_______年由______船厂建造。

　　悬挂旗帜：________。呼号：_______。

　　登记号：_______。登记地点：______。

　　登记吨位：________。

　　本合同的条款如下：

　　1、船价

　　船价为__________。

　　2、保证金

　　为了确保全合同的严格履行，买方应在合同签订日后的____个银行工作日内支付金额占买价百分之十保证金。该保证金应存入____银行所开立的买卖双方的共同帐户上，如有利息应归买方。开立保证金帐户的费用应由买卖双方均等负担。

　　3、付款

　　在船舶移交时，上述买价应由___银行以___支付给____银行。

　　该买价不负担银行手续费。上述付款不行迟于移交工作已准备就绪及卖方已给予买方书面或电传通知后的三个银行工作日。

　　4、船舶检查

　　买方有权查阅船上的船级记录，并在___（时间）内宣布是否予以承认。卖方应在____（地方）为买方安排船舶检查。

　　买方不得因船舶检查而延误船期，否则，买方应向卖方赔偿由此引起的损失。买方在检查处于漂浮状态的船舶时，不可将其拆解开，也不可给卖方造成费用上的负担。在检查过程中，船舶的轮机日志和航海日志应提供给买方查阅。经检查，凭卖方在船舶漂浮检查后四十八小时内收到买方的书面或电传通知为准，一旦船舶获得认可，卖买关系即告确立。卖方如果未能按上述要求收到买方关于船舶船级记录的认可通知，保证金应立即释放，本合同宣告无效。

　　5、交船时间和地点

　　船舶应在___进行交接。

　　移交时间/解除合同日期：___年__月__日。

　　卖方应及时地将船舶动态、船舶预计进坞时间和地点告知买方。

　　交船前，倘若船舶发生全损或推定全损，本合同宣告无效，保证金应立即释放给买方。6。进坞

　　为了便于船舶的移交，卖方应将船舶引入移交港的干船坞内，由船级社检验船底及夏季水线以下其它部分。倘若发现船舵、螺旋桨、船底或夏季水线以下其它部分有断裂、损坏或缺陷，以致于影响船舶清洁船级证书的取得，则上述缺点应由卖方自费修复直至___1）对上述水下部分完全满意为止2）。

　　船舶在坞期间，在买方或船级社代表的要求下，卖方应安排抽出尾轴。倘若尾轴完全毁坏或发现有缺陷，以致于影响船舶清洁船级证书的取得，则卖方应自费将其新换或修复直至

　　船级社完全满意为止。

　　尾轴的抽出和换新之费用由买方承担，除非尾轴的抽出（无论损坏与否）、换新或修复系出于船级社的要求，在该情况下，上述费用应由卖方承担。

　　倘若发现船舵、螺旋桨、船底、夏季水线以下其它部分或尾轴上述断裂、损坏或缺陷，或者船级社有抽出尾轴之要求（无论损坏与否），则与船舶进出坞有关的费用包括船坞费的验船师费均应由卖方承担。在任何其它情况下，上述费用应由买方承担。

　　船级社引入干船坞的费用和将船舶由干船坞移至交船地的费用均应由卖方承担。7。备件/燃料等

　　船舶包括属于船舶的一切船上和岸上物品应由卖主移交给买方。所有备件和备用设备包括备用尾轴和备用螺旋桨，凡是在船舶检查时属于船舶的物品，无论是否曾使用过，是否在船上，都应成为买方的财产。但是，正在订购的备件不包括在内，倘若发生转运费用问题，则转运费用应由买方承担。卖方不需要对交船前已经从后备库中取出用于替换的备件包括备用尾轴和备用螺旋桨进行补充，但是，被替换下的物件应成为买方财产。无线电装置、导航设备包括在本售卖中，无须另外付款，只要它们确系卖方财产。

　　卖方有权将印有卖方旗帜或名字的陶器、盘子、刀叉餐具、亚麻织品和其它物品拿上岸，只要卖方用没有标记的类似物品替代之。属于卖方专用的船上图书、资料表格等不包括在内，卖方不予以补偿。船长、高级船员和普通船员的私人行李包括日用品储藏箱以及下列物品均不包括在本售卖中：______、┅┅等。

　　船上剩余的燃料、未使用的润滑油、备用品和伙食应由买方接收并按交船地交船日的市场价格付款。

　　本条款下的付款时间、地点和币制与买价的支付相同。

　　8、文本

　　作为对买方支付买价的交换，卖方应向买方提交合法的船舶售卖让证明书，证明该船没有任何债务、海上留置权以及其它债务之牵连，经公证机关认可，并由____出具船舶无债务证书。交船时，卖方应注销船舶登记，并向买方提交船舶注销证书、保证金及买价与保证金之差额连同前述第七条的付款将一并交付卖方。

　　交船时，卖方应将船上的全部船级证书及全部图纸交给买方。如果买方提出要求，卖方应将其拥有的其它技术文件迅速交给买方。航海日志应由卖方收存，但买方有复印的权力。

　　9、债务

　　卖方保证在交船时船舶没有任何债务、海上留置权以及其它债务之牵连。交船前，倘若发生任何有关所售船舶的索赔要求，卖方必须担义务保护买方使其免受由于上述索赔所造成的损失。

　　10、税款

　　任何与悬挂买方旗帜的船舶之购买和登记有关的税款、费用以及其它开支应由买方承担；与卖方注销船舶登记有关的类似费用应由卖方承担。

　　11、交船条件

　　卖方应对属于船舶一切的物品承担风险和费用直至船舶移交给买方为止，但须以本合同的条款为限。船舶应按其接受检查时的状况移交，自然损耗除外。

　　船舶应按现有船级移交，船级上不得有船级社的批注。交船前，卖方应将其所知的任何有关问题告知船级社。否则，一经船级社获悉，将取消船级或在船级上另加批注。

　　12、船名与标记

　　船舶移交时，买方应负责更换船名和烟囱标记

　　13。买方违约责任

　　倘若买方未能按前述规定支付保证金，卖方有权取消合同，并对所造成的损失和涉及的

　　全部费用及其按年利率12%计算的利息提出索赔。

　　倘若买方未能按前述规定支付买价，卖方有权取消合同，保证金及其利息收入应归卖方所有。若保证金尚不足以弥补卖方的.损失，卖方则有权继续要求对其损失和费用及其按年利率12%计算的利息进行赔偿。

　　14。卖方违约责任

　　倘若卖方未能按本合同规定的方式和期限完成船舶的法定移交手续或未将一切属于船舶的物品移交给买方，买方有权取消合同，全部保证金包括按年利率12%计算的利息应退还给买方。卖方应就未能按本合同规定的方式和期限完成船舶的法定移交手续或未将一切属于船舶的物品移交给买方而给买方靠成的损失予以适当补偿，如果证实确系卖方过失所致。

　　15、仲裁

　　在本合同的解释和履行上如发生纠纷，则应在___按___（国）3）的有关法律进行仲裁，或由双方共同指派一名仲裁人仲裁解决。

　　倘若买卖双方未能就共同指派一名仲裁人达成一致则纠纷应由三名仲裁人仲裁解决，双方各指派一名，第三名由__4）指派。

　　倘若一仲裁人拒绝受理或不能履行其职责，则其指派方应另行指派一名仲裁人替代之。倘若一方在另一方指派仲裁人后两周内仍未指派出仲裁人（无论是初始仲裁人还是替代仲裁人），且指派方已向未指派方发出了有关提醒指派仲裁人的信函、电报或电传，则在指派方的请求下，指派第三名仲裁人的一方也应代表未指派方指派一名仲裁人。___仲裁法庭的仲裁为终结仲裁，对双方都有约束力。必要时，该仲裁可与法院的判决一样，由法院和其它主管当局强制执行。本合同以服从仲裁所在国的法律为前提。

　　甲方：乙方：日期：

【车库买卖合同】相关文章：

车库买卖合同07-31